Aviso de Licitación Estudios, Diseño y Construcción para el Reforzamiento y Rehabilitación de 7 proyectos (puentes, mejoras en vía férrea y obras complementarias) ubicados en el Gran Área Metropolitana. (Lote-5). 2024LPN-0005- PROERI-INCOFER Una Etapa ­ Dos Sobres Fecha: 6 de septiembre del 2024 1. FUENTE DE RECURSOS El Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), como parte de los servicios que brinda a sus países socios beneficiarios, está otorgando el financiamiento total para la selección y contratación de una empresa que ejecutará Estudios, Diseño y Construcción para el Reforzamiento y Rehabilitación de 7 proyectos (puentes, mejoras en vía férrea y obras complementarias) ubicados en el Gran Área Metropolitana. (Lote-5) en el marco del Contrato del préstamo No 2317: "Programa de Emergencia para la Reconstrucción Integral y Resiliente de Infraestructura" (PROERI), suscrito entre LA REPÚBLICA DE COSTA RICA Y EL BANCO CENTROAMERICANO DE INTEGRACIÓN ECONÓMICA. 2. ORGANISMO EJECUTOR Y CONTRATANTE DEL PROCESO DE LICITACIÓN 2.1 Antecedentes del Contratante El Instituto Costarricense de Ferrocarriles, INCOFER, creado por la Ley Nº 7001, del 19 de septiembre de 1985, es una institución de derecho público, con autonomía administrativa, personalidad jurídica y patrimonio propio, y se rige por las disposiciones establecidas en dicha ley y sus reglamentos, así como en las leyes que la complementen. Es una institución encargada de la administración del sistema ferroviario costarricense. El 7 de junio de 2016, se aprueba en la Asamblea Legislativa la nueva Ley para el "FORTALECIMIENTO DEL INSTITUTO COSTARRICENSE DE FERROCARRILES (INCOFER) Y PROMOCIÓN DEL TREN ELÉCTRICO INTERURBANO DE LA GRAN ÁREA METROPOLITANA". Destaca en dicha ley la reforma al inciso a) del artículo 3º de la Ley 7001 que establece como objetivo del INCOFER "...Fortalecer la economía del país mediante la administración de un moderno sistema de transporte ferroviario para el servicio de pasajeros y de carga en todo el territorio nacional". Documento Estándar para Licitación Pública Nacional de Obras (Una Etapa ­ Dos Sobres) Pág. 1 Versión 1 La Presidencia Ejecutiva del Instituto Costarricense de Ferrocarriles, organismo de ejecución del Contratante, se propone utilizar una parte de los fondos de este financiamiento para la contratación de los servicios de Construcción para la colocación de concreto premezclado y asfalto, para la reconstrucción de pasos a nivel entre vía férrea con carretera del Programa de Emergencia para la Reconstrucción Integral y Resiliente de Infraestructura (PROERI). 2.2 El INCOFER es el responsable del presente proceso de adquisición para lo cual invita empresas a presentar ofertas cerradas para el diseño y la construcción mediante un contrato de responsabilidad única a suma alzada de Estudios, Diseño y Construcción para el Reforzamiento y Rehabilitación de 7 proyectos (puentes, mejoras en vía férrea y obras complementarias) ubicados en el Gran Área Metropolitana. (Lote-5) de los siguientes proyectos incluidos en (7) siete líneas de licitación conforme el siguiente desglose: 1. Puente Los Lagos, en San Rafael, Oreamuno, Cartago. 2. Puente AyA, en Tres Ríos, La Unión, Cartago. 3. Puente Vicesa, en San Nicolás, Cartago, Cartago. 4. Puente Oreamuno, en San Rafael, Oreamuno, Cartago. 5. Puente San Nicolás, en San Nicolás, Cartago, Cartago. 6. Puente Estación de Tres Ríos, Tres Ríos, La Unión, Cartago. 7. Obras complementarias Bermúdez Pedregal, Colima, Tibás, San José 2.3 El contratista será seleccionado de acuerdo con los procedimientos del Banco Centroamericano de Integración Económica establecidos en la Política para la Obtención de Bienes, Obras, Servicios y Consultorías con Recursos del BCIE y sus Normas para la Aplicación (DI-52/2020 y PRE-18/2024) que se encuentran en el siguiente sitio web: https://www.bcie.org 3. PRESENTACIÓN DEL PROCESO DE LICITACIÓN 3.1 Objetivos generales de la obra a contratar es rescatar la Red Nacional Ferroviaria, busca restituir la capacidad estructural y extender la vida útil de las estructuras que conforman dicha red, que para tal efecto, requiere suscribir un contrato de servicios de inspección detallada, diagnóstico estructural, reparación estructural e intervención de obras de control de escorrentía para las estructuras que se detallan en el presente cartel, así como obras varias complementarias. 3.2 El contratante pone a disposición de los interesados toda la documentación relacionada con esta licitación, necesaria para la preparación de las ofertas. Dicha información estará disponible sin costo alguno. a. Para descarga en el sitio web: https://incofer.go.cr/incofer/proyectos-clave/proeri Además, se publicarán avisos de la Licitación en los sitios de Internet del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), en el Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP) y Periódico Oficial la Gaceta. Documento Estándar para Licitación Pública Nacional de Obras (Una Etapa ­ Dos Sobres) Pág. 2 Versión 1 b. Físicamente en: Departamento de Proveeduría Institucional del Instituto Costarricense de Ferrocarriles (INCOFER), con domicilio en San José, Costa Rica, América Central, calle 0, avenidas 22 y 24, Contiguo a Hospital Nacional de las Mujeres Adolfo Carit Eva, a partir de las 10:00 horas del día siguiente hábil a la publicación. c. Los costos de impresión y envío por la obtención de los documentos en físico, corren por el interesado, suma No Reembolsable, la cual cancelará en la tienda de fotocopiado elegido por el interesado y aprobada por INCOFER. 3.3 Las ofertas se deben enviar al domicilio consignado más abajo, a más tardar el 30 de septiembre de 2024 a las 10 am. No se permitirá presentar ofertas en forma electrónica. No se aceptarán ofertas tardías. Las ofertas se abrirán públicamente, en presencia de los representantes designados por los Licitantes y de cualquier persona que decida asistir, en la dirección consignada más abajo, el 30 de septiembre de 2024 a las 10:30 am. 3.4 Todas las Ofertas deben ir acompañadas de una "Declaración de Mantenimiento de la Oferta". El domicilio mencionado(s) más arriba es a nombre de: Álvaro Bermúdez Peña, Presidente Ejecutivo del Instituto Costarricense de Ferrocarriles (INCOFER), Ubicado en San José, Costa Rica, América Central, calle 0, avenidas 22 y 24, Contiguo a Hospital Nacional de las Mujeres Adolfo Carit Eva, Departamento de Proveeduría de INCOFER, proveedora institucional Marta Navarro Sandoval, Número de teléfono (506) 2257-7570, Código postal 10101, San José, Costa Rica. Documento Estándar para Licitación Pública Nacional de Obras (Una Etapa ­ Dos Sobres) Pág. 3 Versión 1 Contratación de Diseño y Construcción de Obras Documento Base de Licitación Pública Nacional Contratación de: Estudios, Diseño y Construcción para el Reforzamiento y Rehabilitación de 7 proyectos (puentes, mejoras en vía férrea y obras complementarias) ubicados en el Gran Área Metropolitana (Lote-5), Una Etapa ­ Dos Sobres Operación: Contrato de Préstamo Nº 2317: "Programa de Emergencia para la Reconstrucción Integral y Resiliente de Infraestructura (PROERI) Título del contrato: Estudios, Diseño y Construcción para el Reforzamiento y Rehabilitación de 7 proyectos (puentes, mejoras en vía férrea y obras complementarias) ubicados en el Gran Área Metropolitana. (Lote-5). Proceso No.: 2024LPN-0005-PROERI-INCOFER Contratante: Instituto Costarricense de Ferrocarriles, INCOFER País: Costa Rica Emitido el día: 6 de septiembre, 2024 Documento Estándar para Licitación Pública Nacional de Obras (Una Etapa ­ Dos Sobres) Pág. 4 Versión 1 DOCUMENTO ESTÁNDAR DE ADQUISICIONES PARA LA CONTRATACIÓN DE DISEÑO Y CONTRATACIÓN DE OBRAS Índice General PRIMERA PARTE: PROCEDIMIENTOS DE LA LICITACIÓN..................................................... 6 Sección I Instrucciones a los oferentes (IAO)..........................................................................8 Sección II. Datos de la Licitación (DDL)............................................................................... 42 Sección III Criterios de Evaluación........................................................................................ 52 Sección IV Formularios de Licitación.....................................................................................72 SEGUNDA PARTE: REQUISITOS DEL CONTRATANTE....................................................... 131 TERCERA PARTE: CONDICIONES CONTRACTUALES....................................................... 197 Documento Estándar para Licitación Pública Nacional de Obras (Una Etapa ­ Dos Sobres) Pág. 5 Versión 1 PRIMERA PARTE: PROCEDIMIENTOS DE LA LICITACIÓN Documento Estándar para Licitación Pública Nacional de Obras (Una Etapa ­ Dos Sobres) Pág. 6 Versión 1 Contenido PRIMERA PARTE: PROCEDIMIENTOS DE LA LICITACIÓN 6 Sección I Instrucciones a los oferentes (IAO) 8 A. Generalidades 8 B. Documentos de Licitación 13 C. Preparación de las Ofertas 15 D. Presentación y apertura de las Ofertas 24 E. Apertura Pública de la Oferta Técnica 27 F. Evaluación de las Ofertas ­ Disposiciones Generales 28 G. . Evaluación de las Ofertas ­ Disposiciones Generales 30 H. Evaluación de la Parte 1 - Ofertas Técnicas 31 I. Apertura del Sobre 2 ­ Oferta Económica 33 J. Evaluación del Sobre 2 ­ Oferta Económica 34 K. Evaluación Combinada Parte 1 y Parte 2 36 L. Adjudicación de la Licitación 38 Sección II. Datos de la Licitación (DDL) 41 A. Generalidades 41 B. Documento de Licitación 44 C. Preparación de las Ofertas 45 D. Presentación y apertura de las Ofertas 47 E. Apertura Pública de la Oferta Técnica 48 F. Evaluación de las Ofertas ­ Disposiciones Generales 48 H. Evaluación de la Parte 1 ­ Ofertas Técnicas 48 J. Evaluación de la Parte 2 ­ Ofertas Económica 48 K. Evaluación Combinada Parte 1 ­ Parte 2 48 L. Adjudicación de la Licitación 49 Sección III Criterios de Evaluación 51 A. Evaluación de Antecedentes de Oferentes 51 B. Calificaciones del Oferente 53 C. Conformidad de la Oferta Técnica. 64 D. Evaluación Económica 69 E. Oferta más conveniente 70 Sección IV Formularios de Licitación 71 Subcontratistas propuestos para las 108 Principales Actividades / Sub-actividades 108 Documento Estándar para Licitación Pública Nacional de Obras (Una Etapa ­ Dos Sobres) Pág. 7 Versión 1 Sección I Instrucciones a los oferentes (IAO) 1. Definiciones Sección I. Instrucciones a los Oferentes (IAO) A. Generalidades 1.1. Salvo donde se establece de otra forma en los Datos de la Licitación (DDL), las definicionesNA e interpretaciones son las establecidas en las Condiciones Generales del Contrato contenidas en la Sección VI 2. Alcance 2.1. Alcance de la Licitación El Contratante, identificado en los DDL, invita a presentar ofertas para la construcción de las obras que se describen en la misma sección, donde también se especifican el nombre y número de identificación de este proceso de licitación y plazo máximo para la ejecución del contrato que se especifican en la Segunda Parte - Requisitos del Contratante. 3. Fuente de los 3.1. El Prestatario/Beneficiario ha recibido o ha solicitado financiamiento del fondos BCIE y estos recursos serán utilizados para sufragar el costo total o parcial de los pagos elegibles en virtud de los contratos que resulten de estos Documentos de Licitación. 3.2. Ningún oferente de procesos licitatorios o contratista para ejecutar obras podrá derivar derechos o exigir pagos al Banco, ya que en todo momento la relación jurídica que involucra derechos y responsabilidades es entre estos y el Contratante. 4. Prácticas 4.1. El BCIE exige que los Prestatarios/Beneficiarios y todas las personas Prohibidas naturales o jurídicas, que participen o presten servicios en proyectos u operaciones con financiamiento del BCIE, ya sea en su condición de oferentes, prestatarios, organismos ejecutores, coordinadores, supervisores de proyectos, contratistas, subcontratistas, consultores, proveedores, beneficiarios de donaciones (y a todos sus funcionarios, empleados, representantes y agentes), así como cualquier otro tipo de relación análoga, lo siguiente: a. Observar los más altos niveles éticos en todas las etapas del proceso de adquisición o la ejecución de un contrato. b. Abstenerse de realizar cualquier acto o acción que se enmarque o pueda catalogarse como Práctica Prohibida. c. Denunciar ante el BCIE utilizando el Canal de Reportes u otro mecanismo de denuncia disponible para el BCIE todo acto sospechoso de constituir una Práctica Prohibida del cual tenga conocimiento o sea informado. Conforme a las mejores prácticas y para establecer un marco de referencia en su operatividad, se entienden cómo Prácticas Prohibidas: Documento Estándar para Licitación Pública Nacional de Obras (Una Etapa ­ Dos Sobres) Pág. 8 Versión 1 Sección I. Instrucciones a los Oferentes (IAO) i. Práctica Corruptiva: Consiste en ofrecer, dar, recibir o solicitar, de manera directa o indirecta, algo de valor para influenciar indebidamente las acciones de otra parte. ii. Práctica Coercitiva: Consiste en perjudicar o causar daño, o amenazar con perjudicar o causar daño, de manera directa o indirecta, a cualquier parte o a sus bienes para influenciar en forma indebida las acciones de una parte. iii. Práctica Fraudulenta: Cualquier hecho u omisión, incluyendo la tergiversación de hechos y circunstancias que deliberadamente o por negligencia engañe o intente engañar a alguna parte para obtener un beneficio financiero o de otra índole, propio o de un tercero, o para evadir una obligación a favor de otra parte. iv. Práctica Colusoria: Acuerdo realizado entre dos o más partes con la intención de alcanzar un propósito indebido o influenciar indebidamente las acciones de otra parte. v. Práctica Obstructiva: Consiste en: (a) deliberadamente destruir, falsificar, alterar u ocultar pruebas materiales para una investigación, o hacer declaraciones falsas en las investigaciones, a fin de impedir una investigación sobre denuncias de prácticas corruptas, fraudulentas, coercitivas o colusorias y/o amenazar, acosar o intimidar a cualesquiera de las partes para evitar que ellas revelen el conocimiento que tienen sobre temas relevantes para la investigación o evitar que siga adelante la investigación o (b) emprender intencionalmente una acción para impedir físicamente el ejercicio de los derechos contractuales de auditoría y acceso a la información que tiene el BCIE. Ante denuncias recibidas en el canal de reportes u otros medios aceptables al BCIE, relacionado a Prácticas Prohibidas ocurridas durante los procesos de adquisición de Bienes, Obras, Servicios y Consultorías, así como durante la ejecución de un contrato resultante de dichos procesos en el marco de una operación financiada con recursos del BCIE, este procederá conforme con sus políticas internas relacionadas con el tema. El BCIE se reserva el derecho de ejecutar los procedimientos de auditoría e investigación. El derecho de ejecutar los procedimientos de auditoría e investigación establecidos en el párrafo anterior se refiere al acceso irrestricto del BCIE o sus representantes debidamente autorizados para visitar o inspeccionar las oficinas o instalaciones físicas, utilizadas en relación con los procesos de adquisición o los proyectos financiados con fondos propios del BCIE o administrados por éste. Asimismo, la realización de entrevistas y el acceso a los archivos físicos y digitales relacionados con dichos procesos de adquisiciones, proyectos u operaciones, debiendo prestar toda la colaboración y asistencia que fuese necesaria, a efectos que se ejecuten adecuadamente las actividades previstas, a discreción del Banco Documento Estándar para Licitación Pública Nacional de Obras (Una Etapa ­ Dos Sobres) Pág. 9 Versión 1 5. Sección I. Instrucciones a los Oferentes (IAO) Oferentes Cuando se determine la existencia de una Práctica Prohibida, el BCIE elegibles emitirá una o varias de las acciones y/o recomendaciones que se enumeran a continuación, sin que las mismas sean limitativas: a. Emisión de una amonestación por escrito. b. Adopción de medidas para mitigar los riesgos identificados. c. Suspensión de desembolsos. d. Desobligación de recursos. e. Solicitar el pago anticipado de los recursos. f. Cancelar el negocio o la relación contractual. g. Suspensión de los procesos de adquisición, o de ejecución de los contratos, independientemente del estado en que se encuentren. h. Solicitud de garantías adicionales. i. Ejecución de fianzas o garantías. j. Solicitar el reembolso de los gastos o costos vinculados con las actividades e investigaciones efectuadas en relación con la comisión de Prácticas Prohibidas Las acciones y/o recomendaciones emitidas por el BCIE serán de observancia y cumplimiento obligatorio. El BCIE se reserva en todo caso, y sin perjuicio de las sanciones que impongan las autoridades del país del Prestatario/Beneficiario, el derecho a solicitar la suspensión de los procesos de contratación o de la ejecución del o de los contratos resultantes de aquellos, independientemente del estado en que se encuentren. Si el BCIE solicitara la suspensión de los procedimientos de contratación o de la ejecución del o de los contratos y esto no ocurriera, se reserva el derecho de no financiar el o los contratos resultantes de esos procedimientos. Derivado del proceso de investigación, el BCIE podrá incorporar a personas naturales o jurídicas en la Lista de Contrapartes Prohibidas u otra lista de inelegibilidad del BCIE que, para tal efecto haya instituido. 5.1. Un oferente y todas las partes que constituyen el oferente, los bienes y servicios conexos que provean podrán ser originarios de países miembros y/o no miembros del Banco. Será restringida la participación en los procesos de adquisición cuando así lo determine la fuente de financiamiento a utilizar por el BCIE, restricción que quedará claramente definida en los DDL. Documento Estándar para Licitación Pública Nacional de Obras (Una Etapa ­ Dos Sobres) Pág. 10 Versión 1 Sección I. Instrucciones a los Oferentes (IAO) 5.2. Los países miembros del Banco son: Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, República Dominicana, Belice, México, China (Taiwán), Argentina, Colombia, España, Cuba y Corea 5.3. No podrán ser adjudicatarios o sujetos de ampliaciones de contratos con financiamiento total o parcial del BCIE o de fondos administrados por este, las personas jurídicas o naturales que tengan una de las siguientes condiciones: a. Se encuentren incluidos en la Lista de Contrapartes Prohibidas del BCIE u otra lista de inelegibilidad del BCIE. b. Hayan sido inhabilitados o declarados por una entidad como inelegibles o sancionados para la obtención de recursos o la adjudicación de contratos financiados por organizaciones reconocidas por el BCIE para tal fin. c. Declarados culpables mediante sentencia firme de delitos o sanciones vinculadas con Prácticas Prohibidas por parte de la autoridad competente, mientras se encuentre vigente la sanción. 5.4. Los oferentes al igual que los bienes suministrados en virtud del contrato no serán elegibles cuando en cumplimiento de una decisión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas adoptada en virtud del Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas, el país del Prestatario prohíba toda importación de bienes o contratación de obras o servicios de ese país, o todo pago a cualquier país, persona o entidad en ese país. 5.5. No podrán participar directa o indirectamente en el suministro de bienes, ejecución de obras, servicios o consultorías para operaciones financiadas por el BCIE las siguientes personas: a. En los financiamientos al sector público, los particulares con nexos familiares o de negocio con los representantes del Prestatario/Beneficiario, su organismo ejecutor o de un receptor de una parte del financiamiento del Banco, o con cualquier otra persona que represente o actúe en nombre del Prestatario/Beneficiario hasta el tercer grado de consanguinidad o tercero de afinidad, inclusive y que participe directa o indirectamente en: i. La preparación de las especificaciones técnicas o una actividad equivalente; ii. El proceso de licitación del contrato; o iii. La supervisión del contrato, Esta prohibición no aplicará cuando: i. Las personas allí nombradas acrediten que se dedican, en forma habitual, a desarrollar la actividad empresarial objeto de la Documento Estándar para Licitación Pública Nacional de Obras (Una Etapa ­ Dos Sobres) Pág. 11 Versión 1 Sección I. Instrucciones a los Oferentes (IAO) contratación respectiva, al menos desde dos (2) años antes de la publicación de la licitación. ii. Los costos involucrados sean acordes con el mercado y que; iii. El conflicto derivado de esa relación se haya divulgado y resuelto de manera aceptable para el Banco a lo largo del proceso de selección y de la ejecución del contrato b. En las licitaciones de bienes, obras o servicios: Todo oferente (incluidos sus accionistas, directores ejecutivos y personal clave) contratada por el Prestatario / Beneficiario para proveer servicios de consultoría respecto de la preparación o ejecución de un proyecto, al igual que su matriz y todas sus filiales, quedará descalificada para suministrar bienes o construir obras o servicios que resulten directamente relacionados con los servicios de consultoría para la preparación o ejecución. c. Todos aquellos que presentan más de una oferta en un proceso de licitación o concurso, excepto si se trata de ofertas alternativas permitidas en los documentos base del respectivo proceso. Esto no limita la participación de subcontratistas en más de una oferta. d. Cualquier situación adicional de conflicto de interés que se liste en los DDL 5.6. Una empresa que sea oferente (ya sea individualmente o como integrante de una APCA) no podrá participar como oferente o integrante de una APCA en más de una Oferta, salvo en el caso de Ofertas alternativas permitidas. Tal participación redundará en la descalificación de todas las Ofertas en las que haya estado involucrada la empresa en cuestión. Una empresa que no es un Oferente ni un miembro de una APCA puede participar como subcontratista en más de una Oferta. Salvo que se especifique en los DDL, no existe límite en el número de miembros de una APCA. 5.7. Un Oferente no debe estar suspendido por el Contratante para presentar ofertas como resultado del incumplimiento de una Declaración de Mantenimiento de la Oferta o la Propuesta. 5.8. Los oferentes deberán presentar las pruebas documentales de elegibilidad que el Contratante solicite razonablemente y considere satisfactorias, de conformidad con lo indicado en la IAO 12 5.9. Los Oferentes que sean instituciones o empresas de propiedad estatal del país del contratante podrán ser elegibles para competir y recibir la adjudicación de uno o más Contratos únicamente si pueden establecer, de modo aceptable para el Banco, que Documento Estándar para Licitación Pública Nacional de Obras (Una Etapa ­ Dos Sobres) Pág. 12 Versión 1 6. Sección I. Instrucciones a los Oferentes (IAO) Disposiciones para los a. Son legal y financieramente autónomas; oferentes b. Operan en el país del prestatario/beneficiario de acuerdo con la 7. legislación y las disposiciones comerciales; Secciones del c. No están sometidas a la supervisión de la entidad que funge como DBL organismo ejecutor de la operación o como contratante. 5.10. Puede ser Oferente una entidad privada o una empresa o institución/empresa propiedad del Estado del país del Contratante, con sujeción a lo dispuesto en la IAO 5.9 o cualquier combinación de las mismas en forma de una Asociación en Participación, Consorcio o Asociación ("APCA") a través de un convenio existente o con la intención de celebrar un convenio de esta índole expresada en una carta de intención. En el caso de una APCA, todos los miembros deberán responder de manera conjunta y solidaria por la ejecución de la totalidad del Contrato de conformidad con los términos de este. La APCA designará un Representante que estará facultado para llevar adelante todas las actividades en nombre y representación de todos y cada uno de los miembros de la APCA durante el proceso licitatorio y, en caso de que el Contrato sea adjudicado al APCA, durante su ejecución. 6.1. Por ser un proceso de alcance nacional no aplican las disposiciones especiales para oferentes originarios de países miembros del Banco. B. Documentos de Licitación 7.1. El Documento de Licitación consta de las seis (06) secciones siguientes: Sección I: Instrucciones a los oferentes (IAO) Sección II: Datos de la licitación (DDL) Sección III: Criterios de evaluación Sección IV: Formularios de la licitación Sección V: Especificaciones Técnicas Sección VI: Modelo de Contrato: Condiciones Generales (CGC), Condiciones Particulares (CPC) y formularios del contrato Estas secciones deberán leerse en conjunto con las aclaraciones que se publiquen y cualquier enmienda emitida de conformidad con las IAO 9. 7.2. El Contratante no se responsabiliza por la veracidad e integridad de los Documentos de Licitación y sus enmiendas, si ellos no se obtuvieron Documento Estándar para Licitación Pública Nacional de Obras (Una Etapa ­ Dos Sobres) Pág. 13 Versión 1 8. Sección I. Instrucciones a los Oferentes (IAO) Aclaraciones sobre el directamente de la fuente señalada por el Contratante en aviso del Documento de proceso. Licitación y régimen de 7.3. Los oferentes deberán estudiar todas las instrucciones, formularios, comunicación condiciones y especificaciones contenidas en el Documento de Licitación. El incumplimiento por parte del oferente en el suministro de toda la 9. información o documentación que se exige en los Documentos de Licitación podría traer como consecuencia el rechazo de su oferta. 8.1. Todo oferente que requiera alguna aclaración de los Documentos de Licitación deberá comunicarse con el Contratante por escrito a la dirección que se suministra en los DDL, o plantear sus inquietudes en la reunión de homologación o visita de campo en los casos para los que dichas actividades sean previstas, en cualquier caso, el plazo para realizar consultas y solicitar aclaraciones se indicará en los DDL. Así mismo, el plazo para que el Contratante responda a consultas y/o aclaraciones se indicará en los DDL. 8.2. El Contratante responderá por escrito a todas las solicitudes de aclaración, enviando copia de las respuestas a todos los oferentes, incluyendo una descripción de las consultas realizadas, sin identificar su fuente. 8.3. El oferente y cualquier miembro de su personal o representante, tendrá acceso a la información y lugar relacionados con las obras requeridas bajo su propio riesgo, haciéndose responsable de cualquier pérdida, daño, costos y gastos que incurra. 8.4. Si se ha programado visita de campo y/o reunión de homologación, se proporcionarán los datos necesarios en los DDL. La reunión de homologación tiene como finalidad aclarar dudas y responder a preguntas con respecto a cualquier tema que se plantee durante esa etapa. La visita de campo tiene el propósito de facilitar que los oferentes conozcan las condiciones del sitio. Los gastos relacionados con esta visita correrán por cuenta del oferente. La reunión de homologación y/o visita de campo no podrán ser definidas como obligatorias. 8.5. El acta de la reunión de homologación, incluidas las preguntas planteadas, sin identificar su procedencia, y las respuestas a éstas, juntamente con cualesquiera otras respuestas preparadas como producto de la reunión, se transmitirán por escrito y sin demora a todos los oferentes. 8.6. El canal de comunicación oficial de este proceso de licitación se apegará a lo establecido en los DDL 9.1. Si en cualquier momento del proceso, el Contratante considera necesario enmendar el Documento Base de la Licitación o cualquier información del proceso, podrá enmendar los documentos que sea necesario a través de la Documento Estándar para Licitación Pública Nacional de Obras (Una Etapa ­ Dos Sobres) Pág. 14 Versión 1 Modificación del Sección I. Instrucciones a los Oferentes (IAO) DBL emisión de enmiendas, las que serán comunicadas a los oferentes oportunamente, con el fin de dar a los posibles oferentes un plazo razonable para que puedan tomar en cuenta las enmiendas en la preparación de sus ofertas. Dicho plazo no podrá ser menor a diez (10) días antes de la fecha de recepción de las ofertas. 9.2. Toda enmienda emitida formará parte de los Documentos de Licitación y deberá ser comunicada por escrito a todos los oferentes que hayan obtenido el Documento Base de Licitación de acuerdo con lo establecido en el numeral 8.6 de los DDL. C. Preparación de las Ofertas 10. 10.1. El oferente asumirá todos los costos relacionados con la preparación y presentación de su oferta desde la obtención de las bases. El Contratante Costo de no estará sujeto ni será responsable en caso alguno por dichos costos, participación en independientemente del resultado del proceso de licitación. la Licitación 11.1. La oferta, así como toda la correspondencia y los documentos relativos a la 11. misma que intercambien el oferente y el Contratante deberán ser escritos en el idioma oficial del contratante que se indica en los DDL. Idioma de la Oferta 11.2. Los documentos de soporte y el material impreso que formen parte de la oferta podrán estar en otro idioma, con la condición de que las partes pertinentes estén acompañadas de una traducción fidedigna al idioma indicado en los DDL. Para los efectos de la interpretación de la oferta, dicha traducción prevalecerá. 12. 12.1. La Oferta estará compuesta por dos partes de la siguiente manera: Documentos que a. Parte 1: Antecedentes, calificaciones del Oferente y la parte técnica. conforman la Oferta b. Parte 2: Oferta económica. Estas dos partes deberán presentarse simultáneamente en dos sobres cerrados distintos (por ser un proceso de licitación con mecanismo de dos sobres). Uno contendrá solo la información vinculada con la Parte Técnica y de conformidad con IAO 12.3 y en el otro sobre solo la información relacionada con la Oferta Económica de conformidad con IAO 12.4. Estos dos sobres deberán colocarse en un sobre exterior, que deberá marcarse con la leyenda "OFERTA ORIGINAL". 12.2. La Parte 1, contenida en el Sobre 1, debe contener los siguientes documentos: a. Carta de presentación de la oferta preparada de acuerdo con la IAO 13, la cual debe incluir las comisiones y gratificaciones si hubiera Documento Estándar para Licitación Pública Nacional de Obras (Una Etapa ­ Dos Sobres) Pág. 15 Versión 1 Sección I. Instrucciones a los Oferentes (IAO) pagadas o por pagarse a agentes u otra parte relacionada con esta oferta. b. Garantía de mantenimiento de oferta y firma de contrato o declaración de mantenimiento de oferta, conforme a lo dispuesto con la IAO 22 c. Oferta técnica alternativa si esta fuera permitida de acuerdo con la IAO 14 d. Autorización: Confirmación escrita por la que se autoriza al firmante de la oferta a comprometer al oferente, de conformidad con la IAO 23.3 y 23.4, acompañado de copia simple del documento de identificación vigente del signatario de la oferta. e. Elegibilidad del oferente: Prueba documental, de conformidad con la IAO 18.1, donde se establezca que el oferente reúne las condiciones para presentar una Oferta; f. Declaración: de los métodos, equipo, personal, calendario y otra información que se estipula en la Sección IV, Formularios de la Oferta; g. Conformidad: prueba documental establecida de conformidad con la IAO 19 que las Obras propuestas por el Oferente se ajustan a lo estipulado en el documento de licitación; h. Lista de Desviaciones: Oferente darán detalles de todas las desviaciones en su Oferta Técnica con respecto a los términos y condiciones contractuales y / o las características técnicas requeridas especificadas en los requisitos funcionales y / o funcionales, que les gustaría que el Contratante considere durante la evaluación de las ofertas técnicas; i. APCA: en el caso de una Oferta técnica presentada por un APCA o una intención para celebrar un APCA deberá incluir un borrador de acuerdo, que indique al menos las partes de las Obras que ejecutarán los respectivos socios; j. Lista de Subcontratistas: de conformidad con IAO 20; k. Calificaciones: Prueba documental, de acuerdo con la IAO 18.2, donde se consignen las calificaciones del oferente para ejecutar si se acepta la oferta. l. Conformidad: Oferta técnica, conforme a lo dispuesto en la IAO 19 m. Cualquier otro documento exigido en los DDL. La parte 1, contenida en el sobre 1 no deberá incluir información vinculada con la oferta económica. En caso de que contenga información significativa Documento Estándar para Licitación Pública Nacional de Obras (Una Etapa ­ Dos Sobres) Pág. 16 Versión 1 Sección I. Instrucciones a los Oferentes (IAO) relacionada con la oferta económica, se considerará que dicha oferta no cumple con los requisitos exigidos. 12.3. El periodo para el cual se analizarán los antecedentes de contratación, la experiencia general y específica será señalado en los DDL. La situación financiera se analizará a partir de la información de al menos los últimos tres años. 12.4. La Parte 2 ­ Sobre 2 conteniendo la Oferta Económica presentada por el Oferente deberá contener los siguientes documentos: a. Carta de Oferta ­ Oferta Económica, preparada de conformidad con las IAO 13; b. Lista Actividades con Precios: completados de acuerdo con las IAO 15 e IAO 17; c. Oferta Alternativa ­ Oferta Económica: si se permite de conformidad con lo dispuesto en la IAO 14; d. Declaración Financiera: el Oferente deberá presentar en la Carta de Oferta la información relativa a comisiones, honorarios, gratificaciones, si hubiera, pagadas o por pagar a agentes o cualquier otro individuo relacionado con la Oferta; y e. Otros: cualquier otro documento exigido en los DDP. 13. 13.1. La carta de presentación de la parte 1 (sobre 1) y la carta de presentación de la parte 2 (sobre 2) se prepararán utilizando los modelos pertinentes Carta de suministrados en la sección IV Formularios, los que se deberán completar presentación de sin realizar ningún tipo de modificaciones al texto ni presentar ninguna la Oferta y sustitución a lo requerido salvo lo dispuesto en la IAO 23.5. Todos los formularios espacios en blanco deberán llenarse con la información requerida. 14. 14.1. Cada oferente presentará solamente una oferta, ya sea de forma individual o como miembro de una APCA, salvo que en los DDL se permita la Ofertas presentación de ofertas alternativas. alternativas Cuando en los DDL se permita la presentación de ofertas alternativas, los Oferentes deben tener en cuenta que se les permite proponer alternativas técnicas en sus ofertas además de los requisitos especificados en el documento de la licitación. Cualquier alternativa técnica recibida en lugar de los requisitos especificados en el documento de la licitación será rechazada y no será considerada por el Contratante. La Oferta técnica alternativa constará de dos partes, a saber, Oferta Alternativa - Oferta Técnica y Oferta Alternativa ­ Oferta Económica 14.2. Oferta Alternativa - Oferta Técnica: El Oferente que desee ofrecer una Oferta técnica alternativa deberá: (i) presentar documentos que establezcan los beneficios al Contratante que produce la Oferta técnica Documento Estándar para Licitación Pública Nacional de Obras (Una Etapa ­ Dos Sobres) Pág. 17 Versión 1 15. Sección I. Instrucciones a los Oferentes (IAO) Precios de la alternativa, que cumplen con los objetivos principales del contrato y que oferta cumple con los requisitos técnicos y de desempeño básico especificados en el documento de la Licitación; y (ii) además proporciona toda las informaciones necesarias para que el Contratante realiza una evaluación técnica completa de la alternativa, incluyendo los planos, cálculos de diseño, especificaciones técnicas, la metodología de construcción propuesta y otros detalles pertinentes. 14.3. Oferta Alternativa ­ Oferta Económica: El Oferente que presente la Oferta técnica alternativa proporcionará toda la información necesaria para una evaluación completa de la alternativa por parte del Contratante, incluyendo el desglose de los precios relevantes para la alternativa técnica ofrecida y de la manera y los detalles requeridos en el Lista de Actividades y Precios (si corresponde) incluida en la Sección IV, "Formularios de la Licitación". 14.4. El Contratante sólo considerará las alternativas técnicas, si hubiera, del Oferente con la Oferta Más Conveniente que cumpla con el desempeño básico y los criterios técnicos especificados en el documento de la Licitación. 15.1. A menos que se especifique de otra forma en los DDL, los Oferentes cotizarán la totalidad de las Obras sobre la base de "responsabilidad única" de manera que el precio total de la Oferta a suma alzada, sujeto a cualquier ajuste, de conformidad con el Contrato, cubra todas las obligaciones del Contratista mencionadas o que puedan deducirse razonablemente del documento de la Licitación con respecto al diseño, fabricación, incluida la adquisición y subcontratación (si hubiera), entrega, construcción y finalización de las Obras. Esto incluye todos los requisitos bajo las responsabilidades del Contratista para probar, preparación de la puesta en marcha y la puesta en marcha (según corresponda) de las Obras y, cuando así lo requiera el documento de la Licitación, la adquisición de todos los permisos, aprobaciones y licencias, etc.; los servicios de operación, mantenimiento y capacitación y otros elementos y servicios que se especifiquen en el documento de la Licitación, todo de acuerdo con los requisitos de las Condiciones Generales 15.2. Los Oferentes proporcionarán un desglose de los precios de la manera y los detalles solicitados en el Formulario de Lista de Actividades (si hubiera) incluido en la Sección IV, "Formularios de la Licitación". Estos no limitarán de ninguna manera la "responsabilidad única" del Oferente como se establece en la IAO 15.1. El costo de cualquier artículo que el Oferente pueda haber omitido se considera incluido en el precio de la Oferta de suma global total y el Contratante no lo pagará por separado 15.3. El oferente al que se le adjudique la licitación podrá estar sujeto a impuestos nacionales sobre los gastos y montos pagaderos bajo el contrato Documento Estándar para Licitación Pública Nacional de Obras (Una Etapa ­ Dos Sobres) Pág. 18 Versión 1 Sección I. Instrucciones a los Oferentes (IAO) o pagos por conceptos de prestaciones o seguridad social, conforme a lo estipulado en los DDL. 15.4. Todos los derechos, impuestos y demás gravámenes que deba pagar el contratista en virtud del contrato, o por cualquier otro motivo, que se encuentren establecidos 28 días anteriores a la fecha límite para la presentación de las ofertas, se incluirán en los precios, los precios unitarios y en el precio total de la oferta que presente el oferente 16. 16.1. Los precios cotizados por el oferente serán fijos durante la ejecución del contrato y no estarán sujetos a ajustes durante la ejecución, salvo Ajuste de indicación contraria en los DDL. Precios En el caso de Precio Fijo, los precios cotizados por el Oferente se fijarán durante la ejecución del contrato del Oferente y no estarán sujetos a variación por ninguna razón. Una Oferta presentada con una cotización de precio ajustable será considerada que no cumple y será rechazada. En el caso de Precio Ajustable, los precios cotizados por el Oferente estarán sujetos a ajustes durante la ejecución del contrato para reflejar cambios en los elementos de costo tales como mano de obra, material, transporte y equipo del Contratista de acuerdo con los procedimientos especificados en el Apéndice al Contrato. Una Oferta presentada con una cotización de precio fija no será rechazada, pero el ajuste de precio se tratará como cero. Los Oferente deben indicar la fuente de índices laborales y materiales en el formulario correspondiente en la Sección IV, "Formularios de la Licitación". 16.2. En el caso que las ofertas se puedan presentar por lotes individuales o por combinación de lotes, se indicará en los DDL y en la sección III. 17. 17.1. La moneda de la oferta y de pago se especifica en los DDL. Asimismo, se informa si el monto presupuestado para la adquisición será o no publicado. Monedas de la Oferta y de pago 17.2. El Contratante podrá indicar que los Oferentes deben justificar sus requerimientos de pagos en moneda local y extranjera, así como fundamentar que las cantidades incluidas el Anexo de Tarifas y Precios (si hubiera) que se indican en la Tabla de Datos de Ajuste en el Apéndice de la Carta de Presentación de la Oferta Económica son razonables, en cuyo caso los Oferentes deberán presentar un desglose detallado de las necesidades en moneda extranjera. 18. 18.1. Para establecer la Elegibilidad del oferente conforme a lo dispuesto en la IAO 5, los oferentes completarán la Carta de Presentación de la Oferta ­ Documentos que Parte 1 y sus anexos incluida en la Sección IV, "Formularios de Licitación." establecen la Elegibilidad y las Adicionalmente deberá presentar copia simple del acta de constitución del oferente (y sus reformas si las hubiera) debidamente registrada en el registro público competente. En caso de ofertas presentadas por una Documento Estándar para Licitación Pública Nacional de Obras (Una Etapa ­ Dos Sobres) Pág. 19 Versión 1 Calificaciones Sección I. Instrucciones a los Oferentes (IAO) del Oferente APCA se deberá presentar el acta de constitución (y sus reformas si las hubiera) debidamente registrada en el Registro Público competente, de cada uno de los miembros del APCA. 18.2. De acuerdo con lo enunciado en la Sección III, Criterios de Evaluación, a fin de establecer sus Calificaciones para la ejecución del Contrato, el oferente suministrará la información solicitada en los formularios incluidos en la Sección IV, "Formularios de Licitación". 19. 19.1. De conformidad con la IAO 12.2 (g), el Oferente deberá proporcionar, como parte de sus documentos de Oferta, el establecimiento de la conformidad el Documentos que documento de la Licitación de las Obras que el Oferente propone ejecutar componen la Oferta Técnica bajo un contrato Llave en Mano. 19.2. La evidencia documental de la conformidad de las Obras con el documento de la Licitación puede ser en forma de literatura, planos y datos, y debe incluir: a. Los documentos especificados en la Sección IV "Formularios de la Oferta" - Oferta Técnica; b. Descripción detallada de las características técnicas y funcionales / de rendimiento esenciales de las Obras propuestas, en respuesta a los Requisitos del Contratante; y c. Evidencia adecuada que demuestre el cumplimiento sustancial de las Obras a los Requisitos del Contratante. Los Oferentes deben tener en cuenta que los estándares de ejecución y Requisitos Ambientales y Sociales, materiales y equipos designados por el Contratante en el documento de la Licitación tienen el propósito de ser descriptivos (establecer estándares de calidad y desempeño) solamente y no restrictivos. El Oferente puede sustituir estándares alternativos, en su Oferta técnica, siempre que demuestre a satisfacción del Contratante que las sustituciones son sustancialmente equivalentes o superiores a los estándares designados en los requisitos de Desempeño / Funcionales especificados por el Contratante. 19.3. El Oferente será responsable de garantizar que cualquier subcontratista propuesto cumpla con los requisitos de IAO 5, y que cualquier Obra que proporcione el subcontratista cumpla con los requisitos de IAO 5 e IAO 19.1. 20. 20.1. A menos que se indique lo contrario en los DDL, el Contratante no ha Subcontratación previsto ejecutar ninguna parte específica de las obras mediante subcontratistas que hayan sido previamente seleccionados. 20.2. Los Oferentes podrán proponer en el TEC-10 la subcontratación de hasta el porcentaje del valor total del contrato o el volumen de las obras que se Documento Estándar para Licitación Pública Nacional de Obras (Una Etapa ­ Dos Sobres) Pág. 20 Versión 1 21. Sección I. Instrucciones a los Oferentes (IAO) Período de especifique en los DDL (Dicho porcentaje debe considerarse adicional a lo validez de las permitido para subcontratistas especializados indicado en IAO 20.3). Los Ofertas subcontratistas propuestos deberán estar plenamente calificados y ser elegibles para realizar las partes de las obras que se les asigne. La oferta deberá indicar las intenciones de realizar subcontratos, tomando en cuenta el porcentaje máximo de subcontratación que se especifica en los DDL. 20.3. El Oferente no podrá valerse de las calificaciones del subcontratista para solicitar la adjudicación de las Obras, a menos que el Contratante haya establecido previamente en los DDL que las partes especializadas a cargo de este último podrán ser realizadas por subcontratistas denominados en adelante "Subcontratistas Especializados". En tal caso, las calificaciones del Subcontratista Especializado que proponga el oferente podrán agregarse a las calificaciones del oferente cuando dichos subcontratistas sean elegibles y han sido indicados en el TEC-11 21.1. Las ofertas deberán mantenerse válidas durante el periodo determinado en los DDL, a partir de la fecha límite para presentación de ofertas establecida en el Documento Base de la Licitación. Toda oferta con un plazo menor será rechazada por incumplimiento a lo establecido. 21.2. En casos excepcionales, antes del vencimiento del período de validez de la oferta, el Contratante podrá solicitar por escrito a los oferentes que extiendan el período de validez de sus ofertas. El Contratante hará todo lo que esté a su alcance para formalizar el contrato dentro de este plazo de validez de las ofertas. Sin embargo, en circunstancias excepcionales, antes del vencimiento del Periodo de Validez de la Oferta, el Contratante podrá pedir a los oferentes que extiendan el plazo de la validez de sus ofertas si fuera necesario. Tanto la solicitud como las respuestas se formularán por escrito. Si se ha solicitado una Garantía de Mantenimiento de la Oferta de conformidad con la IAO 22, está también se prorrogará por treinta (30) días a partir de la fecha extendida de la validez de la Oferta. Los oferentes que estén de acuerdo con dicha extensión deberán confirmar que mantienen disponible el personal indicado en la oferta en su confirmación de la extensión de la validez de la oferta. Los oferentes que no estén de acuerdo en ampliar la validez de la oferta tienen el derecho de rehusarse a la solicitud sin perder la Garantía de Mantenimiento de Oferta y Firma de contrato en los casos en que se haya presentado de conformidad con las IAO 22. 21.3. Si la adjudicación se demora más de cincuenta y seis (56) días después de la fecha de expiración de la validez inicial de la oferta especificada de Documento Estándar para Licitación Pública Nacional de Obras (Una Etapa ­ Dos Sobres) Pág. 21 Versión 1 Sección I. Instrucciones a los Oferentes (IAO) conformidad con lo indicado en el numeral 21.1 de los DDL, el precio del Contrato se determinará de la siguiente manera: a. En el caso de los contratos de precio fijo, el precio contractual será el de la Oferta, ajustado por un factor especificado en los DDL, b. En el caso de los contratos de precio ajustable, no se efectuarán ajustes, o En todos los casos, la evaluación de la Oferta se basará en el precio de la Oferta sin tener en cuenta la corrección aplicable en los casos indicados más arriba. 22. 22.1. El Oferente proporcionará en la Parte Técnica de su Oferta una Declaración de Mantenimiento de la Oferta o bien una Garantía de Garantía de Mantenimiento de la Oferta, según lo especificado en los DDL, en un Mantenimiento formulario original y, en el caso de una Garantía de Mantenimiento de la de la Oferta y Oferta, por el monto y en la moneda establecidos en los DDL. firma de contrato 22.2. Para la Declaración de Mantenimiento de la Oferta se utilizará el formulario pertinente incluido en la Sección V, "Formularios de la Oferta". 22.3. Si según lo especificado en IAO 22.1 el oferente deberá presentar como parte de su oferta esta garantía con las características, monto, plazo y moneda estipulada en los DDL. Esta garantía podrá ser del tipo bancaria, fianza o cualquier otro instrumento financiero incondicional a primer requerimiento. En los DDL se indicará a favor de quien deberá ser emitida la garantía. La garantía deberá tener cualquiera de las siguientes formas, a opción del oferente: i. Una garantía incondicional emitida por un banco o una institución financiera no bancaria (como una compañía de seguros o fianzas); ii. Una carta de crédito irrevocable; iii. Un cheque de caja o cheque certificado, o iv. Otra garantía definida en los DDL emitida por una institución de prestigio, Si una garantía incondicional es emitida por una institución financiera no bancaria situada fuera del país del Contratante, la institución emisora deberá tener una institución financiera corresponsal en el país del Contratante que permita hacer efectiva la garantía, a menos que el Contratante conviniera por escrito, antes de la presentación de la Oferta, en que no requiere tal institución financiera corresponsal 22.4. Si se trata de una garantía bancaria, la Garantía de la Oferta se presentará utilizando el formulario de Garantía de Mantenimiento de Oferta que se Documento Estándar para Licitación Pública Nacional de Obras (Una Etapa ­ Dos Sobres) Pág. 22 Versión 1 Sección I. Instrucciones a los Oferentes (IAO) incluye en la Sección IV, "Formularios de la Oferta", o bien otro formato sustancialmente similar aprobado por el Contratante con anterioridad a la presentación de la Oferta. La Garantía de la Oferta tendrá una validez de treinta (30) días a partir de la fecha original límite de validez de la Oferta o de cualquier período de prórroga, si ésta se hubiera solicitado de conformidad con la IAO 21.2. 22.5. Si en la IAO 22.1 se especifica que se debe presentar una Garantía de la Oferta o una Declaración de Mantenimiento de la Oferta, toda Oferta que no vaya acompañada de una Garantía de la Oferta o una Declaración de Mantenimiento de la Oferta que se ajusten sustancialmente a los requisitos pertinentes será rechazada por el Contratante por incumplimiento 22.6. Si en la IAO 22.1 se especifica que se debe presentar una Garantía de la Oferta, la Garantía de la Oferta de los Oferentes no seleccionados se devolverá a éstos tan pronto como sea posible, después de que el Oferente seleccionado suscriba el Contrato y proporcione la Garantía de Cumplimiento de Contrato de conformidad con la IAO 49.1 22.7. La Garantía de Mantenimiento de la Oferta se podrá hacer efectiva o la Declaración de Mantenimiento de Oferta se podrá ejecutar si: a. El oferente retira su oferta durante el período de validez de la misma, o durante cualquier prórroga de ese período dispuesta por el Oferente, salvo lo estipulado en la cláusula de estas Instrucciones relativas al período de validez de las ofertas y garantías; o b. El oferente seleccionado: i. No firma el contrato de conformidad con lo establecido en este Documento Base de Licitación; o ii. No suministra la Garantía de Ejecución de conformidad con lo establecido en el numeral de Contrato de conformidad con la IAO 49.1. 22.8. La Garantía de Mantenimiento de la Oferta o la Declaración de Mantenimiento de la Oferta de una APCA deberán ser emitidas en nombre de la APCA que presenta la Oferta. Si dicha APCA no está constituida legalmente como una APCA jurídicamente vinculante en el momento de presentar la Oferta, la Garantía de Mantenimiento de la Oferta o la Declaración de Mantenimiento de la Oferta se podrá emitir a nombre de uno o de todos los futuros miembros de la APCA conforme se consignen en la carta de intención mencionada en las IAO 13 e IAO 23.4 22.9. Si en los DDL, de conformidad con la IAO 22.1, no se exige una Garantía de Mantenimiento de la Oferta, y si Documento Estándar para Licitación Pública Nacional de Obras (Una Etapa ­ Dos Sobres) Pág. 23 Versión 1 23. Sección I. Instrucciones a los Oferentes (IAO) Formato de la a. El Oferente retira su Oferta antes de la fecha de expiración de la Oferta validez de la Oferta especificada por el Oferente en la Carta de la Oferta o cualquier fecha extendida otorgada por el Oferente; o b. Si el Oferente seleccionado i. no suscribe el Contrato con arreglo a lo dispuesto en la IAO 50.2; o ii. No suministra una Garantía de Ejecución según lo dispuesto en IAO 49.1 El Contratante puede, cuando así se disponga en la IAO 22.1, declarar al Oferente no elegible para ser adjudicatario de un contrato por parte del Contratante durante el período que se establezca dicha subcláusula. D. Presentación y apertura de las Ofertas 23.1. El oferente presentará la oferta de la siguiente forma: a. El Oferente deberá presentar la oferta en dos sobres cerrados separados. Uno de los sobres deberá contener la Oferta Técnica y el otro la oferta Económica. Estos dos sobres se colocarán en un sobre exterior cerrado que tendrá la leyenda "Oferta Original". b. Además, el Oferente deberá presentar copias de la Oferta en la cantidad especificada en los DDL. Las copias de la Oferta Técnica se colocarán en un sobre cerrado separado marcado con la leyenda "Copias: Oferta Técnica". Las copias de la Oferta Económica se colocarán en un sobre cerrado separado marcado con la leyenda "Copias: Oferta Económica". El Oferente colocará ambos sobres en un sobre exterior cerrado marcado con la leyenda "Copias de la Oferta". En caso de discrepancia entre el original y las copias, prevalecerá el original. c. Si se permiten las Ofertas Alternativas, de acuerdo con la IAO 14, estas se presentarán de la siguiente manera: el original de la Oferta Técnica de la Oferta Alternativa se colocará en un sobre cerrado marcado con la leyenda "Oferta Alternativa ­ Parte Técnica" y la Parte Financiera se colocará en un sobre cerrado marcado con la leyenda "Oferta Alternativa ­ Parte Financiera"; estos dos sobres cerrados y separados se colocarán en un sobre exterior cerrado marcado con la leyenda "Oferta Alternativa ­ Original". Las copias de la Oferta Alternativa se colocarán en sobres cerrados separados marcados con las leyendas "Oferta Alternativa ­ Copias de la Oferta Técnica" y "Oferta Alternativa ­ Copias de la Oferta Económica", que se introducirán en un sobre exterior cerrado separado, marcado con la leyenda "Oferta Alternativa ­ Copias" un juego original de los documentos que constituyen la oferta, según se señala en estas Instrucciones a los oferentes. Documento Estándar para Licitación Pública Nacional de Obras (Una Etapa ­ Dos Sobres) Pág. 24 Versión 1 Sección I. Instrucciones a los Oferentes (IAO) d. Además, el oferente presentará el número de copias de la oferta que se indica en los DDL. 23.2. Deberán entregar el original y una copia de cada uno de los sobres separados, cerrados en forma inviolable y debidamente identificados como "ORIGINAL" y "COPIA" En el caso de discrepancias el texto original prevalecerá sobre las copias. No se aceptarán los textos entre líneas, tachaduras o palabras superpuestas. Los oferentes deberán marcar como "CONFIDENCIAL EXTERNO" la información incluida en sus Ofertas que revista carácter confidencial para sus empresas. Esto puede incluir información reservada, secretos comerciales o información delicada de índole comercial o financiera. 23.3. El original y todas las copias de la Oferta deberán ser mecanografiadas o escritas con tinta indeleble y deberán estar firmadas por la persona debidamente autorizada para firmar en nombre del oferente. Esta autorización consistirá en una confirmación escrita mediante un poder de representación, el cual deberá adjuntarse a la Oferta. El nombre y el cargo de cada persona que firme la autorización deberán escribirse en letra de imprenta o imprimirse bajo su firma. Todas las páginas de la Oferta que contengan anotaciones o enmiendas deberán estar firmadas o iniciadas por la persona que suscriba la Oferta. 23.4. En el caso de que el oferente sea una APCA, la Oferta deberá estar firmada por el representante autorizado del APCA en nombre de la APCA, conforme lo acredite en el formulario de Intención de Asociación en Participación, Consorcio o Asociación (APCA) o en el acuerdo respectivo y en representación legalmente vinculante para actuar en nombre de todos miembros, formalizado por un poder firmado por sus representantes legales. 23.5. Todo interlineado, borradura o reemplazo será válido únicamente si está firmado por la persona que suscribe la Oferta o si tiene sus iniciales. 24. 24.1. Los sobres interiores y el sobre exterior deberán: Procedimiento a. Llevar el nombre y la dirección del oferente; para firmar, sellar y marcar las b. Estar dirigidos al Contratante y llevar la dirección que se indica los DDL Ofertas c. Llevar la identificación específica de este proceso de licitación indicando el nombre de la licitación; d. Incluir una advertencia para no abrir antes de la hora y fecha de la apertura de la oferta. Documento Estándar para Licitación Pública Nacional de Obras (Una Etapa ­ Dos Sobres) Pág. 25 Versión 1 Sección I. Instrucciones a los Oferentes (IAO) 24.2. Si los sobres no están sellados e identificados como se requiere, el Contratante no se responsabilizará en caso de que la oferta se extravíe o sea abierta prematuramente. 25. 25.1. El Contratante deberá recibir las ofertas en la dirección y, a más tardar, a la hora y fecha que se indican en los DDL. Plazo para la Presentación de Salvo que se acuerde un plazo diferente en los DDL, el plazo para la las Ofertas preparación de ofertas deberá ser de al menos 45 días calendario contados a partir del día siguiente hábil después de la fecha de la publicación de los Documentos Base, o a partir del día siguiente hábil después de la fecha en que se disponga de los mismos. 25.2. El Contratante podrá, prorrogar la fecha límite de presentación de las ofertas mediante una enmienda del Documento de Licitación, en cuyo caso todas las obligaciones y derechos del Contratante de y de los oferentes que estaban sujetas a dicha fecha límite, quedarán sujetas al nuevo plazo. 25.3. Los oferentes tendrán la opción de presentar sus ofertas electrónicamente, cuando así se indique en los DDL. En ese caso los oferentes que presenten sus ofertas electrónicamente seguirán los procedimientos indicados en dicha sección para la presentación de las mismas. 26. 26.1. El Contratante no considerará ninguna oferta que llegue con posterioridad Ofertas Tardías a la hora y fecha límite para la presentación de las ofertas., de conformidad con lo indicado en el numeral 25.1(0) de los DDL Ninguna oferta que llegue después de la hora límite será recibida. 27. 27.1. Siempre que el plazo de presentación de ofertas esté vigente, los oferentes podrán retirar, sustituir o modificar su oferta después de presentada, Retiro, debiendo presentar para ello una comunicación, por escrito, debidamente sustitución y firmada por el representante autorizado a presentar la oferta y adjuntando modificación de una copia de dicha autorización manifestada en el poder de representación las Ofertas de conformidad al numeral 23.3 y 23.4 de los IAO. Dicha comunicación deberá ser acompañada de la correspondiente sustitución o modificación de oferta (con excepción de las notificaciones de retiro de oferta). Todas las comunicaciones deberán ser: a. Preparadas y presentadas de conformidad a lo establecido en las IAO 23 y 24 y acompañadas con la información que corresponda, (con excepción de la comunicación de retiro, que no requiere copias), y los respectivos sobres deberán estar claramente marcados "retiro", "sustitución" o "modificación"; b. Recibidas por el Contratante antes de la fecha y hora límite establecida para la presentación de las ofertas, de conformidad con lo establecido en el numeral 25.1 (0) de los DDL. Documento Estándar para Licitación Pública Nacional de Obras (Una Etapa ­ Dos Sobres) Pág. 26 Versión 1 Sección I. Instrucciones a los Oferentes (IAO) 27.2. Las Ofertas cuyo retiro fue solicitado de conformidad con el numeral 27.1 anterior, serán devueltas a los oferentes sin abrir. E. Apertura Pública de la Oferta Técnica 28. 28.1. Una vez cerrado el plazo para la presentación de ofertas, el Contratante llevará a cabo el acto de recepción y apertura pública de todas las Ofertas Recepción y recibidas antes del vencimiento del plazo indicado en la dirección, fecha y Apertura de las hora especificadas en el numeral 25.1 (0) de los DDL. El procedimiento Ofertas que seguir será el siguiente: a. Primero se abrirán y se leerán en voz alta los anuncios de retiro consignados por escrito e incluidos en los sobres marcados con el rótulo "Retiro"; el sobre con la Oferta correspondiente se devolverá sin abrir al Oferente. No se permitirá el retiro de ninguna Oferta a menos que la respectiva comunicación de retiro contenga la autorización válida para solicitarlo y se lea en voz alta en el acto de apertura de las Ofertas. b. Seguidamente se abrirán los sobres marcados con el rótulo "SUSTITUCIÓN", los cuales se leerán en voz alta y se intercambiarán con la Oferta correspondiente que se está reemplazando; la Oferta sustituida se devolverá sin abrir al Oferente. No se permitirá ninguna sustitución a menos que la respectiva comunicación de sustitución contenga una autorización válida para solicitar la sustitución y se lea en voz alta en el acto de apertura de las Ofertas. c. A continuación, se abrirán y leerán en voz alta los sobres marcados como "Modificación", con la Oferta correspondiente. No se permitirá ninguna modificación de las Ofertas a menos que la comunicación de modificación pertinente contenga la autorización válida para solicitar la modificación y se lea en voz alta en el acto de apertura de las Ofertas. d. Luego se abrirán los demás sobres marcados con la leyenda "Parte 1 -Sobre 1- Oferta Técnica", uno por uno. Todos los sobres marcados con la leyenda "Parte Financiera" se dejarán cerrados y en custodia del Contratante hasta que se abran en una apertura pública posterior, luego de la evaluación técnica de la Parte Técnica de las Ofertas. En la apertura de los sobres marcados con la leyenda "Parte 1 - Sobre 1 ­ Oferta Técnica", el Contratante leerá en voz alta el nombre del Oferente, indicará la existencia de una modificación; la existencia o ausencia de una Garantía de la Oferta o de una Declaración de Mantenimiento de la Oferta, y cualquier otro detalle que el Contratante considere pertinente. e. Tan solo se considerarán en la evaluación de la Parte 1- Ofertas técnicas las Partes Técnicas de las Ofertas y las Partes Técnicas de las Ofertas Alternativas que se hayan leído en voz alta en el acto de apertura de las Ofertas. En el acto de apertura de las Ofertas, el Documento Estándar para Licitación Pública Nacional de Obras (Una Etapa ­ Dos Sobres) Pág. 27 Versión 1 Sección I. Instrucciones a los Oferentes (IAO) Contratante no comentará las características de las Ofertas ni rechazará ninguna (excepto las Ofertas tardías, según lo dispuesto en la IAO 26). f. El Contratante preparará un registro de la apertura de las Parte 1 ­ Sobre 1 - Ofertas Técnicas que incluirá como mínimo: i. El nombre del Oferente ii. Si ha habido retiro, sustitución o modificación de ofertas iii. Cualquier Oferta alternativa. iv. La existencia o inexistencia de una Garantía de Mantenimiento de la Oferta, o la Declaración de Mantenimiento de Oferta, si esta se requería. Se solicitará a los representantes de los Oferentes presentes que firmen el registro. La ausencia de la firma de un Oferente en el registro de la apertura no invalidará su contenido ni efecto. Se entregará una copia de dicho registro a todos los Oferentes que presentaron Ofertas a tiempo, y cuando aplique será publicado en el sitio web de compras públicas del Prestatario. g. La Parte 2 - Sobre No. 2 conteniendo la oferta económica, permanecerá cerrado bajo la custodia del contratante en un lugar seguro. h. Considerando la información presentada, se procederá a la revisión de los antecedentes, solamente a aquellos oferentes que cumplan los requisitos mínimos establecidos se les evaluará la oferta técnica. 28.2. Solamente las Ofertas y las Ofertas alternativas que se abran y sean leídos en voz alta se seguirán teniendo en cuenta para la evaluación. Los representantes del Contratante que asistan a la apertura de las Ofertas deberán consignar sus iniciales en la Carta de la Oferta y la Lista de Cantidades de la manera especificada en los DDL. 28.3. El Contratante no discutirá los méritos de ninguna Oferta ni rechazará ninguna Oferta (excepto las Ofertas tardías, de conformidad con la IAO 25.1). F. Evaluación de las Ofertas ­ Disposiciones Generales 29. 29.1. No se divulgará a los Oferentes ni a ninguna persona que no participe Confidencialidad oficialmente en el proceso de la Licitación información relacionada con la evaluación de las Ofertas hasta que la notificación de evaluación de la Parte 1 ­ Oferta Técnica se haya realizado de conformidad con la IAO 35 . Documento Estándar para Licitación Pública Nacional de Obras (Una Etapa ­ Dos Sobres) Pág. 28 Versión 1 Sección I. Instrucciones a los Oferentes (IAO) La información relacionada con la evaluación de la Oferta Económica y la recomendación de adjudicación del contrato no se divulgará a los Oferentes ni a ninguna otra persona que no esté oficialmente interesada en el proceso de Licitación hasta que la Notificación de Intención de adjudicar el Contrato se transmita a todos los Oferentes de conformidad con la IAO 46 29.2. Cualquier intento por parte de un oferente para influenciar al Contratante, en cuanto a la evaluación, comparación de las ofertas o la adjudicación del contrato podrá resultar en el rechazo de su oferta. 29.3. No obstante, lo dispuesto en la IAO 29.1, si, durante el plazo transcurrido entre el acto de apertura de las Ofertas y la fecha de adjudicación del Contrato, un Oferente desea comunicarse con el Contratante sobre cualquier asunto relacionado con el proceso de Licitación deberá hacerlo por escrito. 30. 30.1. Con el fin de facilitar la evaluación y la comparación de las ofertas hasta la Aclaración de las calificación de los oferentes, el Contratante, podrá, a su discreción, solicitar Ofertas a cualquier oferente aclaraciones a su oferta. No se considerarán aclaraciones a una oferta presentada por un oferente cuando dichas aclaraciones no sean respuesta a una solicitud del Contratante. La solicitud de aclaración, y la respuesta, deberán ser por escrito. Si un oferente no ha entregado las aclaraciones a su oferta antes de la fecha y hora fijadas en la solicitud de aclaración del Contratante, se evaluará dicha oferta con la información disponible y podrá ser rechazada. 30.2. El plazo para la presentación de información adicional o aclaraciones al Contratante será establecido en los DDL. 31. 31.1. Para la evaluación de las ofertas, se aplican las siguientes definiciones: Desviaciones, a. Errores u omisiones subsanables: Se trata generalmente de reservas u cuestiones relacionadas con constatación de datos, información de tipo omisiones histórico, envío de documentación poco legible o cuestiones que no afecten el principio de que las ofertas deben ajustarse sustancialmente a los documentos de la licitación b. Errores u omisiones no subsanables: Son aquellos que se consideran básicos y cuya acción u omisión impiden la validez de la oferta o aquellas cuya subsanación puede cambiar, mejorar o alterar la sustancia de la oferta causando ventaja o desventaja al oferente sobre otros. Ejemplos son errores o falta de la firma del representante legal en la carta de presentación de la oferta o no presentar dicha carta, no presentar el poder o escritura que autoriza a quien firma para presentar la oferta, asimismo, errores en una garantía o fianza o la no Documento Estándar para Licitación Pública Nacional de Obras (Una Etapa ­ Dos Sobres) Pág. 29 Versión 1 Sección I. Instrucciones a los Oferentes (IAO) presentación de las mismas cumpliendo con las condiciones establecidas para su presentación. c. Desviación: Se refiere a que se aleja de los requisitos especificados en el documento de licitación; d. Reserva: Se refiere a establecer condiciones limitativas o abstenerse de aceptar plenamente los requisitos especificados en el documento de licitación; e. Omisión: Se refiere a la falta de presentación de una parte o de la totalidad de la información o la documentación requerida en el documento de licitación. G. . Evaluación de las Ofertas ­ Disposiciones Generales 32. 32.1. Para determinar si la Oferta se ajusta sustancialmente al documento de Determinación de licitación, el Contratante se basará en el contenido de la propia Oferta, cumplimiento de según se define en la IAO 12.2 ofertas técnicas 32.2. Si una oferta se ajusta sustancialmente a los Documentos de Licitación, el Contratante podrá dispensar inconformidades que no constituyan una omisión o un error significativo. Error, desviación, reserva u omisión significativo: Es aquel que a. Si es aceptada: i. Afecta de una manera sustancial el alcance, la calidad o el funcionamiento de los servicios ofertados; o ii. Limita de una manera sustancial, contraria a los Documentos de Licitación, los derechos del Contratante con las obligaciones del oferente en virtud del contrato; o b. Si es rectificada, afectaría injustamente la posición competitiva de otros oferentes que presentan ofertas que se ajustan sustancialmente a los Documentos de Licitación. 32.3. El Contratante examinará los aspectos técnicos de la Oferta presentada de conformidad con la IAO 12 y 19 en particular, con el fin de confirmar que todos los requisitos estipulados en la Sección III "Criterios de Evaluación", se han cumplido sin desviaciones, reservas y omisiones significativas. 32.4. Si una Oferta no se ajusta sustancialmente a los requisitos del documento de licitación será rechazada por el Contratante y no podrá convertirse posteriormente, mediante la corrección de las desviaciones, reservas u omisiones significativas, en una Oferta que se ajuste sustancialmente al documento de licitación. Documento Estándar para Licitación Pública Nacional de Obras (Una Etapa ­ Dos Sobres) Pág. 30 Versión 1 Sección I. Instrucciones a los Oferentes (IAO) 33. 33.1. Cuando la oferta se ajuste sustancialmente a los Documentos de Licitación, el Contratante, podrá solicitar al oferente que presente, dentro Inconformidades de un plazo razonable, la información o documentación necesaria para no significativas rectificar inconformidades no significativas en la oferta, relacionadas con requisitos referentes a la documentación. La solicitud de información o documentación relativa a dichas inconformidades no podrá estar relacionada de ninguna manera con el precio de la oferta. Si el oferente no cumple la solicitud, su oferta podrá ser rechazada. 33.2. Siempre y cuando el contenido de la Parte 1 ­ Oferta Técnica se ajuste sustancialmente al documento de la Licitación, el Contratante podrá dispensar cualquier falta de conformidad no significativa. 33.3. El Contratante también determinará si las Ofertas tienen desviaciones respecto a los requisitos del documento de la Licitación (por ejemplo, ausencia de pruebas documentales, cumplimiento de la propuesta técnica, etc.) que por los números o la naturaleza de las desviaciones hacen pensar razonablemente que la Oferta no cumple en el marco de un proceso de una sola etapa. En tal caso, la oferta deberá ser rechazada por el Contratante y no podrá ser posteriormente rectificada mediante la corrección de desviaciones materiales, reservas u omisiones H. Evaluación de la Parte 1 - Ofertas Técnicas 34. 34.1. El Contratante determinará, a su entera satisfacción, si todos los Oferentes elegibles cuyas Ofertas en lo que respecta al Sobre 1 ­ Parte Técnica se Calificación del ajusten sustancialmente al documento de licitación cumplen los criterios de oferente calificación especificados en la Sección III, "Criterios de Evaluación". 34.2. La determinación se basará en el examen de los documentos presentados por el oferente para demostrar que está debidamente calificado, de conformidad con la IAO 18. En la evaluación del oferente no se tendrá en cuenta las calificaciones de otras empresas, como las subsidiarias, entidades matrices, afiliadas, subcontratistas (salvo los subcontratistas especializados, detallados en el numeral 20.3 de los DDL), ni de ninguna otra empresa distinta del oferente. 34.3. El Contratante de conformidad con los requisitos y criterios de evaluación que se especifican en la sección III Criterios de Evaluación y la información presentada por el oferente de conformidad con IAO 12.2, realizará la evaluación de las ofertas 35. 35.1. Al evaluar el contenido del Sobre 1 - Oferta Técnica, el Contratante utilizará los criterios y metodologías mencionados en estas IAO y en la Sección III, Evaluación de "Criterios de Evaluación". las Ofertas técnicas Documento Estándar para Licitación Pública Nacional de Obras (Una Etapa ­ Dos Sobres) Pág. 31 Versión 1 Sección I. Instrucciones a los Oferentes (IAO) 35.2. El Contratante realizará una evaluación técnica detallada del contenido del Sobre 1 - Oferta Técnica que fue hallada que cumple sustancialmente de conformidad con la IAO 34, a efecto de determinar si responden efectivamente a los requisitos del documento de la Licitación. 35.3. EL contratante también revisará las Ofertas técnicas alternativas, si hubiera, ofrecidas por el proponente, de conformidad con la IAO 14, y las evaluará para determinar si son aceptables. 35.4. En los DDL se establece si se efectuará o no se efectuará una evaluación técnica con puntaje y en caso de aplicar la calificación mínima requerida, de conformidad con la metodología especificada en la Sección III. Criterios de Evaluación. 35.5. El contratante no tendrá acceso a las Ofertas Económicas hasta que haya concluido la evaluación técnica y el Banco haya expedido su "no objeción", si corresponde. Para determinar si la Oferta se ajusta sustancialmente a los Documentos de la Licitación, el Contratante, se basará en el contenido de la propia oferta y los requisitos establecidos en el Documento Base de la Licitación, examinará y evaluará los diferentes aspectos de la oferta con el fin de confirmar que satisface los requisitos estipulados en la sección III, sin errores, desviaciones, reserva, ni omisiones significativas. 36. 36.1. Después de que se complete la evaluación del contenido del Sobre 1 - Notificación de la Oferta técnica de las Ofertas recibidas y el Banco emita su No-Objeción (si evaluación de las corresponde), el Contratante deberá hacer las siguientes notificaciones: Ofertas Técnicas a. Notificar por escrito a los Oferentes cuyas Ofertas se consideraron que no responden sustancialmente a los requisitos de la Licitación, informándoles de la siguiente información: i. Los motivos por los cuales se ha considerado que el contenido del Sobre 1 ­ Oferta Técnica no cumple con lo requerido; ii. Su sobre marcado como "Parte 2 ­ Oferta económica", se les devolverá sin abrir después de la finalización del proceso de evaluación de las Ofertas y la firma del Contrato; b. Simultáneamente, notificará por escrito a los Oferentes cuyas Ofertas se consideraron que cumplen sustancialmente los requisitos de la Licitación, informándoles que su Oferta ha sido evaluada y que cumple sustancialmente lo requerido en la Licitación; y c. Notificará a todos los oferentes la fecha, hora y lugar de la apertura pública de los sobres marcados como "Parte 2 ­ Oferta Económica". Documento Estándar para Licitación Pública Nacional de Obras (Una Etapa ­ Dos Sobres) Pág. 32 Versión 1 Sección I. Instrucciones a los Oferentes (IAO) 36.2. La fecha de la apertura se anunciará con suficiente antelación como para que los Oferentes puedan hacer arreglos para asistir al evento, en un plazo no menos de 5 días hábiles posteriores a la notificación de los resultados de la evaluación técnica, de conformidad con lo establecido en IAO 36.1. El Sobre 2 ­ Oferta Económica se abrirá públicamente en presencia de los representantes designados por los Oferentes y de toda persona que desee estar presente. I. Apertura del Sobre 2 ­ Oferta Económica 37. 37.1. En esta apertura pública, el Contratante abrirá el Sobre 2 ­ Oferta Económica en presencia de los Oferentes o sus representantes Apertura Pública designados y de toda persona que desee estar presente. de las Ofertas Económicas Los Oferentes que cumplan los criterios de calificación y cuyas Ofertas respondan sustancialmente a los requisitos accederán a la segunda apertura pública, en la que se abrirán los sobres marcados con la leyenda "Sobre 2 ­ Oferta Económica". Cada uno de estos sobres será inspeccionado para confirmar que continúen cerrados y no hayan sido abiertos. Luego, el Contratante procederá a abrirlos y leerá en voz alta los nombres de cada Oferente y los precios totales de las Ofertas por lote (contrato), si correspondiera, incluyendo la Oferta Alternativa-Oferta Económica cuando esta se haya previsto, así como cualquier otro detalle que considere apropiado. 37.2. Únicamente se considerarán en la siguiente etapa de evaluación del Sobre 2 ­ Oferta Económica, las ofertas económicas de las Ofertas Alternativas que se hayan abierto y leído en la apertura de Ofertas. La Carta de Oferta - Parte Financiera y la Lista de Actividades con estipulación de precios deberán ser iniciadas por los representantes del Contratante presentes en el acto de apertura de Ofertas de acuerdo con lo especificado en IAO 28.2. 37.3. En el acto de apertura, el Contratante no analizará las características de las Ofertas ni rechazará sobres marcados con la leyenda "Sobre 2 ­ Oferta Económica". 37.4. El Contratante preparará un registro de la apertura de los Sobres 2 ­ Ofertas Económicas, que deberá incluir, como mínimo: a. El nombre del Oferente que presentó la Oferta Económica de la oferta que fue abierta; b. el Precio de la Oferta Económica, por lote (contrato), si corresponde. Documento Estándar para Licitación Pública Nacional de Obras (Una Etapa ­ Dos Sobres) Pág. 33 Versión 1 Sección I. Instrucciones a los Oferentes (IAO) 37.5. Se solicitará a los Oferentes cuyos sobres marcados con la leyenda "Sobre 2 ­ Oferta Económica" hayan sido abiertos, o a sus representantes, que firmen el registro. La ausencia de la firma de un Oferente en el registro no invalidará su contenido ni efecto. Se entregará una copia de dicho registro a todos los Oferentes. J. Evaluación del Sobre 2 ­ Oferta Económica 38. 38.1. Para evaluar una Oferta Económica, el Contratante considerará lo siguiente: Evaluación de las ofertas a. El precio de la Oferta, excluidas las sumas provisionales y la reserva económicas para imprevistos, de haberla, que se indican en las Listas de Cantidades (contratos por precios unitarios) o Calendario de Actividades (contratos por suma global) e incluyendo los rubros correspondientes a Trabajos por Administración, cuyos precios por día se hubiesen obtenido competitivamente; b. El ajuste de precios por corrección de errores aritméticos, conforme a la IAO 40; c. El ajuste de precios por inconformidades no significativas, según se establece en la IAO 39.1; y d. la conversión a una moneda única del monto resultante de la aplicación de los apartados (a) a (c) precedentes, si procede, de conformidad con la IAO 42; Los factores de evaluación adicionales especificados en la Sección III, Criterios de Evaluación y Calificación. En la evaluación de las Ofertas no se tendrá en cuenta el efecto estimado de las disposiciones sobre ajuste de precios que se hayan establecido en las Condiciones contractuales, aplicadas durante el período de ejecución de este Contrato. 38.2. Si el documento de licitación permite que los oferentes coticen precios separados para diferentes lotes (contratos), la metodología para determinar el costo evaluado más bajo de las combinaciones de contratos se especificará en la Sección III, Criterios de Evaluación. 39. 39.1. Siempre que una Oferta responda sustancialmente y las Ofertas hayan sido invitadas para un esquema de responsabilidad única de acuerdo con Discrepancias la IAO 15, el Contratante: No Significativas a. podrá dispensar las no conformidades de la Oferta; o b. podrá solicitar que el Oferente presente la información o documentación necesaria, dentro de un período de tiempo Documento Estándar para Licitación Pública Nacional de Obras (Una Etapa ­ Dos Sobres) Pág. 34 Versión 1 Sección I. Instrucciones a los Oferentes (IAO) razonable, para rectificar las no conformidades no materiales en la Oferta. 39.2. Siempre que una Oferta sea sustancialmente adecuada, y se haya invitado a las Oferentes a incluir cualquier parte de las Obras a ser pagadas de acuerdo con la cantidad suministrada o el trabajo realizado de acuerdo con la IAO 15, el Contratante rectificará las discrepancias no significativas cuantificables relacionadas con el Precio de la Oferta. A tal efecto, se ajustará el Precio de la Oferta únicamente a los efectos de la comparación, para reflejar el precio de un ítem o un componente que falte o en el que se observen discrepancias, agregando el precio promedio del ítem o componente cotizado por los Oferentes que cumplieron sustancialmente. Si el precio del ítem o componente no se puede derivar del precio de otras ofertas que cumplen sustancialmente, el Contratante deberá utilizar su mejor estimación. 40. 40.1. Si las Ofertas han sido invitadas sobre la base de un esquema de responsabilidad única de acuerdo con la IAO 15, se considera que el Corrección de Oferente ha incluido todos los precios en el Precio Total de la Oferta errores Económica (suma global). Por lo tanto, no se realizarán correcciones aritméticos aritméticas, excepto que cuando exista una discrepancia entre el monto en palabras y las cifras del monto, prevalecerá el monto en palabras 40.2. Si las Ofertas han sido invitadas a incluir cualquier parte de las Obras a pagar de acuerdo con la cantidad suministrada o el trabajo realizado de acuerdo con IAO 15, el Contratante corregirá los errores aritméticos solo por el precio de dicha parte de las Obras de la siguiente manera : a. Lista de Subactividad con Precios: si hay errores entre el total de los montos dados en la columna para el Precio de Sub-actividad y el monto dado en el total para la Sub-actividad, prevalecerá el primero y este último corregido en consecuencia; a. Lista de la Actividad con Precios: si hay errores entre el total de los importes dados en la columna para el Precio de la Actividad y el monto dado en el precio total de las Actividades, prevalecerá el primero y éste será corregido en consecuencia; y cuando exista un error entre el total de los montos en la Lista de Sub-actividad con Precios y el monto correspondiente en el Cronograma de Actividades con Precios, prevalecerá el primero y el segundo será corregido en consecuencia; b. Resumen global: en caso de errores entre el precio total de las actividades en el calendario de actividades con precios y el importe indicado en el Resumen Global, prevalecerá el primero y éste se corregirá en consecuencia; y c. En caso de discrepancia entre palabras y cifras, prevalecerá el importe expresado en letras, a menos que el importe expresado en palabras Documento Estándar para Licitación Pública Nacional de Obras (Una Etapa ­ Dos Sobres) Pág. 35 Versión 1 41. Sección I. Instrucciones a los Oferentes (IAO) Ofertas esté relacionado con un error aritmético, en cuyo caso prevalecerá el Anormalmente importe en cifras sujeto a las letras (a) a (c) anteriores. Bajas 40.3. Antes de efectuar la evaluación combinada técnica y financiera se pedirá a los Oferentes que acepten la corrección de los errores aritméticos. Si no aceptan la corrección realizada con arreglo a lo dispuesto en la IAO 40.1 e IAO 40.2 su Oferta será rechazada. 41.1. Una oferta anormalmente baja es aquella cuyo precio, en combinación con otros elementos constitutivos de la oferta, parece ser tan bajo que despierta serias dudas sobre la capacidad del oferente para ejecutar el Contrato al precio cotizado. 41.2. En caso de detectar lo que podría constituir una oferta anormalmente baja, el Contratante pedirá al oferente que brinde aclaraciones por escrito y, en especial, que presente análisis pormenorizados del Precio de la Oferta en relación con el objeto del Contrato, el alcance, la metodología Oferta, el cronograma, la distribución de riesgos y responsabilidades, y de cualquier otro requisito establecido en el documento de licitación. 41.3. Tras evaluar los análisis de precios, si determina que el oferente no ha demostrado su capacidad para ejecutar el Contrato al precio cotizado, el Contratante rechazará la Oferta. 42. 42.1. A los fines de evaluación y comparación, la moneda o las monedas de las Conversión a una ofertas se convertirán a la moneda única indicada en los DDL Moneda Única K. Evaluación Combinada Parte 1 y Parte 2 43. 43.1. El Contratante analizará, calificará, evaluará y comparará todas las ofertas que se ajusten sustancialmente a los Documentos de Licitación con el Comparación de objeto de seleccionar al adjudicatario. las Ofertas Como parte de la evaluación, se asignará a las ofertas presentadas un puntaje total calculado ponderando los puntajes técnicos y económicos, agregándolos de acuerdo con la fórmula e instrucciones indicadas en los IAO 35.4 . El Oferente que obtenga el puntaje técnico y económico combinado más alto será considerado como el más conveniente 44. 44.1. Después de completar la evaluación técnica y financiera de acuerdo con lo indicado en la Sección III "Criterios de Evaluación", la oferta más conveniente se seleccionará de acuerdo con lo establecido en los DDL y Documento Estándar para Licitación Pública Nacional de Obras (Una Etapa ­ Dos Sobres) Pág. 36 Versión 1 Sección I. Instrucciones a los Oferentes (IAO) Oferta más después de aplicar lo indicado en IAO 6.1 será seleccionado como el conveniente oferente con la oferta más conveniente. 45. 45.1. El Contratante se reserva el derecho de aceptar o rechazar cualquier Derecho del oferta, de anular el proceso de licitación y de rechazar todas las ofertas en Contratante a cualquier momento antes de la adjudicación del contrato, sin que por ello aceptar cualquier adquiera responsabilidad alguna ante los oferentes. En caso de anular el oferta o rechazar proceso, devolverá con prontitud a todos los oferentes las ofertas y las alguna o todas Garantías de Mantenimiento de Oferta y Firma de Contrato que hubiera las Ofertas recibido. 46. 46.1. El Contratante transmitirá a cada oferente, la Notificación de la Intención de Adjudicar el Contrato al oferente seleccionado. La Notificación de la Notificación Intención de Adjudicar deberá contener, como mínimo, la siguiente de Intención información: de Adjudicar a. El nombre y la dirección del oferente que presentó la Oferta el Contrato seleccionada; b. El precio del Contrato de la Oferta seleccionada; c. Los nombres de todos los oferentes que presentaron Ofertas, y los precios de sus Ofertas leídos en voz alta y evaluados; d. Una declaración de las razones por las cuales no se seleccionó la Oferta del oferente no favorecido a quien se dirige la notificación, a menos que en la información mencionada en el inciso (c) se incluyan dichas razones; e. La fecha de vencimiento del periodo para presentar protestas y las instrucciones sobre cómo solicitar explicaciones del acto de selección o presentar una protesta. 47. 47.1. El plazo para presentar protestas ante resultados de la evaluación de los antecedentes, de la oferta técnica y económica una vez que estos sean Presentación de notificados a los oferentes deberá ser de diez días hábiles contados a partir Protestas en el del día siguiente hábil posterior a la notificación de la intención de proceso de adjudicación del contrato. adquisición Este plazo no aplicará cuando solo se presente una Oferta y cuando el proceso se realice en una situación de emergencia reconocida por el BCIE, en cuyo caso se indicará en los DDL. 47.2. Las protestas que formulen los oferentes podrán ser únicamente ante las notificaciones que reciban en relación con los resultados obtenidos de la evaluación de su oferta. Toda protesta que se presente deberá: a. Ser presentada por el representante del oferente Documento Estándar para Licitación Pública Nacional de Obras (Una Etapa ­ Dos Sobres) Pág. 37 Versión 1 48. Sección I. Instrucciones a los Oferentes (IAO) Criterios de b. Identificar la acción de adquisiciones por la cual se reclama. adjudicación c. Describir la naturaleza de la protesta y los hechos que la respaldan incluyendo las referencias a las políticas de adquisiciones del BCIE que se considera que han sido incumplidas. d. Indicar y adjuntar toda la información requerida para evidenciar la cronología del reclamo. 47.3. Todas las protestas deben enviarse por escrito a cualquiera de las direcciones indicadas en los DDL. 47.4. El Contratante resolverá las protestas en el plazo que se especifica en los DDL. 47.5. El Contratante, suspenderá las actividades relacionadas con el proceso de adquisición al momento de recibir una protesta hasta la resolución de la misma. En caso de presentarse una protesta en el marco de un proceso para el cual se establezca adjudicación por lote, será sujeto de suspensión únicamente el lote afectado por la protesta. En ambos casos, cuando así se requiera, se deberá solicitar a todos los oferentes la ampliación de la validez de las ofertas, la Garantía de Mantenimiento de Oferta y Firma de Contrato o la Declaración de mantenimiento de oferta según corresponda 47.6. El Contratante deberá hacer del conocimiento del Banco sobre la presentación y solución de protestas durante el proceso de licitación. El Contratante deberá actuar con diligencia para la solución de protestas, el BCIE se reserva el derecho de abstenerse de financiar, cualquier obra, cuando no se concrete oportunamente la solución respectiva o a su juicio la solución adoptada no responda a los mejores intereses de la operación. L. Adjudicación de la Licitación 48.1. Una vez se resuelva todo reclamo o protesta, el Contratante, previa No Objeción del Banco al informe o acta de proceso respectivo, adjudicará la licitación al oferente cuya oferta haya sido evaluada como la más conveniente de acuerdo con lo establecido en la IAO 44 Documento Estándar para Licitación Pública Nacional de Obras (Una Etapa ­ Dos Sobres) Pág. 38 Versión 1 Sección I. Instrucciones a los Oferentes (IAO) 48.2. Dentro de los diez (10) días hábiles posteriores a la fecha de transmisión de la Carta de Aceptación, el Contratante publicará la Notificación de la Adjudicación del Contrato, que contendrá, como mínimo, la siguiente información: a. Nombre y la dirección del Contratante; b. Nombre y el número de referencia del contrato que se está adjudicando y método de selección utilizado; c. Nombres de todos los Oferentes que hubieran presentado Ofertas, con sus respectivos precios tal como se leyeron en el acta de apertura; d. Nombres de los Oferentes cuyas Ofertas fueron rechazadas (ya sea por no responder a los requisitos o por no cumplir con los criterios de calificación) o no fueron evaluadas, con los motivos correspondientes; e. Nombre del adjudicatario del contrato, el precio final total del Contrato, su duración y un resumen de su alcance. 48.3. La Notificación de la Adjudicación del Contrato se publicará en el sitio web de acceso gratuito del Contratante, si se encontrara disponible, o en al menos un periódico de circulación nacional del País del contratante o en el boletín oficial. 49. Garantías 49.1. El oferente adjudicatario deberá presentar la Fianza o Garantía de Ejecución dentro de los 28 días posteriores a la recepción de la Carta de Aceptación, de conformidad con la Cláusula 24.1 de las CPC. El incumplimiento por parte del oferente adjudicatario de sus obligaciones de presentar la Fianza o Garantía de Ejecución antes mencionada o de firmar el contrato en el plazo previsto, constituirá causa suficiente para la anulación de la adjudicación y hacer efectivas las medidas establecidas en la Garantía de Mantenimiento de la Oferta y Firma de Contrato o en la Declaración de Mantenimiento de Oferta según sea el caso. En este caso, el Contratante podrá adjudicar el contrato al oferente cuya oferta sea evaluada como la siguiente más conveniente. 49.2. Se podrá proveer un anticipo sobre el precio del contrato, de acuerdo con lo estipulado en los DDL. En caso de aplicar, el pago deberá realizarse contra la recepción de una garantía por el buen uso del 100% del valor de dicho anticipo Esta garantía podrá ser tipo bancaria, fianza o cualquier otro tipo de instrumento financiero de fácil ejecución, que sea incondicional y a primer Documento Estándar para Licitación Pública Nacional de Obras (Una Etapa ­ Dos Sobres) Pág. 39 Versión 1 50. Sección I. Instrucciones a los Oferentes (IAO) Firma del contrato requerimiento, emitido por instituciones financieras o aseguradora regulada y aceptable en el país del Contratante. 51. Conciliador Toda institución extranjera que proporcione una garantía / fianza /otro instrumento financiero deberá tener una institución financiera corresponsal en el país del Contratante, a menos que el Contratante haya convenido por escrito que no se requiere una institución financiera corresponsal 49.3. Garantía de Calidad de Obras. Se deberá presentar una Fianza o Garantía Bancaria de Calidad de Obras, de acuerdo con las condiciones establecidas en la subcláusula 55.3 de las CGC y CPC 50.1. Después de la notificación, el adjudicatario, deberá presentar al Contratante los documentos señalados en los DDL. 50.2. A menos que se estipule diferente en los DDL, dentro de los 28 días posteriores a la recepción de la Carta de Aceptación y recepción del contrato, el oferente deberá firmar, fechar y devolver el contrato al Contratante. El Contratante definirá en los DDL el procedimiento para la firma del contrato. 51.1. El Contratante propone que se designe Conciliador en virtud del Contrato a la persona nombrada en los DDL, a quien se le pagarán los honorarios por hora especificados en los DDL, más gastos reembolsables. Si el Licitante no estuviera de acuerdo con esta Oferta, deberá manifestarlo en su Oferta. Si, en la Carta de Aceptación, el Contratante manifiesta no estar de acuerdo con la designación del Conciliador, el Contratante solicitará que el Conciliador sea nombrado por la Autoridad Nominadora designada en las Condiciones Especiales del Contrato conforme a lo dispuesto en la cláusula 33 de las Condiciones Generales del Contrato (CGC). Documento Estándar para Licitación Pública Nacional de Obras (Una Etapa ­ Dos Sobres) Pág. 40 Versión 1 Sección II. Datos de la Licitación (DDL) A continuación, se indican los detalles específicos del presente proceso, los cuales complementarán o enmendarán las Instrucciones a los Oferentes (IAO), en caso de conflicto, las disposiciones contenidas en estos DDL prevalecerán sobre las disposiciones de las IAO. Ref. de Datos de la Licitación las IAO A. Generalidades 1.1 Las definiciones e interpretaciones son las establecidas en las CGC Nombre del Contratante: Instituto Costarricense de Ferrocarriles (INCOFER) Número de identificación de la licitación: 2024LPN-0005-PROERI-INCOFER Nombre de la licitación y descripción de las obras a realizar: Estudios, Diseño y Construcción para el Reforzamiento y Rehabilitación de 7 puentes ubicados en el Gran Área Metropolitana (Lote-5), de los siguientes proyectos incluidos en una sola (8) ocho líneas de licitación conforme el siguiente desglose: 2.1 1. Puente Los Lagos, en San Rafael, Oreamuno, Cartago. 2. Puente AyA, en Tres Ríos, La Unión, Cartago. 3. Puente Vicesa, en San Nicolás, Cartago, Cartago. 4. Puente Oreamuno, en San Rafael, Oreamuno, Cartago. 5. Puente San Nicolás, en San Nicolás, Cartago, Cartago. 6. Puente Estación de Tres Ríos, Tres Ríos, La Unión, Cartago. 7. Obras complementarias Bermúdez Pedregal (Metalco), Colima, Tibás, San José La licitación no está restringida a la participación de oferentes de un origen específico, se 5.1 aceptarán oferentes nacionales o internacionales de cualquier país que se interesen en participar Adicionalmente a lo establecido en los IAO, se considerará conflicto de interés: Los establecidos en los artículos del 24 al 28 de la Ley General de Contratación Pública del país contratante, los cuales indican lo siguiente: ARTÍCULO 24: Ámbito de aplicación: 5.5 La prohibición para participar en procedimientos de contratación pública se extiende a lo (d) largo de todo el procedimiento de contratación, desde la definición del objeto contractual hasta la fase de ejecución. ARTÍCULO 25- Participación de los servidores públicos dentro del procedimiento de contratación pública. Existirá participación directa del servidor público cuando, por el ejercicio de sus funciones, tenga la facultad jurídica de decidir, deliberar, opinar, asesorar o participar de cualquier Documento Estándar para Licitación Pública Nacional de Obras (Una Etapa ­ Dos Sobres) Pág. 41 Versión 1 Ref. de Datos de la Licitación las IAO otra forma directamente en el procedimiento de contratación, entendido este desde la definición del objeto contractual hasta su ejecución final. Este supuesto abarca a quienes deben rendir dictámenes o informes técnicos, preparar o tramitar alguna de las fases del procedimiento de contratación o fiscalizar la fase de ejecución. La participación directa incluye a las personas físicas contratadas por servicios profesionales que intervengan en el procedimiento de contratación pública. Existirá participación indirecta de los servidores públicos cuando por interpósita persona, física o jurídica, se participe en los procedimientos de contratación. ARTÍCULO 26- Prohibición sobreviniente: Existirá prohibición sobreviniente cuando la causal de prohibición respectiva se produzca después de emitida la decisión inicial del procedimiento de contratación y antes del acto de adjudicación. En tal caso, la oferta afectada por la prohibición no podrá ser adjudicada y se liberará al oferente de todo compromiso con la Administración. Cuando la causal de la prohibición sobrevenga sobre un contratista favorecido con una adjudicación en firme, deberá informar a la Administración dentro de los cinco días hábiles al acaecimiento del hecho, a fin de que se deje constancia de dicha situación en el expediente administrativo electrónico. En tal caso, la Administración deberá velar, con especial diligencia, porque el contrato se ejecute bajo las condiciones pactadas, sin que puedan existir tratos distintos de los dados a otros contratistas en iguales condiciones. ARTÍCULO 27- Deber de abstención de los funcionarios Aquellas personas servidoras públicas que intervengan en cualquier etapa de los procedimientos de contratación deberán abstenerse de participar en todo tipo de decisión de la que sea posible llegar a obtener algún beneficio para sí, su cónyuge, compañero o compañera en unión de hecho o sus parientes hasta el tercer grado por consanguinidad o afinidad. Igualmente, deberá abstenerse de todo tipo de decisión en aquellos casos donde participen terceros con los que tenga relaciones profesionales, laborales o de negocios y en los procedimientos en los que participen sociedades en las que las personas antes referidas ejerzan algún puesto de dirección o representación o tengan participación en el capital social o sean beneficiarias finales. En caso de duda sobre la existencia de un conflicto de intereses en los términos del párrafo anterior, se deberá optar por la abstención. Todos los servidores públicos deberán abstenerse de participar, opinar o influir, en cualquier forma, en la ejecución del contrato, cuando la causal sobreviniente de prohibición configure un conflicto de intereses real o potencial, conforme se establezca en el reglamento. Se prohíbe a los servidores públicos, ya sea directamente o a través de interpósita persona, adquirir acciones o cualquier tipo de participación en el capital social de personas jurídicas que tengan contratos en ejecución o actos de adjudicación en firme con las entidades para las cuales laboran, derivados de procedimientos en los cuales Documento Estándar para Licitación Pública Nacional de Obras (Una Etapa ­ Dos Sobres) Pág. 42 Versión 1 Ref. de Datos de la Licitación las IAO hayan tenido injerencia o poder de decisión en cualquier etapa, inclusive en su fiscalización posterior o en la etapa de ejecución. ARTÍCULO 28-Alcance de la prohibición. En los procedimientos de contratación pública tendrán prohibido participar como oferentes, en forma directa o indirecta: a) El presidente y los vicepresidentes de la República; los ministros, con cartera o sin ella; los viceministros; los diputados de la Asamblea Legislativa; los magistrados propietarios y suplentes del Poder Judicial y del Tribunal Supremo de Elecciones; el contralor y el subcontralor Generales de la República; el defensor y el defensor adjunto de los Habitantes; el procurador general y el procurador general adjunto de la República; el tesorero y el subtesorero nacionales, el fiscal general de la República, el director y el subdirector de Contratación Pública; el regulador general de la República; los superintendentes de entidades financieras, de Valores, de Seguros y de Pensiones, así como los respectivos intendentes y los jerarcas de la Superintendencia de Telecomunicaciones. En los casos de puestos de elección popular, la prohibición comenzará a surtir efectos a partir de la publicación del respectivo nombramiento en La Gaceta. b) Todos los servidores públicos en los procedimientos de contratación pública que promueva la propia entidad en la que estos presten sus servicios, o que sean promovidos para atender las necesidades de la entidad en que laboran. Con la propia entidad, los miembros de junta directiva, los presidentes ejecutivos, los gerentes y los subgerentes, tanto de las instituciones descentralizadas como de las empresas públicas, los regidores y síndicos propietarios y suplentes y el alcalde y los vicealcaldes municipales. c) Las personas jurídicas privadas en cuyo capital social, en puestos directivos o de representación, participe alguna de las personas sujetas a prohibición o en las que estas sean beneficiarias finales. d) Las personas jurídicas sin fines de lucro, tales como asociaciones, fundaciones y cooperativas, en las cuales las personas sujetas a prohibición figuren como directivos, fundadores, representantes, asesores o que ostenten cualquier puesto con capacidad de decisión. e) Las personas físicas que no se desempeñen como funcionarios del ente que promueve el concurso, o personas jurídicas que hayan intervenido como asesoras en cualquier etapa del procedimiento de contratación, que hayan participado en la elaboración de las especificaciones, los diseños y los planos respectivos, en la etapa de ejecución o deban participar en su fiscalización posterior, tendrán prohibida la participación en el procedimiento en el que hayan intervenido. Esta prohibición no se aplicará en los supuestos en que se liciten conjuntamente el diseño y la construcción de la obra, las variantes alternativas respecto de las especificaciones o los planos suministrados por la Administración, ni en aquellos casos derivados de un contrato de asociación público - privada donde se presenten tales supuestos. Documento Estándar para Licitación Pública Nacional de Obras (Una Etapa ­ Dos Sobres) Pág. 43 Versión 1 Ref. de Datos de la Licitación las IAO f) Las personas jurídicas que contraten a un ex servidor público que haya intervenido en alguna etapa del procedimiento. Esa intervención consistirá en la emisión de cualquier insumo que sea utilizado en el procedimiento en cuestión. g) Los grupos de interés económico en los cuales participe alguna de las personas físicas o jurídicas privadas sujetas a la prohibición. h) Los oferentes en los que dentro de la lista de subcontratistas figure alguna de las personas físicas o jurídicas sujetas a la prohibición. i) Los sujetos privados que ofrezcan bienes, obras y servicios en asociación con una entidad pública, en los cuales participe alguna de las personas físicas o jurídicas sujetas a la prohibición. j) El cónyuge, el compañero o la compañera en unión de hecho de los funcionarios que originan la prohibición, así como sus parientes por consanguinidad o afinidad hasta el tercer grado inclusive. k) Las personas jurídicas en las cuales tengan participación en el capital social, sean beneficiarios finales de estas o ejerzan algún puesto de dirección o representación, el cónyuge, el compañero, la compañera o los parientes indicados en el inciso anterior. B. Documento de Licitación 8.1 Si para la preparación de ofertas, se considera necesario realizar consultas, las comunicaciones deberán dirigirse a: Atención: Ángela Osorno Loáisiga Domicilio: San José, Hospital. Calle Central, Av. 20 y 22 Número de piso/oficina: Gerencia de Operaciones Ciudad: San José, Costa Rica Código postal: 10101 San José País: Costa Rica Teléfono: (506) 2542-5831 Dirección de correo electrónico: proeri@incofer.go.cr; aosorno@incofer.go.cr; jmas@incofer.go.cr. Con copia a: proeri@unops.org Página web: https://www.incofer.go.cr/ El plazo para realizar las consultas y solicitar aclaraciones son los siguientes: a. Pueden pedirse aclaraciones a más tardar el 20 de septiembre del 2024 El Contratante responderá las consultas de los oferentes para la preparación de sus ofertas a más tardar 23 de septiembre del 2024. 8.4 a. No se realizará reunión de homologación. Documento Estándar para Licitación Pública Nacional de Obras (Una Etapa ­ Dos Sobres) Pág. 44 Versión 1 Ref. de Datos de la Licitación las IAO b. Se realizará una gira para visitar los 7 proyectos, el día 12 de septiembre del 2024, a las 09:00 am organizada por el Contratante, la participación de los Oferentes es recomendable pero no será de carácter obligatorio. Se deberá coordinar previamente con el Sr. Jaime Mas Romero y Sra. Ángela Osorno Loáisiga de la Gerencia de Operaciones de INCOFER, a quienes se le podrá contactar al teléfono 2542-5831 o a los correos proeri@incofer.go.cr; aosorno@incofer.go.cr; jmas@incofer.go.cr, a más tardar con un día hábil de anticipación a la fecha de la visita. 8.6 La comunicación de las respuestas a las consultas de los oferentes y enmiendas a este Documento Base realizadas durante el período de preparación de ofertas se realizará mediante: Publicación en el portal web: https://www.incofer.go.cr/incofer/proyectos-clave/proeri/ Se recomienda a los potenciales oferentes revisar con regularidad el sitio web, para mantenerse al tanto de posibles actualizaciones de aclaraciones y enmiendas al proceso. C. Preparación de las Ofertas 11.1 El idioma en que se debe redactar la Oferta es: español. 11.2 Documentos de soporte y cualquier otro material impreso que formen parte de la oferta podrán estar en otro idioma, con la condición de que sean acompañados de una traducción fidedigna al idioma español. 12.1 Los siguientes formularios se presentarán con la Oferta: (b) Para los contratos de suma alzada: Calendario de Actividades El oferente deberá presentar los siguientes documentos adicionales en su Oferta técnica: Certificación de incorporación y encontrarse al día con sus obligaciones gremiales (habilitación) extendida por el CFIA (Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos de 12.2 Costa Rica) o copia certificada, en caso de empresas de Costa Rica. (m) El laboratorio de control de calidad propuesto deberá estar debidamente acreditado por el Ente Costarricense de Acreditación (ECA), para lo cual deberá aportar certificación original de ese ente o copia certificada. Los períodos para los cuales se analizará la información presentada son: a. Información financiera para los períodos enero ­ diciembre correspondiente a los 12.3 años 2021, 2022 y 2023. b. Información sobre antecedentes de contratación correspondiente a los años 2021, 2022 y 2023. Documento Estándar para Licitación Pública Nacional de Obras (Una Etapa ­ Dos Sobres) Pág. 45 Versión 1 Ref. de Datos de la Licitación las IAO c. Información sobre experiencia general correspondiente desde el año 2004 hasta el 2024. d. Información sobre experiencia específica correspondiente desde el año 2004 hasta el 2024. 12.4 El oferente deberá presentar los siguientes documentos adicionales en su Oferta (e) Económica: No aplica. 14.1 No se permite la presentación de ofertas alternativas. 15.1 El Precio del Contrato será un monto global, sujeto a cualquier ajuste, de conformidad con el Contrato. El contratista no estará sujeto a impuestos nacionales sobre los gastos y montos pagaderos bajo el contrato, por lo cual no deberá incluir los mismos en la oferta económica. Deberá realizar el trámite de exoneración a través de EXONET en los términos de lo dispuesto en el Decreto Ejecutivo N°31611-H. 15.3 Todas las ofertas deben presentarse incluyendo todos los impuestos, aranceles, tributos, seguros, transportes, inspecciones, pruebas, costos laborales, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de las obras a contratar. El contratista estará sujeto a pagos por conceptos de prestaciones o seguridad social bajo el contrato, por lo cual deberá incluir los mismos en la oferta económica. 16.1 Los precios cotizados por el oferente no estarán sujetos a ajuste. Las ofertas deberán presentarse por línea única, la cual está conformada por (7) siete 16.2 proyectos de obra. Los oferentes deberán ofertar la totalidad de los (7) siete proyectos indicados en el inciso 2.1 Alcance de la Licitación. No se aceptarán ofertas parciales. El oferente deberá presentar su oferta económica en dólares estadounidenses (USD) y presentar el detalle de la misma de acuerdo con el formulario ECO-2 para contratos por suma global. 17.1 La moneda de pago del contrato será: dólares estadounidenses. El tipo de cambio a utilizar para la evaluación de la oferta será el correspondiente al tipo de cambio de compra, reportado en el sitio web del Banco Central de Costa Rica (BCCR) a la fecha de presentación de oferta, en caso de ofertas en dólares. En este momento el Contratante no ha previsto ejecutar determinadas partes específicas 20.1 de las Obras mediante subcontratistas seleccionados previamente. 20.2 Subcontratación propuesta por el Contratista: Documento Estándar para Licitación Pública Nacional de Obras (Una Etapa ­ Dos Sobres) Pág. 46 Versión 1 Ref. de Datos de la Licitación las IAO El porcentaje máximo de subcontratación es de 20 % (veinte por ciento) del monto total del contrato. No aplica 20.3 El plazo de validez de la oferta será de 90 (noventa) días calendario contados a partir de 21.1 la fecha de terminación del plazo de recepción de ofertas establecido. 21.3 No aplica (a) El oferente deberá presentar una Declaración de Mantenimiento de Oferta, de acuerdo con el formulario CC-6 aceptando que quedará imposibilitado de participar en otros 22.1 proceso que realice el Contratante por un periodo de 2 (dos) años, contados a partir de la fecha de presentación de la oferta, en caso de retirar sus ofertas durante el periodo de validez de las mismas. D. Presentación y apertura de las Ofertas 23.1 El oferente deberá presentar el siguiente número de copias: (b) Entrega en dos sobre cerrados, antes de la fecha y hora límite para la recepción de ofertas. El primer sobre cerrado contendrá una versión digital (fiel al original impreso) de la oferta técnica y dos versiones impresas (original y copia). El segundo sobre tendrá una versión digital (fiel al original impresa) de la oferta económica y dos versiones impresas (original y copia) de la oferta. La versión impresa con la mención "Original" contendrá todos los documentos originales que conforman la oferta; la segunda versión impresa será una copia fiel de la versión original y tendrá la mención "Copia". De haber discrepancias entre las versiones digital y las impresas, se considerará válida la oferta impresa marcada como "Original". La copia digital debe ser mediante dispositivo de almacenamiento tipo USB. El dispositivo debe indicar el nombre de la empresa y el tipo de oferta en ese dispositivo (económica o técnica). Los dispositivos deben venir dentro de cada sobre correspondiente. Deberá presentar una declaración jurada que indique que la versión digital es copia fiel del original impreso. Exclusivamente a los efectos de la presentación de la Oferta, la dirección del Contratante es: 24.1 Atención: Marta Navarro Sandoval Dirección: Instituto Costarricense de Ferrocarriles (INCOFER), con domicilio en San José, Costa Rica, América Central, calle 0, avenidas 22 y 24, Contiguo a Hospital Nacional de las Mujeres Adolfo Carit Eva Documento Estándar para Licitación Pública Nacional de Obras (Una Etapa ­ Dos Sobres) Pág. 47 Versión 1 Ref. de Datos de la Licitación las IAO Piso/Oficina No. Departamento de Proveeduría Ciudad: San José, cantón central, distrito Hospital Código postal: 1-1009 País: Costa Rica a. Las ofertas deberán recibirse a más tardar el día 30 de septiembre del 2024, hasta las 10:00 am (hora Costa Rica) en la dirección detallada en el aviso de la Licitación. 25.1 b. El plazo de la preparación de la oferta será de 24 (veinticuatro) días naturales, contado a partir del día siguiente hábil después de la fecha de la publicación del aviso del proceso y que se encuentre disponible el documento base. c. No se aceptarán ofertas tardías. 25.3 Los oferentes no tendrán la opción de presentar sus ofertas de manera electrónica. E. Apertura Pública de la Oferta Técnica 28.2 La Carta de presentación de la oferta, deberá estar firmada con las iniciales de al menos 3 (tres) de los representantes del Contratante que realizan la apertura de las ofertas. F. Evaluación de las Ofertas ­ Disposiciones Generales 30.2 El plazo para presentar aclaraciones o información adicional que solicite el Contratante será de al menos (2) dos días hábiles. H. Evaluación de la Parte 1 ­ Ofertas Técnicas La calificación de la oferta técnica se realizará de la siguiente manera: 35.4 a. La oferta técnica se evaluará mediante criterios que se calificarán como Cumple / No Cumple, solamente las ofertas técnicas que cumplan todos los criterios de evaluación pasarán a la siguiente fase del proceso. J. Evaluación de la Parte 2 ­ Ofertas Económica 42.1 La moneda que se utilizará a fin de evaluar y comparar las Ofertas, es: dólares estadounidenses. K. Evaluación Combinada Parte 1 ­ Parte 2 44.1 La oferta más conveniente será que cumpla con lo requerido en DDL 35.4 y presente la Oferta económica más baja. 47.1 El proceso se realiza en una situación de emergencia reconocida por el BCIE: ____(Si) __x__ (No) 47.3 Todas las protestas deben enviarse por escrito a cualquiera de las siguientes direcciones: Documento Estándar para Licitación Pública Nacional de Obras (Una Etapa ­ Dos Sobres) Pág. 48 Versión 1 Ref. de Datos de la Licitación las IAO A la atención de: Sr. Jaime Mas Romero Ángela Osorno Loáisiga Título / posición: Gerencia de Operaciones Contratante: Instituto Costarricense de Ferrocarriles, INCOFER Dirección de correo electrónico: proeri@incofer.go.cr; aosorno@incofer.go.cr; con copia a jmas@incofer.go.cr. Dirección física: San José, Hospital. Calle Central, Av. 20 y 22, Código postal: 10101 San José, Costa Rica.) 47.4 Toda protesta deberá ser resuelta por el Contratante y ser comunicada al oferente dentro de los 10 (diez) días hábiles posteriores a la recepción de la protesta. L. Adjudicación de la Licitación 49.2 No se pagará anticipo. Documentos a presentar posterior a la adjudicación 1. Formularios actualizados acordados con el contratante: a. Formulario TEC­2: Métodos para actividades clave de construcción b. Formulario TEC­3: Programa de movilización c. Formulario TEC-6: Programa de trabajo y cronograma de ejecución de obra incluyendo estipulaciones ambientales y sociales d. Formulario TEC-10: Subcontratistas Previstos (Cuando aplique) 2. Acta notariada de la formalización del APCA (En caso de oferta presentada por un APCA) 3. Poder de representación debidamente apostillado (Si aplica) 50.1 4. Otros documentos que requiera la legislación nacional: a. Certificación original emitida por el INS o por cualquier otra entidad aseguradora debidamente acreditada y autorizada por parte de la Superintendencia General de Seguros (SUGESE) de conformidad a lo dispuesto en la Ley No. 8653, "Ley Reguladora del Mercado de Seguros" o copia certificada, donde se indique que cuentan con las pólizas de seguro indicadas en el apartado 14) "Seguros" (Título F) y que las mismas se encuentran al día. b. Certificación original o copia certificada, donde conste que todo su personal profesional se encuentra debidamente inscritos y al día en sus obligaciones con el CFIA (habilitación). Para los profesionales extranjeros no residentes en el país se deberá acreditar la incorporación al CFIA. En el momento en que el profesional se incorpore en los trabajos objeto de esta licitación deberá estar debidamente incorporado. Documento Estándar para Licitación Pública Nacional de Obras (Una Etapa ­ Dos Sobres) Pág. 49 Versión 1 Ref. de Datos de la Licitación las IAO Los documentos anteriores deberán presentarse al menos 05 (cinco) días hábiles posteriores a la adjudicación. El procedimiento para seguir para la firma del contrato es: Presentar la garantía de ejecución, en un plazo máximo de 10 (diez) días hábiles posteriores a la notificación de adjudicación en firme. El plazo máximo para firmar el contrato es de 10 (diez) días hábiles a partir de que la 50.2 adjudicación quede en firme. El procedimiento para seguir para la firma del contrato es: 1. Haber depositado la garantía de ejecución conforme el monto y el plazo establecido. 2. Haber presentado la documentación actualizada y solicitada en el punto 50.1 Conciliador: El Conciliador propuesto por el Contratante es: 51.1 Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos como ente técnico nacional. Conforme a lo dispuesto en la cláusula 33 de las CGC Y CPC del Contrato. Documento Estándar para Licitación Pública Nacional de Obras (Una Etapa ­ Dos Sobres) Pág. 50 Versión 1 Sección III Criterios de Evaluación A. Evaluación de Antecedentes de Oferentes El oferente presentará en el Sobre 1 ­ Oferta Técnica todos los documentos que acrediten sus antecedentes para participar en la licitación y sus calificaciones para proveer las obras requeridas. El oferente que no cumpla todos los criterios no pasará a la etapa de evaluación de la oferta técnica. Criterio 1: Autorización para presentar la oferta y capacidad para obligarse y contratar Evaluación Evidencia Presentada Cumple / 1. Carta de confirmación de participación y presentación de la oferta, debidamente No Cumple firmada por el representante legal del oferente. (CC-1) Cumple / Colocar uno de los siguientes documentos No Cumple / 2. Formulario CC-6: Declaración de Mantenimiento de Oferta No Aplica Cumple / 3. Acta de constitución y sus reformas (si hubiera) debidamente registrada en el No Cumple Registro Público competente. En caso de ofertas presentadas por una APCA el acta de constitución deberá estar debidamente registrado en el Registro Público competente de cada uno de los miembros del APCA. Cumple / 4. Copia simple del poder de representación de quien suscribe la oferta, No Cumple En caso de ofertas presentadas por una APCA, la copia simple del poder de representación de quien firma el formulario de Intención de Asociación en Participación, Consorcio o Asociación (APCA) Cumple / 5. Copia simple de cédula de identidad o documento similar de identificación, No Cumple vigente, de quien suscribe la oferta. Cumple / 6. Formulario CC-2: Intención de Asociación en Participación, Consorcio o No Cumple / Asociación (APCA) En caso de ofertas presentadas por una APCA No Aplica Criterio 2: Elegibilidad para contratar con financiamiento del BCIE En caso de ofertas presentadas por una APCA cada uno de los miembros debe cumplir el requisito. Requisito Evaluación Documentación requerida 1. El Oferente: Cumple / No Formulario CC-4 a. Sus agentes, su personal, contratistas, consultores, Cumple Declaración jurada directores, funcionarios o accionistas no tienen relación alguna, ni se han visto involucrados en actividades Documento Estándar para Licitación Pública Nacional de Obras (Una Etapa ­ Dos Sobres) Pág. 51 Versión 1 Criterio 2: Elegibilidad para contratar con financiamiento del BCIE En caso de ofertas presentadas por una APCA cada uno de los miembros debe cumplir el requisito. Requisito Evaluación Documentación requerida relacionadas con el lavado de activos y financiamiento del terrorismo; b. No se encuentra en convocatoria de acreedores, quiebra o liquidación; c. No se encuentra en interdicción judicial; d. No tiene conflicto de Interés de acuerdo con lo descrito en las Instrucciones para los Oferentes y Datos de la Licitación; e. Sus agentes, su personal, contratistas, consultores, directores, funcionarios o accionistas no se encuentran incluidos en la Lista de Contrapartes Prohibidas del BCIE u otra lista de inelegibilidad del BCIE; f. Sus agentes, su personal, contratistas, consultores, directores, funcionarios o accionistas no han sido inhabilitados o declarados por una entidad u autoridad como inelegibles para la obtención de recursos o la adjudicación de contratos financiados por cualquier otra entidad, mientras se encuentre vigente la sanción; g. Sus agentes, su personal, contratistas, consultores, directores, funcionarios o accionistas no han sido declarados culpables de delitos o sanciones vinculadas con Prácticas Prohibidas por parte de la autoridad competente. h. No tienen antecedentes de incumplimiento de contrato en los últimos 10 años. 2. El oferente no se encuentra inhabilitado o declarado como Cumple / No Formulario CC-4 y inelegible o sancionado para la obtención de recursos o la Cumple búsqueda en las adjudicación de contratos en: listas de a. Lista consolidada de sanciones del Consejo de Seguridad inhabilitados, de las Naciones Unidas (ONU) sancionados o declarados b. Lista consolidada de personas, grupos y entidades sujetas inelegibles en el a las sanciones financieras de la Unión Europea (UE) BCIE y las c. Lista consolidada de personas, grupos y entidades sujetas organizaciones a las sanciones del Banco Mundial (BM) reconocidas por el d. Lista Consolidada de la Oficina de Control de Activos del BCIE Extranjero (OFAC) e. Lista de Contrapartes Prohibidas del BCIE f. Oficina para la aplicación de Sanciones Financieras del Reino Unido (OFSI por sus siglas en Ingles) Documento Estándar para Licitación Pública Nacional de Obras (Una Etapa ­ Dos Sobres) Pág. 52 Versión 1 Criterio 2: Elegibilidad para contratar con financiamiento del BCIE En caso de ofertas presentadas por una APCA cada uno de los miembros debe cumplir el requisito. Requisito Evaluación Documentación requerida 3. El oferente no tiene sanción vigente por incumplimiento de Cumple / No Formulario CC-1 una declaración de mantenimiento de ofertas, y no tener Cumple y CC-4 declaración antecedentes de incumplimiento de contratos atribuibles al contratista en los últimos 10 años Jurada 4. En el caso de una empresa o institución estatal, acreditan Cumple / No Formulario CC-3 y que: Cumple / No y CC-3.1 a. Son legal y financieramente autónomas; Aplica b. Operan en el país del prestatario/beneficiario de acuerdo con la legislación y las disposiciones comerciales; c. No están sometidas a la supervisión de la entidad que funge como organismo ejecutor de la operación o como contratante B. Calificaciones del Oferente El oferente que no cumpla todos los criterios no pasará a la etapa de evaluación de la oferta técnica. Criterio 1: Historial de incumplimientos de contratos y litigios En caso de oferta presentada por una APCA cada uno de los miembros debe cumplir el requisito Requisito Requisito Documentación requerida 1.1 El oferente no ha incurrido en incumplimiento de contrato de Cumple / No Formulario CC-5 ejecución de obras atribuible al contratista en los últimos 5 Cumple años previos a la fecha de recepción de la oferta. 1.2 El oferente no tiene antecedentes de fallos judiciales o laudos Cumple / No Formulario CC-5 arbitrales en contra del contratista, relacionados a la Cumple ejecución de contratos de obras, en los últimos 5 años previos a la fecha de recepción de la oferta. 1.3 El Oferente incluyendo los subcontratistas especializados, no Cumple / No Formulario CC-7 se les ha suspendido o terminado contratos de obra civil ni se Cumple les ha cobrado garantías de cumplimiento, por razones relacionadas con el incumplimiento de salvaguardas o normas de desempeño ambiental y social (incluyendo explotación y abusos sexuales) en los últimos cinco (5) años. Documento Estándar para Licitación Pública Nacional de Obras (Una Etapa ­ Dos Sobres) Pág. 53 Versión 1 Para efectos de evaluación se considerará incumplimiento del contrato atribuible al contratista cuando el incumplimiento implicó la terminación del Contrato y se dio alguno de los siguientes escenarios: a. El Contratista no impugnó el incumplimiento del contrato, incluso mediante el uso por su parte del mecanismo de solución de controversias previsto en el Contrato pertinente, o b. Si se impugnó el incumplimiento, pero existe una resolución definitiva en contra del Contratista. Adicionalmente se considerará lo siguiente: a. No se considerará como incumplimiento de contrato atribuible al contratista, cuando la decisión del Contratante haya sido desestimada en el marco del mecanismo de solución de controversias. b. El incumplimiento se determinará en virtud de toda la información relativa a controversias o litigios que se hayan resuelto de manera definitiva, es decir, controversias o litigios cuya solución haya tenido lugar en el marco del mecanismo de solución de controversias previsto en el Contrato pertinente y en los que se hayan agotado todas las instancias de apelación que el oferente tuviera a su disposición. Criterio 2: Solidez de la situación financiera actual La evaluación se realizará suponiendo que todos los litigios pendientes, identificados en el Formulario CC-5, se resolverán en contra del Oferente Requisito Evaluación Documentación requerida a. Indicadores financieros La evaluación será para los años indicados en DDL 12.3 (a). En caso de ofertas presentadas por una APCA, cada uno de los integrantes de la APCA debe cumplir los requisitos. Nota Aclaratoria (únicamente para el apartado financiero): entiéndase por Administración en sentido amplio lo establecido en el acápite de "Definición de términos clave" el cual es parte integral del punto "Procedimiento para el análisis de la disponibilidad de los recursos financieros" La idoneidad financiera busca verificar la capacidad financiera de los oferentes para solventar sus compromisos en el corto plazo. Por consiguiente, la liquidez Financiera de los oferentes se constituye en un garante para el contratante del cumplimiento del objeto contractual, de la contratación evaluada. Los oferentes o cada uno de los integrantes (en caso de un APCA) deberán presentar los siguientes requisitos indispensables, para la realización de la evaluación financiera por parte del Consejo Nacional de Vialidad: El oferente deberá presentar como requisito indispensable, los siguientes documentos: 2.1 Presentación de estados financieros auditados de los últimos Cumple / Estados financieros 3 (tres) años. No Cumple auditados 2.1.1 Dictamen de los estados financieros Documento Estándar para Licitación Pública Nacional de Obras (Una Etapa ­ Dos Sobres) Pág. 54 Versión 1 Criterio 2: Solidez de la situación financiera actual La evaluación se realizará suponiendo que todos los litigios pendientes, identificados en el Formulario CC-5, se resolverán en contra del Oferente Requisito Evaluación Documentación requerida 2.1.2 Estado de Situación o Balance General 2.1.3 Notas a los estados financieros 2.1.4 Estados Consolidados o Combinados (cuando corresponda) 2.1.5 Certificación de líneas de crédito con los saldos disponibles para capital de trabajo 2.1.6 Certificación de las líneas de crédito con los saldos Cumple/No Estados disponibles para capital de trabajo Cumple Financieros Auditados 2.1.7 Certificación de los compromisos pendientes de ejecutar con la Administración en Sentido Amplio y Sector Privado 2.1.8 Declaración jurada referente a los litigios presentes o habidos durante los últimos 3 (tres) años 2.1.9 Declaraciones de impuestos sobre la renta de los últimos 3 (tres) períodos fiscales 2.1.10 Formularios financieros en PDF firmados digitalmente y en Microsoft Excel. 2.1.11 Certificación de los montos anuales facturados de los últimos 3 (tres) años Los estados financieros auditados a presentar deberán ser originales o copias certificadas por un notario público, y corresponderán a los últimos tres períodos fiscales, previos a la fecha de apertura de las ofertas, en el archivo denominado Formulario FIN-4 denominado Idoneidad Financiera. Para determinar el último período fiscal a presentar, del cual se deben suministrar los estados financieros en la oferta, cada uno de los oferentes deberá demostrar que éste corresponde al último periodo que debió presentar en su país de origen, en el caso de las empresas domiciliadas en el exterior, conforme a la legislación que regula esta materia. Los estados financieros deberán presentarse de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), por lo tanto, deben incluir toda aquella información necesaria que permita verificar los indicadores financieros requeridos en el presente cartel, así como para una adecuada interpretación, usando terminología aceptada en Costa Rica, que pueda expresar mejor el significado y carácter de dicha información. Documento Estándar para Licitación Pública Nacional de Obras (Una Etapa ­ Dos Sobres) Pág. 55 Versión 1 Criterio 2: Solidez de la situación financiera actual La evaluación se realizará suponiendo que todos los litigios pendientes, identificados en el Formulario CC-5, se resolverán en contra del Oferente Requisito Evaluación Documentación requerida Cuando proceda, según las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), el informe del Auditor Externo Independiente deberá incluir tanto los Estados Financieros "consolidados" o "combinados", como los respectivos estados financieros "Individuales". El dictamen y los estados financieros deberán consignar la firma autorizada y tener estampado el sello blanco de la Entidad Auditora, así como el respectivo timbre y la Póliza de Fidelidad. Se aclara que dicha documentación se refiere a los oferentes en general, ya sea en APCA o individual; o su equivalente en el país de origen. En caso de que el dictamen de los Estados Financieros contengan salvedades que se consideren relevantes para el respectivo análisis, el contratante podrá solicitar las aclaraciones o la implementación de los ajustes solicitados por los auditores externos que se requieran. Los estados financieros deberán presentarse dictaminados por un Auditor Externo Independiente o firma de Contadores Públicos, debidamente autorizados para ejercer esa profesión en Costa Rica o en su país de origen. Los documentos que se requieren para comprobar este requisito son los indicados en el aparte 2.1 anterior. Cuando se trate de empresas con domicilio en el exterior tanto los estados financieros, así como el dictamen y cualquier otro documento que se solicite, deberán presentarse legalizados con el requisito de apostillado o consularización según corresponda. Dicha información podrá ser presentada en original con la oferta (en caso de contar con ella) o en su defecto una vez dictado e informado el acto de adjudicación, cumpliendo con las formalidades antes descritas. Toda la información de los estados financieros, notas y dictamen deben presentarse en idioma español. Cuando los documentos fueron originalmente redactados en otro idioma, deberán ser traducidos al español por el Oferente, bajo su entera responsabilidad. El INCOFER tiene el derecho de verificar toda la información financiera presentada por el Oferente, utilizando los mecanismos que considere oportunos. Si se comprueba que la información presentada, parcial o total, es falsa o inexacta, la oferta será descalificada, sin responsabilidad alguna para la institución contratante y la empresa se hará acreedora de las sanciones que prevé la normativa vigente. El INCOFER se reserva el derecho de calcular los indicadores financieros descritos en la presente oferta, ajustando (incluyendo o excluyendo) partidas o cuentas que bajo el criterio técnico y las buenas prácticas financieras no cumplen con la naturaleza estipulada en este cartel o no son propias del negocio o actividad comercial; de manera que, para determinar la capacidad financiera del oferente, se empleará el cálculo efectuado por el contratante. Coeficiente medio de Liquidez Cumple / No Formulario Igual o mayor a 0.7 Cumple FIN-1 con sus Dónde: CL = AC/ PC CL= Coeficiente medio de Liquidez respectivos AC = Promedio del activo a corto plazo anexos Documento Estándar para Licitación Pública Nacional de Obras (Una Etapa ­ Dos Sobres) Pág. 56 Versión 1 Criterio 2: Solidez de la situación financiera actual La evaluación se realizará suponiendo que todos los litigios pendientes, identificados en el Formulario CC-5, se resolverán en contra del Oferente Requisito Evaluación Documentación requerida PC = Promedio del Pasivo a corto plazo Importante destacar que, cada oferente o participante del APCA, debe contar con capital de trabajo propio que, al sumarse con los capitales de trabajo de las demás partes del APCA, alcancen a cubrir el mínimo requerido para participar en la presente contratación. En ninguna ocasión se podrá aceptar que algún oferente o miembro de un APCA presente capital de trabajo negativo, lo cual, en caso de que se llegase a materializar, será causal de exclusión, por tratarse de un requisito de elegibilidad Coeficiente medio de Endeudamiento Igual o menor que 0.80 Dónde: CE = TP/ TA CE = Coeficiente medio de Endeudamiento TP = Promedio del total del pasivo TA = Promedio del total del activo b. Capacidad financiera: En caso de ofertas presentadas por una APCA seleccionar una de las opciones: a. La empresa líder debe cumplir al menos el 51% del requisito Capital de trabajo del promedio de los años del 2019 a 2023 Cumple / No Formulario FIN-3 descontando anticipos contractuales y descontando los valores Cumple con sus producto de suponer que todos los litigios pendientes se resolverán en contra del oferente respectivos Mayor o igual al flujo estimado de pagos para un periodo de 4 - 6 anexos meses, considerado una distribución lineal de pagos en el plazo de ejecución del contrato resultante Documento Estándar para Licitación Pública Nacional de Obras (Una Etapa ­ Dos Sobres) Pág. 57 Versión 1 Criterio 3: Antecedentes de contratación Las cifras correspondientes a cada uno de los integrantes de una APCA se sumarán a fin de determinar si el oferente cumple con los requisitos mínimos de calificación; y la empresa líder de la APCA debe cumplir al menos con el cincuenta y uno por ciento (51%) de ellos. Sobre las Líneas de Crédito Las líneas de crédito bancarias o de entidades financieras supervisadas por la SUGEF (o el órgano equivalente en el país de origen), pueden ser específicas o generales para capital de trabajo, lo cual tiene que quedar consignado en la certificación que la respalda. Además, se reconocerán las líneas de crédito ya existentes cuyos saldos igualmente se destinen para este proyecto y deberán detallar como mínimo nombre del oferente, el monto total y moneda de la operación, saldo disponible, plazo y el concepto para el cual fue extendida (capital de trabajo, descuento de facturas, garantías de cumplimiento y participación, etc.) y solamente se reconocerá la parte proporcional al capital de trabajo, las cuales deben ser emitidas en idioma español y usando terminología aceptada, que pueda expresar mejor el significado y carácter de dicha información. En ningún caso se aceptarán intenciones de financiamiento o líneas de crédito que a la fecha de la apertura estén en trámite, es decir, solo se aceptarán líneas de crédito totalmente formalizadas. En caso de duda o que se requiera alguna aclaración respecto a la información solicitada, el INCOFER está facultado para solicitar por escrito al oferente, cualquier información adicional pertinente y de no haber respuesta en el plazo prudencial dado, no se le reconocerán las líneas de crédito como parte de los recursos disponibles para el capital de trabajo. A continuación, se detalla lo siguiente: Se deberá extender documento donde se consigne una autorización para que el INCOFER solicite referencias a las instituciones bancarias de las que el oferente es cliente, ya que se estará confirmando directamente con las entidades financieras la veracidad de las certificaciones de saldos de las líneas de crédito con las que cuentan. Respecto de las propuestas presentadas en forma de APCA, integrada por dos o más firmas, se deberá incluir todos los documentos e informaciones mencionados anteriormente para cada uno de los integrantes del APCA. En caso de propuestas presentadas en forma de APCA, deberá indicarse cuál es el representante. Cuando el oferente sea una subsidiaria que ofrece recurrir a los recursos financieros de la compañía matriz, a la que pertenece más del 51 %, deberá presentar los documentos solicitados en el punto b) anterior, para el oferente y para la compañía matriz. Además, una autorización de la compañía matriz, en la que acepte comprometer sus recursos financieros solidariamente con la subsidiaria. Asimismo, es obligatorio remitir, debidamente lleno en formato Excel y en PDF firmado digitalmente, el Formulario FIN-5 denominado "Líneas de Crédito", mismo que se adjunta a los documentos a completar en el presente concurso. Lo anterior no exime de que se deba presentar las certificaciones emitidas por las entidades bancarias o entidades financieras referentes a la disponibilidad de líneas de crédito, debidamente firmadas y selladas (si corresponde) por las entidades bancarias o financieras. Documento Estándar para Licitación Pública Nacional de Obras (Una Etapa ­ Dos Sobres) Pág. 58 Versión 1 Cabe indicar que, en los archivos adjuntos, se remite un borrador, a manera de ejemplo, de cómo debe ser presentada la información de las líneas de crédito, por parte de las entidades bancarias o financieras. En caso de que las certificaciones de las líneas de crédito no indiquen el monto total, monto disponible y el concepto para el que se puede utilizar dicho saldo (capital de trabajo, descuento de facturas, garantías, entre otros.), las mismas pueden subsanarse a solicitud del contratante, si aun así la información no se presenta como se requiere, dichas certificaciones no se tomarán en cuenta como parte de los recursos disponibles para atender la presente contratación. A fin de que pueda adjudicársele el contrato, todo oferente deberá cumplir con el siguiente requisito habilitante (requisito de elegibilidad): Tener recursos financieros de acuerdo a lo establecido en el apartado "criterios para la calificación de los oferentes", inciso "b". Las cifras correspondientes a cada uno de los integrantes del APCA se consolidan a fin de determinar si ésta cumple con los requisitos mínimos de calificación expuestos en el presente documento de requerimientos. Procedimiento para el análisis de la disponibilidad de los recursos financieros Este procedimiento está basado en la disponibilidad del Capital de Trabajo para hacerle frente a la contratación, por lo cual se debe determinar el Compromiso Real Anual Promedio de Producción (C) del oferente a la fecha de la evaluación. Los compromisos reales anuales promedio de producción (C) adquiridos por el oferente a la fecha de la recepción de ofertas, corresponderán a los montos pendientes producto de las obligaciones contraídas, dividido por el tiempo remanente (en años y fracción) autorizado para realizarlas. El contratante, basado en la experiencia en ejecución de contratos, ha estimado que el 30% (treinta por ciento) del valor de los contratos en ejecución o por ejecutar, es lo que requiere El Contratista para garantizar mediante el capital de trabajo del que dispone, el normal desarrollo de los proyectos, porcentaje que debe ser rebajado de su capacidad productiva remanente, toda vez que el restante 70% (setenta por ciento) lo produce del flujo de caja que se deriva de dichas contrataciones. De modo que, se entenderá como compromiso real anual promedio de producción, aquel que resulte de multiplicar los saldos de los compromisos por ese 30% (treinta por ciento). Cuando un oferente que se encuentra participando en varias contrataciones simultáneamente con el contratante y éste ocupe el primer lugar como posible adjudicatario, el valor de estas debe ser considerado dentro de su capacidad financiera, restando el monto de éstas, con el fin de definir si la capacidad resultante es o no suficiente para cada línea de esta contratación. Esto es: C = r [(Mn / Tn) + (P / Tn)] * 0.30 En donde: C = Compromiso real anual promedio de producción. Mn = Montos pendientes de ejecutar de las obras adjudicadas "n". P = Montos de las contrataciones con posibilidad de adjudicación. Tn = Tiempo (años y fracción) autorizado para ejecutar los montos pendientes de las obras adjudicadas y/o con posibilidad de adjudicación "n". Documento Estándar para Licitación Pública Nacional de Obras (Una Etapa ­ Dos Sobres) Pág. 59 Versión 1 n = Obras o proyectos adjudicados y/o con posibilidad de adjudicación. Para calcular el Compromiso real anual promedio de producción se deberá acreditar la cantidad, montos y plazos pendientes de cada obra donde el oferente está adjudicado, éste deberá presentar una certificación a manera de declaración jurada mediante el Formulario FIN-6 denominado "Compromisos pendientes de ejecutar con la Administración en Sentido Amplio y Sector Privado", donde consigne el número de procedimiento, línea en la cual fue adjudicado, monto adjudicado, monto pendiente a la fecha de la recepción de ofertas, plazo, fecha de inicio y fecha final aprobada de la obra en formato día, mes y año. En caso de estar suspendida la obra, sin tener una fecha definida de reinicio de labores, se deberá consignar así en la declaración jurada. Si el oferente no suministra en la certificación la fecha final de la obra o indica que la misma se encuentra suspendida, se tomará el monto pendiente como compromiso. En aquellos casos en los que, el oferente se encuentre adjudicado en contrataciones de cuantía inestimable, se solicita completar el Formulario FIN-6 denominado "Compromisos pendientes de Ejecutar con la Administración en Sentido Amplio y Sector Privado" incorporando una estimación anual razonable basada en datos históricos, o bien, en caso de no contar con datos históricos, estimar un consumo anual proyectado, esto con el objetivo de verificar que efectivamente cuenta con suficientes recursos económicos y financieros para poder hacer frente a la contratación objeto de análisis. Cuando el tiempo (Tn) es menor a un año, todo el monto pendiente (Mn) de esa contratación se toma como dato para el cálculo del compromiso total, o sea, para aplicar el 30%. Cuando el tiempo Tn>1 se toma el tiempo y la fracción; por ejemplo 1 año 3 meses para el cálculo se tomaría el resultado de 1.25. Si al oferente al cual se le solicita la certificación, a manera de declaración jurada, de los procesos de contratación donde se encuentra adjudicado, no presenta dicha certificación, donde desglose claramente la información solicitada, o bien, certifique que no está adjudicado en otro proceso de contratación siendo falso, será causal de que su oferta sea descalificada en el proceso de contratación; toda vez que es determinante para la Institución, poder contar con el dato solicitado, con el fin de actualizar el capital de trabajo neto y constatar que el oferente cuenta con los recursos financieros para hacer frente a la contratación. Si posterior a la presentación de la declaración jurada que indique los montos adjudicados, el oferente resulta adjudicado en otra(s) contratación(es), ésta(s) debe ser considerada(s) para efectos del cálculo del compromiso real anual promedio de producción. Este procedimiento tiene la finalidad de determinar si la empresa oferente dispone de suficiente capital de trabajo para enfrentar el compromiso que generará el proyecto objeto de contratación. De manera que sólo calificarán aquellos oferentes que tengan la capacidad igual o mayor a dicho compromiso, según lo determinado en el correspondiente análisis financiero. Esto es: D=A-C En donde: D = Capital de trabajo disponible el proyecto objeto de contratación. A = Capital de trabajo disponible total. C = Compromiso real anual promedio de producción. Entonces: D >= monto igual o mayor al flujo estimado de pagos para un periodo de 4 - 6 meses considerando una distribución lineal de pagos en el plazo de ejecución del contrato resultante Documento Estándar para Licitación Pública Nacional de Obras (Una Etapa ­ Dos Sobres) Pág. 60 Versión 1 Evaluación simultánea Una vez definidas las ofertas elegibles desde el punto de aceptación de los precios unitarios de las ofertas presentadas en las líneas correspondientes y definido el orden de mérito para cada una de ellas, se determinará una lista con las ofertas que ocupan el primer lugar en el orden de mérito de cada una de las líneas, la cual se considerará como una lista base, con la que se iniciará el análisis de capacidad financiera. Dicha lista base será ordenada en orden numeral por línea. De esta lista base, se determinará cuando una empresa ocupa una o varias veces el primer lugar en el grupo de las líneas y se establecerá para cada empresa el monto al que quedaría comprometida. De la capacidad financiera determinada se procederá a rebajar a cada empresa el monto en que quedaría comprometida. Las empresas con ofertas en la lista base que cumplan con la capacidad financiera para todas las líneas o proyectos de la licitación en que ocupan el primer lugar, serán las potenciales adjudicatarias y se generará una primera lista de potenciales adjudicatarios, la cual no se modificará salvo lo siguiente. Para las empresas que habiendo obtenido el primer lugar para varias líneas de la licitación y no cumplan con capacidad financiera para atender todas las líneas en las que resulte potencialmente adjudicatario, se procederá de la siguiente forma: Se buscará adjudicarle el mayor monto posible, sin exceder su capacidad financiera, para lo cual se harán todas las combinaciones posibles de adjudicación y se escogerá la que sin sobrepasar su capacidad financiera se acerque más a ésta. Se determinará qué líneas o proyectos de la licitación quedaron sin posibilidad de adjudicar. Para las líneas que quedaron sin posible adjudicatario en la lista base (no se puede asignar al primer lugar) se busca entonces asignar a los subsiguientes lugares en orden de mérito, iniciando nuevamente el análisis anterior. Se revisará nuevamente la capacidad financiera de los subsiguientes lugares oferentes con el fin de definir un potencial adjudicatario de esa(s) línea(s) o proyectos de la licitación. Si, aún así, la capacidad financiera de los oferentes restantes es insuficiente, se regresa a los dos puntos anteriores de este apartado. Una vez resuelto lo anterior, se generará una nueva lista de potenciales adjudicatarios. Esta lista también será ordenada en orden numeral por línea, además esta nueva lista corresponde a la primera lista más las posibles adjudicaciones resueltas en los puntos anteriores (a, b y c) de este apartado. Requisito Evaluación Documentación requerida Facturación anual media(**) de los últimos 3 años, el cual debe ser mayor o igual al 40% de las anualidades comprometidas (obras en curso y adjudicaciones en Cumple / Formulario FIN-2 con sus firme hasta fecha de apertura) en contratos desarrollados No Cumple respectivos anexos para la Administración en sentido amplio y Sector Privado a nivel local o en su país de origen. En los casos de los APCA, este requisito debe cumplirse por al menos en uno de los miembros individualmente sin Documento Estándar para Licitación Pública Nacional de Obras (Una Etapa ­ Dos Sobres) Pág. 61 Versión 1 detrimento al cumplimiento de este requisito como APCA. Promedio anual de pagos certificados recibidos por contratos de ejecución de obra , en el período indicado en DDL12.3 (b) Para la definición del monto anual facturado promedio se seguirán las siguientes consideraciones: Se tomará en consideración para el análisis solamente los ingresos que sean congruentes con el giro comercial del oferente y que tengan relación con las actividades objeto de esta contratación. No se tomarán en cuenta los ingresos por ganancias en transacciones de moneda extranjera, ingresos financieros, ingresos generados por ajustes contables y otros ingresos adicionales derivados de otras actividades ajenas al giro comercial del oferente. Definición de términos clave en el caso de presentación de estados financieros consolidados y combinados: Administración en sentido amplio: Se refiere a los órganos del Poder Ejecutivo, el Poder Judicial, el Poder Legislativo, el Tribunal Supremo de Elecciones, la Contraloría General de República, la Defensoría de los Habitantes, el sector descentralizado territorial e institucional, los entes públicos no estatales y las empresas públicas a nivel local o en su país de origen. Cuando en este pliego de condiciones se utilice el término "Administración en sentido amplio", se entenderá que se refiere a cualquiera de los sujetos citados en el párrafo anterior a nivel local o en su país de origen. Sector privado: Sector que se contrapone al Sector Público. Toda aquella empresa que forma parte de la economía de un país, que realiza transacciones mercantiles buscando el lucro en su actividad y que no está controlada por el estado. Compañía Matriz: Es aquella que controla una o más subsidiarias. Compañía Subsidiaria: Es la empresa que es controlada por otra, conocida como Controladora o Matriz. Compañías Afiliadas: Son aquellas compañías que tienen accionistas comunes o administración común significativas. Estados Financieros combinados: Son aquellos que presentan la situación financiera, resultados de operación y cambios en la posición financiera de compañías afiliadas como si fueran una sola. Estados Financieros consolidados: Son aquellos que presentan la situación financiera, resultados de operación y cambios en la posición financiera de una entidad económica integrada por la compañía controladora y sus subsidiarias, como si se tratara de una sola compañía. Cuando el oferente es una subsidiaria, en cuyo caso la compañía matriz posee más del 51 % (cincuenta y un por ciento) de sus acciones, ésta deberá presentar sus propios estados financieros y no los de la matriz. Cuando el oferente es una Compañía Matriz, ésta deberá presentar sus Estados Financieros "Consolidados". Cuando el oferente es una compañía afiliada, ésta deberá presentar sus Estados Financieros en forma individual y no los de la afiliación de empresas. Cuando el oferente es una Afiliación de empresas, ésta deberá presentar sus Estados Financieros "Combinados". En caso de APCA la ponderación financiera no tomará en cuenta el porcentaje de participación de cada empresa en este por cuanto cada parte del mismo es solidaria en el cumplimiento del objeto contractual. Documento Estándar para Licitación Pública Nacional de Obras (Una Etapa ­ Dos Sobres) Pág. 62 Versión 1 (**) Debe ser un monto igual o mayor al flujo anual estimado de pagos, considerando una distribución lineal (***) En caso de valorar los antecedentes de contratación de los subcontratistas especializados, estos deberán ser elegibles y acreditar lo indicado en el TEC-11 Criterio 4: Experiencia Las cifras correspondientes a cada uno de los integrantes de una APCA se sumarán a fin de determinar si el oferente cumple con los requisitos mínimos de calificación. Requisito Evaluación Documentación requerida Experiencia general en el período indicado en DDL12.3 (c) en: i. Experiencia en contratos de construcción: El oferente deberá contar con una experiencia mínima de 3 proyectos en los últimos 20 años, en construcción de puentes de al menos 12 m de luz, viales o ferroviarios. El oferente deberá contar con una experiencia mínima de 3 proyectos en los últimos 20 años, en construcción de puentes metálicos o estructuras metálicas En el caso de puentes, con luces mayores a 12 m, en el caso de edificaciones, de 3 o más pisos. En el caso que no cuente con experiencia en ambas Cumple / Formulario experiencias, podrá consorciarse con alguna empresa para No Cumple EXP-1 con sus que entre ambas se cumpla la experiencia requerida. respectivos ii. Experiencia en diseño de obras: anexos El oferente deberá contar con una experiencia mínima de 3 proyectos en los últimos 20 años, en diseño estructural e hidráulico de obras tipo puentes viales o ferroviarios. En el caso de puentes, con luces mayores a 12 m. El oferente deberá contar con una experiencia mínima de 3 proyectos en los últimos 20 años, en diseño de puentes metálicos o estructuras metálicas. En el caso de puentes, con luces mayores a 12 m, en el caso de edificaciones, de 3 o más pisos. En el caso que no cuente con experiencia en ambas experiencias, podrá consorciarse con alguna empresa para que entre ambas se cumpla la experiencia requerida. Experiencia especifica en el período indicado en DDL12.3 (d) Cumple / Formulario EXP-2 con sus Documento Estándar para Licitación Pública Nacional de Obras (Una Etapa ­ Dos Sobres) Pág. 63 Versión 1 Criterio 4: Experiencia Las cifras correspondientes a cada uno de los integrantes de una APCA se sumarán a fin de determinar si el oferente cumple con los requisitos mínimos de calificación. Requisito Evaluación Documentación No Cumple requerida i. Número mínimo de 3 contratos de diseño de obras similares respectivos que ha terminado satisfactoria y sustancialmente* anexos Se consideran contratos de diseño de obras similares: Describir las características para considerar la similitud de los contratos las que se basará en lo siguiente: Alcance de las Obras: , Especifique los requisitos mínimos clave referidos a tamaño físico, complejidad, método de construcción, tecnología u otras características, etc. ii. Número mínimo de 3 contratos de ejecución de obras similares especificados más abajo que ha terminado satisfactoria y sustancialmente* como contratista principal o miembro de una APCA Contratos de ejecución de obras similares: Describir las características para considerar la similitud de los contratos las que se basará en lo siguiente: Alcance de las Obras: , Especifique los requisitos mínimos clave referidos a tamaño físico, complejidad, método de construcción, tecnología u otras características, etc. (*) Un contrato se considera sustancialmente terminado cuando se ha completado el 80 % o más de las obras previstas en él. (**) En caso de valorar la experiencia de los subcontratistas especializados, estos deberán ser elegibles y acreditar lo indicado en el TEC-11 C. Conformidad de la Oferta Técnica. Los criterios de evaluación de las ofertas técnicas serán de acuerdo con lo establecido en DDL 35.4. El oferente que no cumpla con lo establecido en DDL 35.4 no pasará a la etapa de evaluación de la oferta económica. Para efectos de evaluación se utilizará el siguiente mecanismo de evaluación: Documento Estándar para Licitación Pública Nacional de Obras (Una Etapa ­ Dos Sobres) Pág. 64 Versión 1 Criterio 1: Experiencia del personal clave propuesto Los requisitos de la licitación para el personal profesional que se proponga deberán estar claramente definidos, para que los oferentes proporcionen la información que se requiere. Para esta oferta, se enlistan los requerimientos del personal clave. Para efectos de evaluación de ofertas, únicamente se evaluará al DIRECTOR DE OBRA. El resto del personal será evaluado y exigido únicamente para la empresa adjudicada, antes de la firma del contrato. No. Cargo Criterios a Requerimiento Evaluación Documentación evaluar Cumple / No requerida Licenciatura en Ingeniería Educación Cumple Formularios Civil, Licenciatura en Cumple / No PER-1 y PER-2 Experiencia con su respaldo General Ingeniería en Cumple correspondiente Cumple / No Experiencia Construcción o Formularios Específica Cumple PER-1 y PER-2 equivalente (al menos) con su respaldo Educación Cumple / No correspondiente Mínimo 10 (diez) años de Cumple Experiencia General experiencia como gerente Cumple / No Cumple Experiencia de proyectos de Específica Cumple / No 1 Director/a infraestructura civil. Cumple de obra Haber sido gerente de proyecto de al menos 2 proyectos tipo puentes de concreto o metálicos de al menos 10 metros de luz. El tiempo de participación en cada proyecto deberá ser al menos 6 meses. Licenciatura en Ingeniería Civil, Licenciatura en Ingeniería en Construcción o equivalente (al menos) Ingeniero/a Contar con un mínimo de de obra 7 (siete) años en 2 (Ingeniero/ a construcción de obras residente) tipo de infraestructura civil. Haber participado al menos en 2 (dos) proyectos de infraestructura civil tipo puente de concreto o metálico, de al menos 10 m de luz. Documento Estándar para Licitación Pública Nacional de Obras (Una Etapa ­ Dos Sobres) Pág. 65 Versión 1 El tiempo de participación en cada proyecto deberá ser al menos 6 meses. Educación Técnico o empírico Cumple / No Cumple Mínimo 3 (tres) años Cumple / No (técnico o equivalente) o Cumple Experiencia 7 (siete) años (empírico) Formularios Superinten General PER-1 y PER-2 en el área de la con su respaldo correspondiente 3 dente o construcción de capataz infraestructura civil. Haber participado en al Cumple / No Experiencia menos 2 proyectos de Cumple Específica infraestructura civil tipo puentes de al menos 10 de luz. Bachillerato en Educación Topografía, Ingeniería Cumple / No Topográfica, o Cumple equivalente (al menos) Topógrafo/ Mínimo 5 (cinco) años de Cumple / No Formularios a 4 Experiencia experiencia demostrada Cumple PER-1 y PER-2 General en levantamientos de con su respaldo detalles y establecimiento correspondiente de niveles Experiencia Mínimo 3 (tres) proyectos Cumple / No Específica de proyectos de Cumple infraestructura civil. (*) En los casos en los que el personal clave presentado no cumpla los criterios mínimos, como parte del proceso de evaluación se podrá solicitar al oferente la sustitución de dicho personal profesional. Criterio 2 Experiencia del personal que acompaña al personal clave. Este personal no será evaluado durante la etapa de evaluación de ofertas, pero será requisito exigido Documento Estándar para Licitación Pública Nacional de Obras (Una Etapa ­ Dos Sobres) Pág. 66 Versión 1 contar con el mismo previo al inicio de los trabajos para el oferente adjudicado y durante toda la ejecución de las obras. Para esta oferta, se enlistan los requerimientos del personal que acompaña al personal clave. El cual podrán ser consultores independientes a la empresa, pero deberán presentar una carta en donde manifiesten con firma digital, estar dispuestos a participar como asesores técnicos en tiempo parcial, según solicitud específica y requerimientos del proyecto, en la licitación N.º 2024LPN-0005-PROERI-INCOFER. No. Cargo Criterios a Requerimiento Documentació evaluar Evaluación n requerida Educación Licenciatura en Cumple / Ingeniería Civil, No Cumple Licenciatura en Ingeniería de la Construcción o equivalente, con grado de Maestría en Ingeniería Geotécnica 1 Ingeniero Mínimo 5 (cinco) años de Cumple / Formularios Especialista Experiencia experiencia demostrada No Cumple PER-1 y PER-2 en Geotecnia General en diseño y obras con su respaldo geotécnicas correspondiente Mínimo 3 (tres) años de Cumple / experiencia demostrada No Cumple en obras de geotécnicas Experiencia de fundaciones de obras Específica tipo puentes o edificaciones de más de 3 pisos. Educación Ing. Civil o carrera afín Cumple / con una maestría en No Cumple Hidráulica o Hidrología. Especialista Experiencia Mínimo 5 (cinco) años de Cumple / Formularios Hidrólogo o General experiencia demostrada No Cumple PER-1 y PER-2 Hidráulico en estudios hidrológicos con su respaldo 2 o hidráulicos. correspondiente Experiencia Mínimo 3 (tres) años de Cumple / Específica experiencia en diseños No Cumple de obras tipo puente o análisis de cuenca para Documento Estándar para Licitación Pública Nacional de Obras (Una Etapa ­ Dos Sobres) Pág. 67 Versión 1 puentes de al menos 10 m de luz. Educación Licenciatura en Cumple / Ingeniería Civil, No Cumple Licenciatura en Ingeniería de la Construcción o equivalente, con grado de Maestría en Ingeniería Estructural Ingeniero Experiencia Mínimo 10 (diez) años Cumple / Formularios Especialista General de experiencia No Cumple PER-1 y PER-2 en demostrada en diseño con su respaldo 3 Estructural de obras civiles. correspondiente Haber diseñado al Cumple / menos 3 estructuras tipo No Cumple puente de concreto, de Experiencia al menos 10 (diez) Específica metros de luz, y 3 estructuras metálicas tipo puentes, o 3 edificaciones metálicas de al menos 3 pisos. Regente Licenciatura. Nota: Se Cumple / Formularios ambiental y Educación aceptará bachillerato en No Cumple PER-1 y PER-2 salud el caso específico de los con su respaldo ocupacional geólogos. correspondiente (ingeniero civil, 5 (cinco) años de Cumple / ingeniero en experiencia profesional No Cumple construcción, (después de su Formularios PER-1 y PER-2 ingeniero Experiencia incorporación al CFIA, con su respaldo ambiental, General Colegio de Geólogos u correspondiente 4 geólogo, otra agrupación gremial hidrólogo o equivalente en caso de hidráulico). profesionales Inscrito en el extranjeros). Registro de Consultores Cumple / de la Experiencia a cargo de No Cumple Formularios SETENA. Experiencia la regencia ambiental de PER-1 y PER-2 (Cantidad:1. Específica al menos 3 proyectos de con su respaldo Responsable infraestructura vial. correspondiente de todos las Documento Estándar para Licitación Pública Nacional de Obras (Una Etapa ­ Dos Sobres) Pág. 68 Versión 1 líneas) Profesional Universitario Cumple / Formularios en Trabajo social, No Cumple PER-1 y PER-2 antropología, Ciencias con su respaldo Educación Políticas, Comunicación correspondiente o alguna carrera afín. Acreditar al menos dos Cumple / (2) años de experiencia No Cumple en gestión social basada 5 Gestor/a Experiencia en la identificación y Formularios Social ³ General mapeo de stakeholders PER-1 y PER-2 (partes interesadas), con su respaldo atención y resolución de correspondiente conflictos sociales, procesos informativos y consultivos participativos, Experiencia Acreditar al menos un (1) Cumple / Formularios Específica proyecto con No Cumple PER-1 y PER-2 desplazamiento en con su respaldo campo. correspondiente (*)En los casos en los que el personal clave presentado no cumpla los criterios mínimos, como parte del proceso de evaluación se podrá solicitar al oferente la sustitución de dicho personal profesional. ³ La gestión ambiental, social y laboral se desarrollará en cumplimiento con las Normas de Desempeño Internacional en materia Ambiental y Social, entendidas como las referidas por las Salvaguardas Ambientales y Sociales del BCIE, la Corporación Financiera Internacional (IFC,por sus siglas en inglés), los Principios Ecuatoriales y / o las Guías del Grupo del Banco Mundial sobre MedioAmbiente,Salud y Seguridad. D. Evaluación Económica El oferente deberá proporcionar los datos requeridos de acuerdo con lo descrito en los formularios indicados en la Sección IV Formularios, con base a estos, el Contratante evaluará solamente las ofertas económicas de aquellas ofertas que cumplan con los requisitos establecidos para la oferta técnica. El oferente podrá presentar oferta por Línea única conformada por los 7 proyectos indicados, con lo cual el Contratante valorará las ofertas según las condiciones establecidas en el presente documento. Documento Estándar para Licitación Pública Nacional de Obras (Una Etapa ­ Dos Sobres) Pág. 69 Versión 1 Al evaluar las ofertas económicas, el Contratante determinará la razonabilidad del precio y el precio evaluado de cada oferta, realizando las correcciones aritméticas de acuerdo con lo establecido en las IAO 40. Una vez revisadas las ofertas económicas y confirmadas las correcciones aritméticas por los oferentes en caso de existir se procederá de acuerdo con lo indicado en DDL 44.1 para lo cual a. Las ofertas económicas corregidas, se ordenarán de menor a mayor a partir de lo cual se seleccionará la oferta más conveniente. E. Oferta más conveniente El Contratante recomendará la adjudicación del contrato a la oferta más conveniente, que será aquella que: 1. Cumple todos los requisitos relacionados a los antecedentes. 2. La oferta técnica cumple con lo requerido en DDL 35.4. 3. Cumple con lo indicado en en DDL 44.1 4. No se encuentra incluidos en la lista de Contrapartes Prohibidas del BCIE 5. No se encuentra inhabilitado o declarado como inelegible o sancionado para la obtención de recursos o la adjudicación de contratos financiados por organizaciones reconocidas por el BCIE 6. En caso de que conforme a IAO 14 se permitan ofertas alternativas, indicar la forma en que se determinará si las soluciones técnicas alternativas para determinadas partes de las obras son aceptables Documento Estándar para Licitación Pública Nacional de Obras (Una Etapa ­ Dos Sobres) Pág. 70 Versión 1 Sección IVFormularios de Licitación Antecedentes del Oferente CC - 1 Carta de Presentación de la Oferta ­ Parte 1 CC - 2 Intención de Asociación en Participación, Consorcio o Asociación (APCA) (Aplica en caso de Ofertas presentadas por APCA) CC - 3 Identificación del Oferente CC - 4 Declaración Jurada CC ­ 5 Historial de incumplimientos de contratos y litigios CC - 6 Garantía Bancaria de Mantenimiento de Oferta Fianza de Mantenimiento de Oferta CC - 7 Declaración de Mantenimiento de Oferta FIN - 1 Declaración de desempeño ambiental y social FIN - 2 Situación Financiera FIN - 3 Antecedentes de contratación EXP - 1 Capital de trabajo EXP - 2 Experiencia General Experiencia Específica Oferta Técnica TEC-1 Metodología de Diseño TEC-2 Método de las Actividades Clave de Construcción TEC-3 Programa de Movilización TEC-4 Descripción de la Estrategia de Construcción y Montaje TEC-5 Normas de Conducta del Personal del Contratista (AS) TEC-6 Programa de Trabajo y cronograma de ejecución de obra incluyendo estipulaciones ambientales y sociales TEC-7 Gráfico de Organización del Personal del Contratista TEC-8 Riesgos Anticipados TEC-9 Equipo del contratista PER-1 Calificaciones del Personal Clave y Lista de Recursos PER-2 Currículum Vítae y Declaración del Representante del Contratista y el Personal Clave TEC-10 Subcontratistas Previstos TEC-11 Subcontratistas Especializados Previstos Oferta Económica Documento Estándar para Licitación Pública Nacional de Obras (Una Etapa ­ Dos Sobres) Pág. 71 Versión 1 Carta de Presentación de Oferta Económica y sus anexos FORMULARIO CC-1 Carta de Presentación de la oferta ­ Parte 1 Licitación Pública Nacional No.: 2024LPN-0005-PROERI-INCOFER Fecha de presentación de esta Oferta: (indique fecha (día, mes y año) de la presentación de la Oferta) No. de la Licitación: 2024LPN-0005-PROERI-INCOFER Alternativa No: (indique el número de identificación, si se trata de una Oferta para una alternativa) Para: Instituto Costarricense de Ferrocarriles Nosotros, los Oferentes que suscriben, hacemos presentación de nuestra Oferta, que consta de dos partes: a. Parte 1 - Oferta Técnica b. Parte 2 ­ Oferta Económica Con la presentación de nuestra Oferta, declaramos lo siguiente: a. Reservas: Hemos examinado el documento de licitación, incluidas las enmiendas publicadas de acuerdo con las Instrucciones a los Oferentes (IAO 9), y no tenemos reservas al respecto. b. Elegibilidad: Cumplimos los requisitos de elegibilidad y no tenemos ningún conflicto de intereses de conformidad con la IAO 5 y en caso de detectar que cualquiera de los nombrados nos encontramos en cualquier conflicto de interés, notificaremos esta circunstancia por escrito al Contratante, ya sea durante el proceso de selección, las negociaciones o la ejecución del Contrato. c. Conformidad: Ofrecemos diseñar y construir (y operar y mantener las Obras por el período indicado en los DDL, si es un Requisito del Contratante) las siguientes Obras con arreglo al documento de licitación: (inserte una breve descripción de las Obras) d. Período de validez de la Oferta: Nuestra Oferta será válida durante el período establecido en el párrafo 21.1 de los DDL (y sus enmiendas, si las hubiera), contado a partir de la fecha de vencimiento del plazo para la presentación de las Ofertas establecida en el párrafo 25.1 de los DDL (y sus enmiendas, si las hubiera), y seguirá siendo de carácter vinculante para nosotros y podrá ser aceptada en cualquier momento antes de la finalización de dicho período. e. Garantía de Cumplimiento: Si nuestra Oferta es aceptada, nos comprometemos a obtener una Garantía de Cumplimiento de conformidad con el documento de licitación. f. Una Oferta por Oferente: No estamos presentando ninguna otra Oferta en carácter de Oferente individual o de subcontratista especializado, y no estamos participando en ninguna Documento Estándar para Licitación Pública Nacional de Obras (Una Etapa ­ Dos Sobres) Pág. 72 Versión 1 otra Oferta en carácter de miembro de una APCA, y cumplimos los requisitos establecidos en la IAO 5.6, salvo cualquier Oferta alternativa presentada de conformidad con la IAO14. g. Suspensión e inhabilitación: Nosotros (incluidos, los directores, funcionarios, accionistas principales, personal propuesto y agentes), al igual que subcontratistas, proveedores, consultores, fabricantes o prestadores de servicios que intervienen en alguna parte del contrato, no somos objeto de una suspensión temporal o inhabilitación impuesta por el BCIE ni por las instancias reconocidas por el BCIE según se detalla en la Sección III. Asimismo, no somos inelegibles en virtud de las leyes nacionales del Contratante ni de sus normas oficiales, así como tampoco en virtud de una decisión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. h. Instituciones o empresas de propiedad estatal: (elija la opción adecuada y elimine la otra) (No somos una institución o empresa de propiedad estatal) / (Somos una institución o empresa de propiedad estatal, pero reunimos los requisitos establecidos en la IAO 5.9 e IAO 5.10 ). i. Contrato vinculante: Entendemos que esta Oferta, junto con la aceptación de ustedes por escrito incluida en su Carta de Aceptación, constituirá un Contrato vinculante entre nosotros hasta que el Contrato formal haya sido redactado y formalizado. j. Obligación de aceptar: Entendemos que el Contratante no está obligado a aceptar la Oferta evaluada más baja, ni la Oferta más conveniente a ni ninguna otra Oferta que pudieran recibir. k. Prácticas Prohibidas: Nosotros, y nuestros subcontratistas o proveedores para cualquier componente del contrato (incluidos, en todos los casos, los respectivos directores, funcionarios, accionistas principales, personal clave propuesto y agentes) hemos leído y entendido lo indicado en la Declaración Jurada (CC-4) y reconocemos que el incumplimiento de cualquiera de estas declaraciones constituye el fundamento para la imposición por el Banco de una o más de las medidas que se describen en la IAO 4.1 l. Aceptamos que cualquier dato falso u omisión que pudiera contener esta oferta y/o sus anexos puede ser elemento justificable para la descalificación de la oferta y declaramos que: i. No hemos sido suspendidos ni declarados inelegibles por el Contratante en relación con la ejecución de una Declaración de Mantenimiento de la Oferta en el país del Contratante. ii. De haber comisiones o gratificaciones, pagadas o a ser pagadas por nosotros a agentes en relación con esta Oferta y la ejecución del Contrato si nos es adjudicado, las mismas están indicadas a continuación: Nombre y dirección del Monto y Moneda Propósito de la Comisión o Receptor Gratificación ___________________ _________________ __________________________ ___________________ _________________ __________________________ (Si no hay comisiones o gratificaciones indicar "ninguna") Documento Estándar para Licitación Pública Nacional de Obras (Una Etapa ­ Dos Sobres) Pág. 73 Versión 1 m. Queda entendido que los documentos presentados y toda la información que se anexa en esta oferta, será utilizada por el Contratante, para determinar, con su criterio y discreción, la capacidad para la provisión de lo requerido mediante el proceso de licitación. n. Proponemos por la presente las siguientes tres personas, cuyo currículo vitae se adjunta, como potenciales miembros del Dispute Adjudication And Avoidance Board (DAAB): en caso de no proponer en este momento miembros del DAAB indicar "no se propone": Nombre Dirección 1. ............ 2. ........... 3. ......... Estamos presentando nuestra oferta como una APCA formada por: (en este caso insertar una lista con el nombre completo y dirección de cada miembro de la APCA, indicando la empresa o firma que lidera el consorcio, si no aplica este tema borrar estas líneas) En caso de ser seleccionado como el contratista de la obra, nos comprometemos a desarrollar el cronograma de ejecución propuesto y cumplir con todos los alcances solicitados en las cláusulas del contrato, de acuerdo con los requerimientos técnicos, planos, estudios, instrucciones de la presente licitación. La firma del suscrito en este documento está debidamente autorizada para firmar por y en nombre de (nombre completo del oferente) y garantiza la verdad y exactitud de todas las declaraciones y documentos incluidos. Nombre del Oferente: *(indique el nombre completo de la persona que firma la Oferta) Nombre de la persona debidamente autorizada para firmar la Oferta en representación del Oferente: ** (indique el nombre completo de la persona debidamente autorizada para firmar la Oferta) Cargo de la persona que firma la Oferta: (indique el cargo completo de la persona que firma la Oferta) Firma de la persona mencionada anteriormente: (incluya la firma de la persona cuyo nombre y cargo se indican en los párrafos anteriores). Fecha de la firma: (indique el día de la firma) de (indique el mes) de (indique el año) *: En el caso de una Oferta presentada por una APCA, especifique el nombre de la APCA que actúa como Oferente. **: La persona que firma la Oferta adjuntará a esta el poder que le haya otorgado el Oferente. Forman Parte de la presenta carta: Anexo 1: CC-4 Declaración Jurada Documento Estándar para Licitación Pública Nacional de Obras (Una Etapa ­ Dos Sobres) Pág. 74 Versión 1 FORMULARIO CC-2 Aplica en caso de ofertas presentadas por empresas tengan la intención de formar una Asociaciones en participación, consorcio u otras formas de asociación (APCA) Intención de Asociación en Participación, Consorcio o Asociación (APCA) Señores: Instituto Costarricense de Ferrocarriles del Proceso No. 2024LPN-0005-PROERI-INCOFER De nuestra consideración: Por la presente declaramos Intención de formar una Asociación en Participación, Consorcio o Asociación (APCA) en la que los miembros participantes seamos conjunta y solidariamente responsables, bajo las siguientes consideraciones: Nombre del APCA: ____________________________________________________________ Persona Jurídica líder del APCA: _________________________________________________ Fecha estimada de constitución: _________________________________________________ Nombre del representante legal propuesto para el APCA: ______________________________ Documento de identificación del representante legal propuesto del APCA: _________________ Denominación de las Personas Jurídicas que forman el APCA y su respectiva participación porcentual. Persona Jurídica Identificación tributaria País donde se encuentra constituido Atentamente, _________________________________ _______________________________ Representante Legal (Persona Jurídica 1) Representante Legal (Persona Jurídica 2) __________________________ Representante Legal Designado (Firmas de los representantes legales de las personas jurídicas en APCA y del representante legal designado) Cada uno de los miembros de la APCA deberá adjuntar una confirmación escrita mediante un poder de representación para firmar NOTA: La carta de intención de Asociación en Participación, Consorcio o Asociación (APCA) deberá enviarse con una copia adjunta del acuerdo APCA propuesto. Documento Estándar para Licitación Pública Nacional de Obras (Una Etapa ­ Dos Sobres) Pág. 75 Versión 1 FORMULARIO CC-3 Identificación del Oferente Licitación Pública Nacional No.: 2024LPN-0005-PROERI-INCOFER Nombre del oferente: (indicar nombre completo) Fecha: (indicar día, mes y año) La información contenida en este formulario se utilizará durante el proceso de evaluación para la identificación del oferente, por lo cual la información aquí presentada deberá ser consistente entre otros con los estados financieros, antecedentes de contratación, experiencia general y especifica presentada. Nombre del Oferente Si se trata de una APCA, nombre de cada miembro del APCA: País de inscripción efectiva o prevista del Oferente: (indique donde está constituido o ha previsto constituirse) Año de constitución efectiva o prevista del Oferente: Domicilio legal del Oferente (en el país de constitución): Información sobre el representante autorizado del Oferente y direcciones para recibir notificaciones Nombre: _____________________________________ Dirección: ___________________________________ Números de teléfono: _______________________ Dirección de correo electrónico: ______________________________ Se adjunta copia del original de los siguientes documentos: Escritura de constitución (o los documentos equivalentes de constitución o asociación) y/o los documentos de inscripción de la entidad jurídica mencionada arriba, conforme a lo dispuesto en la IAO 18 En el caso de una APCA, carta de intención de constituir una APCA o convenio de la APCA , conforme a lo dispuesto en la IAO 5.10, IAO 23.4 En el caso de una empresa o institución estatal, , conforme a lo dispuesto en la IAO 5.9 documentos que acrediten: Documento Estándar para Licitación Pública Nacional de Obras (Una Etapa ­ Dos Sobres) Pág. 76 Versión 1 a. Son legal y financieramente autónomas; b. Operan en el país del prestatario/beneficiario de acuerdo con la legislación y las disposiciones comerciales; c. No están sometidas a la supervisión de la entidad que funge como organismo ejecutor de la operación o como contratante Documento Estándar para Licitación Pública Nacional de Obras (Una Etapa ­ Dos Sobres) Pág. 77 Versión 1 FORMULARIO CC-3.1 Información sobre los Oferentes constituidos como APCA Licitación Pública Nacional No.: 2024LPN-0005-PROERI-INCOFER Nombre del oferente: (indicar nombre completo) Fecha: (indicar día, mes y año) La información contenida en este formulario se utilizará durante el proceso de evaluación para la identificación del oferente, por lo cual la información aquí presentada deberá ser consistente entre otros con los estados financieros, antecedentes de contratación, experiencia general y especifica presentada. Información para llenar, por cada uno de los miembros del APCA Nombre de la APCA del Oferente: Nombre del miembro de la APCA: País de constitución del miembro de la APCA: Año de constitución del miembro de la APCA: Domicilio legal del miembro de la APCA en el país de constitución: Información sobre el representante autorizado del miembro de la APCA Nombre: _____________________________________ Dirección: ___________________________________ Números de teléfono: _______________________ Dirección de correo electrónico: _____________________________ Se adjunta copia del original de los siguientes documentos: Escritura de constitución (o los documentos equivalentes de constitución o asociación) y/o los documentos de inscripción de la entidad jurídica mencionada arriba, conforme a lo dispuesto en la IAO 18 En el caso de una empresa o institución estatal, , conforme a lo dispuesto en la IAO 5.9 documentos que acrediten: a. Son legal y financieramente autónomas; b. Operan en el país del prestatario/beneficiario de acuerdo con la legislación y las disposiciones comerciales; c. No están sometidas a la supervisión de la entidad que funge como organismo ejecutor de la operación o como contratante el caso de una empresa o institución estatal, de conformidad con la IAL 4.6, documentos que acrediten que goza de autonomía jurídica y financiera, que funciona con arreglo a la legislación comercial y que no se halla bajo la supervisión del Contratante. Documento Estándar para Licitación Pública Nacional de Obras (Una Etapa ­ Dos Sobres) Pág. 78 Versión 1 FORMULARIO CC - 4 Anexo 1 de la Carta de presentación de la Oferta Declaración Jurada Licitación Pública Nacional No: (colocar el nombre y número de identificación de la licitación) Yo (Nombre de la persona acreditada en el Poder de Representación) identificación _____________________, con documento de mi carácter de ______________________________número _______________, en representante legal de (Nombre del oferente de acuerdo al CC-3)_______, Certifico y declaro lo siguiente: i. Que mi representada, sus agentes, su personal, contratistas, consultores, directores, funcionarios o accionistas no tiene relación alguna, ni se ha visto involucrados en actividades relacionadas con el lavado de activos y financiamiento del terrorismo; ii. Que mi representada, no se encuentra en convocatoria de acreedores, quiebra o liquidación; iii. Que mi representada, no se encuentra en interdicción judicial; iv. Que mi representada, no tiene conflicto de Interés de acuerdo con lo descrito en las Instrucciones para los Oferentes y Datos de la Licitación; v. Que mi representada, cumple con los requisitos de elegibilidad establecidos en IAO 5 vi. Que mi representada, sus agentes, su personal, contratistas, consultores, directores, funcionarios o accionistas no se encuentran incluidos en la Lista de Contrapartes Prohibidas del BCIE u otra lista de inelegibilidad del BCIE; vii. Que mi representada, sus agentes, su personal, contratistas, consultores, directores, funcionarios o accionistas no han sido inhabilitados o declarados por una entidad o autoridad como inelegibles para la obtención de recursos o la adjudicación de contratos financiados por cualquier otra entidad, mientras se encuentre vigente la sanción; viii. Que mi representada, sus agentes, su personal, contratistas, consultores, directores, funcionarios o accionistas no han sido declarados culpables de delitos o sanciones vinculadas con Prácticas Prohibidas por parte de la autoridad competente. ix. Que mi representada, no tienen antecedentes de incumplimiento de contrato en los últimos 10 años. Asimismo, autorizo al Instituto Costarricense de Ferrocarriles correspondiente y al Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), para que realice las verificaciones que considere pertinentes con el fin de corroborar lo arriba mencionado con cualquier sistema de búsqueda o base de datos de la que el Contratante o el BCIE disponga para tales fines, así como con cualquier autoridad competente que se estime necesario. Igualmente, certifico y declaro conocer la procedencia de los fondos del patrimonio de mi representada y manifiesto que los mismos no provienen de ninguna actividad ilícita. Documento Estándar para Licitación Pública Nacional de Obras (Una Etapa ­ Dos Sobres) Pág. 79 Versión 1 Finalmente, y de ser el caso, declaro que los fondos suministrados serán administrados conforme a mejores prácticas, transparencia e integridad y en ningún momento serán utilizados para actividades ilícitas. Declaramos adicionalmente que se dará aviso inmediato al Contratante y al BCIE en caso de que en un momento posterior ocurra cualquier cambio en las condiciones antes mencionadas. Aceptamos que el Contratante tendrá el derecho de excluirnos de este proceso de licitación si la información proporcionada en esta Declaración Jurada es falsa o si el cambio de condición ocurre en un momento posterior a la entrega de esta Declaración Jurada. Oferente: (Nombre completo del oferente) Nombre: (Nombre completo de la persona que firma) Cargo: (del firmante) Firma: (firma de la persona cuyo nombre y cargo aparecen arriba indicados). Fecha: (día, mes y año en que se firma la oferta) En caso de ofertas presentadas por una APCA, el formulario deberá ser presentado por todos los miembros del APCA Documento Estándar para Licitación Pública Nacional de Obras (Una Etapa ­ Dos Sobres) Pág. 80 Versión 1 Formulario CC-5 Historial de incumplimientos de contratos y litigios Nombre del Oferente: (indicar el nombre completo) Fecha: (indicar día, mes, año) Nombre del integrante de la APCA: (indicar el nombre completo) 1. Historial de Incumplimientos El oferente declara que: No ha incurrido en incumplimiento de contrato en los últimos 5 años previo a la fecha de presentación de las ofertas, de acuerdo con lo especificado en el criterio de evaluación No. 1.1 de la Sección III, inciso B Se ha incurrido en algún incumplimiento de contrato en los últimos 5 años previos a la fecha de presentación de las ofertas, de acuerdo con lo especificado en el criterio de evaluación No. 1.1 de la Sección III, inciso B. En caso de haber incurrido en incumplimiento de contratos, indicar los detalles de los mismos, caso contrario indicar No Aplica Parte del Monto total del Contrato (valor Año Contrato Identificación del Contrato actualizado a afectada por el la moneda de incumplimiento la oferta) (indicar (indicar el Identificación del Contrato: (indicar el nombre (indicar el el año) monto y el completo y el número del contrato y toda otra monto) porcentaje) información de identificación pertinente) Nombre del Contratante: (indicar el nombre completo) Dirección del Contratante: (indicar la calle, la ciudad y el país) Razones del incumplimiento: (indicar las razones principales) Documento Estándar para Licitación Pública Nacional de Obras (Una Etapa ­ Dos Sobres) Pág. 81 Versión 1 2. Litigios pendientes El oferente declara que: No existen antecedentes de fallos judiciales o laudos arbitrales contra el Oferente en los últimos 5 años previos a la fecha de presentación de las ofertas, de acuerdo con lo especificado en el criterio de evaluación No. 1.2 de la Sección III, inciso B. ¨ Existe antecedentes de fallos judiciales o laudos arbitrales contra el Oferente en los últimos 5 años previos a la fecha de presentación de las ofertas, de acuerdo con lo especificado en el criterio de evaluación No. 1.2 de la Sección III, inciso B. En caso de existir fallos judiciales o laudos arbitrales en contra del oferente o litigios pendientes, indicar los detalles de los mismos, caso contrario indicar No Aplica Año Resultado Identificación del Contrato Monto total del del expresado Contrato (valor laudo como un actualizado a la porcentaje moneda de la (indica del valor r el oferta) año) neto Identificación del Contrato: (indicar el nombre (indicar el monto (indicar completo y el número del contrato y toda otra del litigio) porcentaje) información de identificación pertinente) Nombre del Contratante: (indicar el nombre completo) Dirección del Contratante: (indicar la calle, la ciudad y el país) Objeto de la controversia: (indicar las cuestiones principales de la controversia) Parte que inició la controversia: (indicar "Contratante" o "Contratista") Estado de la controversia: (indicar si está siendo tratada por el conciliador, si se ha sometido a arbitraje o si se encuentra en instancias judiciales) Oferente / miembro de la APCA: (indicar nombre completo del oferente/miembro de la APCA) Nombre: (indicar el nombre completo de la persona del representante) Cargo: (del firmante) En caso de ofertas presentadas por una APCA, el formulario deberá ser presentado por todos los miembros del APCA Documento Estándar para Licitación Pública Nacional de Obras (Una Etapa ­ Dos Sobres) Pág. 82 Versión 1 FORMULARIO CC - 6 Formulario de Declaración de Mantenimiento de la Oferta Fecha: (Indique fecha día, mes, año) Licitación No: Licitación N.º 2024LPN-0005-PROERI-INCOFER Para: (indique el nombre completo del Contratante) Nosotros, los suscritos, declaramos que, de acuerdo con sus condiciones, las ofertas deben estar respaldadas por una Declaración de Mantenimiento de la Oferta. Entendemos que, de acuerdo con sus condiciones, las Ofertas deben estar respaldadas por una Declaración de Mantenimiento de la Oferta. Aceptamos que seremos automáticamente declarados no elegibles para participar en procesos de adquisición para ser adjudicatario de cualquier contrato con el Contratante que llamó a licitación por el período indicado en los DDL de estas bases de licitación, en caso de que incumplimos la (s) obligación (obligaciones) contraídas en virtud de las condiciones de la Oferta cuando: (a) hemos retirado nuestra Oferta antes de la fecha de expiración de la validez de la Oferta especificada en la Carta de Presentación de la Oferta, o cualquier fecha extendida otorgada por nosotros; o (b) habiéndonos notificado el Contratante que ha aceptado nuestra Oferta antes de la fecha de expiración de la validez de la Oferta indicada en la Carta de Presentación de la Oferta o cualquier fecha extendida otorgada por nosotros, (i) no hemos formalizado o nos hemos negado a formalizar el Contrato, si requerido, o (ii) no hemos suministrado de manera injustificada o nos hemos negado a suministrar la Garantía de Cumplimiento de conformidad con las CPC Entendemos que esta Declaración de Mantenimiento de la Oferta expirará si no resultamos seleccionados, cuando ocurra el primero de los siguientes hechos: (i) haber recibido nosotros su notificación indicándonos el nombre del Oferente seleccionado, o (ii) haber transcurrido treinta días después de la fecha de expiración de la validez de nuestra Oferta. Nombre del Oferente:1 (indicar nombre completo del oferente) Nombre de la persona debidamente autorizada para firmar la Oferta en nombre del Oferente**2 (indique el nombre completo de la persona debidamente autorizada para firmar la Oferta) Cargo de la persona que firma la Oferta (indique el cargo completo de la persona que firma la Oferta) Firma de la persona antes mencionada (firma de la persona cuyo nombre y cargo aparecen arriba indicados) Firmada a los (indique el día de la firma) días del mes de (indique el mes) de (indique el año) 1 En caso de que la Oferta sea presentada por una APCA, especifique el nombre de la APCA que actúa como oferente 2 La persona que firma la Oferta adjuntara a esta el poder que le haya otorgado el oferente. (Nota: En el caso de una APCA, la Declaración de Mantenimiento de la Oferta debe estar en nombre de todos los miembros de la APCA que presenta la Oferta). Documento Estándar para Licitación Pública Nacional de Obras (Una Etapa ­ Dos Sobres) Pág. 83 Versión 1 Formulario CC-7 Declaración de Desempeño Ambiental y Social (Este formulario deberá ser llenado por el Oferente, cada miembro de una APCA y cada Subcontratista Especializado) Nombre del Oferente: (indicar el nombre completo) Fecha: (indicar día, mes, año) Nombre del integrante de la APCA: (indicar el nombre completo) Nombre del subcontratista Especializado: (indicar el nombre completo) Declaración de Desempeño Ambiental y Social No suspensión o resolución del contrato: Ningún Contratante nos ha suspendido ni terminado un contrato ni ha cobrado la garantía de cumplimiento de un contrato por razones relacionadas con el incumplimiento de salvaguardas o normas de desempeño ambiental y social (incluyendo explotación y abusos sexuales) en el período indicado en el criterio de evaluación No. 1.3 de la Sección III, inciso B. Declaración de suspensión o resolución del contrato: El / los siguiente (s) contrato (s) ha (n) sido suspendido (s) o terminado (s) y/o la garantía de desempeño ambiental cobrada por un Contratante por razones relacionadas con el incumplimiento de salvaguardas o normas de desempeño Ambiental y Social (incluyendo explotación y abusos sexuales), en el período indicado en el criterio de evaluación No. 1.3 de la Sección III, inciso B Los detalles se describen a continuación: Suspensión Monto total del contrato (valor Año o Resolución Identificación del Contrato actual, moneda, tipo parcial del de cambio y contrato equivalente en US$) (indica (indicar Identificación del Contrato: (indicar el nombre (indicar monto) r año) monto o complete del contrato/ número y cualquier otra identificación pertinente) porcentaje) Nombre el Contratante: (insertar el nombre completo) Dirección del Contratante: (insertar estado, ciudad y país) Razones de suspensión o terminación: (indicar las razones principales, por ej. por faltas en materia de explotación, abuso y acoso sexual) Documento Estándar para Licitación Pública Nacional de Obras (Una Etapa ­ Dos Sobres) Pág. 84 Versión 1 (indica (indicar Identificación del Contrato: (indicar el nombre (indicar monto) r año) monto o complete del contrato/ número y cualquier otra identificación pertinente) porcentaje) Nombre el Contratante: (insertar el nombre completo) Dirección del Contratante: (insertar estado, ciudad y país) Razones de suspensión o terminación: (indicar las razones principales, por ej. por faltas en materia de explotación, abuso y acoso sexual) ...... (indicar todos los contratos concernientes) ... Garantías de Cumplimiento cobradas por un Contratante por razones relacionadas con el desempeño AS Monto Total del Identificación del Contrato Contrato (Valor Año actualizado, moneda, tipo de cambio y equivalente en US$) (indica Identificación del Contrato: (indicar el nombre complete del (indicar monto) r año) contrato/ número y cualquier otra identificación pertinente) Nombre el Contratante: (insertar el nombre completo) Dirección del Contratante: (insertar estado, ciudad y país) Razones para el cobro de la Garantía: (indicar las razones principales, por ej. por faltas en materia explotación y abuso sexual) ... (indicar todos los contratos concernientes) ... Documento Estándar para Licitación Pública Nacional de Obras (Una Etapa ­ Dos Sobres) Pág. 85 Versión 1 FORMULARIO FIN-1 Situación Financiera En caso de ofertas presentadas por una APCA, el formulario deberá ser presentado por todos los miembros del APCA Información que debe completar el oferente, en caso de una APCA deberá completarlo cada miembro. Nombre legal del oferente: (indicar nombre completo) Fecha: (indicar día, mes y año) Nombre legal del miembro de la APCA: (indicar nombre completo) Llamado a licitación No.: 2024LPN-0005-PROERI-INCOFER Información financiera en Año 1 Información Financiera histórica Promedio (dólares EUA) Año 2 Año 3 Año ... Año n Información del Balance General Total del Activo (TA) Total del Pasivo (TP) Patrimonio Neto (PN) Activo a corto plazo (AC) Pasivo a corto plazo (PC) Se deberán adjuntar copias de estados financieros (balances, incluidas todas las notas relacionadas con éstos, y estados de resultados) del oferente y de cada uno de los miembros integrantes de la APCA correspondientes a los ejercicios requeridos, los cuales cumplen con las siguientes condiciones: 1. Los estados financieros históricos deben estar auditados por auditores independientes autorizados. 2. Los estados financieros históricos deben estar completos, incluidas todas las notas a los estados financieros. 3. Los estados financieros históricos deben corresponder a períodos contables ya completados y auditados (no se solicitarán ni aceptarán estados financieros de períodos parciales). Documento Estándar para Licitación Pública Nacional de Obras (Una Etapa ­ Dos Sobres) Pág. 86 Versión 1 FORMULARIO FIN-2 Antecedentes de contratación Información a ser completada por el oferente y cada miembro de la APCA Nombre legal del oferente: (indicar nombre completo) Fecha: (indicar día, mes y año) Nombre legal del miembro de la APCA: (indicar nombre completo) Año Monto y Moneda (indicar año) (indicar monto y moneda) * Facturación anual media * Facturación anual media, se obtiene calculando el total de los pagos certificados recibidos por ejecución de obras dividido entre el número de años. Oferente: (indicar nombre completo del oferente) Nombre: (indicar el nombre completo de la persona que firma la oferta) Cargo: Firma: (del firmante) Fecha: (firma de la persona cuyo nombre y cargo aparecen arriba indicados) (día, mes y año en que se firma la oferta) Documento Estándar para Licitación Pública Nacional de Obras (Una Etapa ­ Dos Sobres) Pág. 87 Versión 1 FORMULARIO FIN-3 Capital de Trabajo Nombre legal del oferente: (indicar nombre completo) Fecha: (indicar día, mes y año) Nombre legal del miembro de la APCA: (indicar nombre completo) Describir la información detallada de las fuentes de financiamiento ofertas, tales como activos líquidos (descontando anticipos contractuales), líneas de crédito y otros medios financieros, (descontados los compromisos vigentes), que estén disponibles para satisfacer todas las necesidades de flujo de fondos para construcción asociadas al contrato. Fuente del capital de trabajo Monto y Moneda Notas: Para efectos de evaluación se considerará: a. Activos líquidos: Constancia indicando el monto disponible en la cuenta bancaria con una antigüedad no mayor de 30 días de la fecha de recepción de ofertas. b. Líneas de Créditos: Constancia indicando el monto disponible en línea de crédito bancaria, con una antigüedad no mayor de 30 días de la fecha de recepción de ofertas Oferente: (indicar nombre completo del oferente) Nombre: (indicar el nombre completo de la persona que firma la oferta) Cargo: (del firmante) Firma: (firma de la persona cuyo nombre y cargo aparecen arriba indicados) Fecha: (día, mes y año en que se firma la oferta) En caso de ofertas presentadas por una APCA, el formulario deberá ser presentado por todos los miembros del APCA Documento Estándar para Licitación Pública Nacional de Obras (Una Etapa ­ Dos Sobres) Pág. 88 Versión 1 FORMULARIO EXP-1 Experiencia General Describir la información detallada de cada uno de los contratos, ya sea en forma individual o como integrante de una APCA. Nombre legal del oferente: (indicar nombre completo) Fecha: (indicar día, mes y año) Nombre legal del miembro de la APCA: (indicar nombre completo) (Identificar los contratos que demuestran continuidad de operación) Inici Fin Años* Identificación del contrato * Función del o Mes/año Oferente Mes/ año (indicar (indicar (indicar Nombre del contrato: (indicar nombre completo) (indicar mes/ mes/año) número función del año) Breve descripción del alcance del: (describir el objeto oferente) de del contrato en forma breve) años) Nombre del Contratante:(indicar nombre completo) Dirección: (indicar calle/número/ciudad/país) * La información aquí suministrada debe completarse para cada una de las experiencias presentadas y debe estar respaldada por la copia del comprobante de las obras recibidas a entera satisfacción, el cual fue emitido por el contratante. En caso de ofertas presentadas por una APCA, el formulario deberá ser presentado por todos los miembros del APCA Documento Estándar para Licitación Pública Nacional de Obras (Una Etapa ­ Dos Sobres) Pág. 89 Versión 1 FORMULARIO EXP-2 Experiencia Específica del Oferente Describir la información detallada de cada uno de los contratos, ya sea en forma individual o como integrante de una APCA. Descripción de las obras ejecutadas por el oferente: Nombre del Contratante: Dirección: Teléfono: Fax: Correo Electrónico: País donde se ejecutó la obra: Lugar dentro del País: Tiempo de ejecución de la obra: Fecha de iniciación(mes/año): Fecha de terminación(mes/año): Valor total de ejecución de la obra: (en indicar moneda) Si el contrato se realizó en una APCA, suministrar el valor del contrato que le correspondió al ofere que presenta la experiencia específica: Si el contrato se realizó en una APCA, suministrar el nombre de las otras personas/firmas/entidades que formaron parte de la APCA. La información aquí suministrada debe completarse para cada una de las experiencias presentadas y deben estar respaldadas por la copia del comprobante de las obras recibidas a entera satisfacción, el cual fue emitido por el contratante Oferente: (indicar nombre completo del oferente) Nombre: (indicar el nombre completo de la persona que firma la oferta) Cargo: (del firmante) En caso de ofertas presentadas por una APCA, el formulario deberá ser presentado por todos los miembros del APCA Documento Estándar para Licitación Pública Nacional de Obras (Una Etapa ­ Dos Sobres) Pág. 90 Versión 1 Formularios de la Oferta Técnica Los Oferentes deberán utilizar los siguientes formularios en la presentación de las Ofertas a menos que soliciten autorización, antes de la presentación de las Ofertas, del Contratante para introducir alguna modificación al formato, alcance o requerimientos del formulario. Los Oferentes no podrán omitir ninguno de los formularios requeridos. El Contratante deberá indicar con una "X" o "SI" o "NO" cuáles de los ítems en cada Formulario aplican en cada caso. El Oferente deberá incluir en su Oferta la información relativa a los ítems que el Contratante ha indicado que aplica en la licitación. (Aplica) Metodología de Diseño (No Aplica) Método de las Actividades Clave de Construcción (No Aplica) Programa de Movilización (No Aplica) Descripción de la Estrategia de la Construcción y Montaje (Aplica) Normas de conducta del personal del contratista (AS) (Aplica) Programa de Trabajo y cronograma de ejecución de obra incluyendo (Aplica) estipulaciones ambientales y sociales. (Aplica) (No Aplica) Gráfico de Organización del Personal del Contratista (Aplica) (Aplica) Riesgos Anticipados (Aplica) Equipo del contratista Calificaciones del Personal Clave y Lista de Recursos Currículum Vítae y Declaración del Representante del Contratista y el Personal Clave Subcontratistas Previstos Documento Estándar para Licitación Pública Nacional de Obras (Una Etapa ­ Dos Sobres) Pág. 91 Versión 1 Formulario TEC-1 Descripción de la Metodología de Diseño El Oferente deberá presentar una metodología de diseño que contemple como mínimo lo siguiente: a. Arreglos organizativos para el diseño incluyendo: estructura del equipo, roles y responsabilidades, los procedimientos de revisión y aprobación de procedimientos de aseguramiento de la calidad; b. Programa de entregables c. Declaración sobre el diseño ejecutivo de las obras que establezca cómo se lograrán los Requisitos del Contratante; d. Declaración de cualquier valor añadido que el Oferente aportará, incluyendo ejemplos de aspectos innovadores del diseño e. Comentarios sobre los Requisitos del Contratante, incluyendo: i. Diagnóstico sobre la información técnica disponible y cuestiones de diseño pertinentes para las Obras; ii. Comentarios sobre los errores, defectos o ambigüedades señalados en las Requisitos del Contratante; iii. Detalles de cualquier excepción en el diseño conceptual respecto a los Requisitos del Contratante; iv. Comentarios al cronograma de aceptaciones del Contratante, entre otros propuestas de fases de diseños, número de días previstos para el análisis del Gerente de Obras o permisos de otras autoridades relacionadas con los diseños. f. Adquisiciones sostenibles: aspectos de sostenibilidad (por ejemplo, eficiencia energética, desechos, disposición de plásticos, sitios de préstamo, fuentes de materiales, uso de materiales reciclados y reciclables, tintas que no son de origen petroquímica, y madera de reforestación) que demuestran el enfoque del Contratista y su compromiso con las prácticas de diseño y construcción sostenibles; g. Estrategia para recolectar información basal de los aspectos ambientales y sociales, para alimentar oportunamente el adecuado desarrollo del diseño; h. Detalles de cómo se incorporarán los requisitos de ambientales y sociales en todas las etapas de diseño y cómo se han considerado las implicaciones para la fase de construcción; i. Detalles del enfoque de gestión de riesgos, comunicación, consultas y participación de las partes interesadas, consentimientos ambientales y cualquier otro tipo de permiso. j. Detalles de mejoras al aplicar ingeniería de valor; Documento Estándar para Licitación Pública Nacional de Obras (Una Etapa ­ Dos Sobres) Pág. 92 Versión 1 Formulario TEC-2 Método de Construcción de Actividades Clave El Oferente deberá proporcionar declaraciones / explicaciones de los métodos para llevar a cabo las siguientes actividades de construcción y abordar los riesgos. Cada declaración / explicación de método describirá el enfoque propuesto, el nivel de personal y experiencia, el sistema de seguridad de las obras y el equipo o materiales que se utilizarán para llevar a cabo la actividad y gestionar el riesgo de acuerdo con los Requisitos del Contratante (El Contratante deberá identificar las actividades de construcción relevantes para el contrato). 1. Métodos de reparación/reconstrucción de bastiones. 2. Método de reparación/reconstrucción de bases de puentes 3. Método de reparación/reconstrucción de estructuras metálicas tipo cerchas, incluyendo método de reparación de recubrimientos (pinturas). El Contratante puede considerar limitar la extensión de la declaración / explicación del método para cada actividad, por ejemplo 4 hojas de textos A4) Documento Estándar para Licitación Pública Nacional de Obras (Una Etapa ­ Dos Sobres) Pág. 93 Versión 1 Formulario TEC-3 Programa de Movilización (Ingresar el programa de Movilización) Documento Estándar para Licitación Pública Nacional de Obras (Una Etapa ­ Dos Sobres) Pág. 94 Versión 1 Formulario TEC- 4 Descripción de la Estrategia de Construcción y Montaje El Oferente deberá presentar una estrategia de gestión de la construcción y montajes que contemple como mínimo: a. Arreglos organizativos para la gestión de la construcción incluyendo: la estructura del equipo, el papel las responsabilidades de cada miembro y cómo interactúan, los procedimientos de aprobación y el aseguramiento de la calidad; b. La forma en que se seleccionan los subcontratistas y cómo se administran los subcontratos; c. La capacitación y formación de todo el personal que tiene actividades en el sitio de las obras; todo el personal que asiste a la instalación; d. La participación de las partes interesadas (stakeholders) en las Obras; e. La obtención y gestión de consentimientos, permisos y aprobaciones; f. Las propuestas de establecimiento del emplazamiento, incluidas el acceso, el alojamiento, las instalaciones de para el almacenamiento de plantas y materiales; g. Las propuestas de fases de la construcción, incluida la secuencia de trabajos y el manejo de actividades conflictivas; h. Estrategia de montaje incluyendo la secuencia de las obras, las consideraciones sobre seguridad, pruebas a la puesta en marcha y la gestión de actividades conflictivas; i. Asegurar que las investigaciones geotécnicas u otras obras avanzadas para que cumplan los requisitos as; j. El enfoque de gestión de riesgos para los aspectos geotécnicos, hidráulicos y subsuperficiales de las Obras; k. Un sistema de gestión de la calidad que incluya un borrador del plan de gestión de la calidad; l. Aspectos de sostenibilidad que demuestren el enfoque y el compromiso del Oferente con las buenas prácticas sostenibles de construcción y montaje (por ejemplo, eficiencia energética, reducción de pérdidas, reducción en el consumo de materiales y uso fuentes de materiales, etc.); m. La preparación, aprobación y ejecución del plan de gestión del Contratista de las actividades en materia ambiental y social; n. La preparación, aprobación y ejecución del plan de gestión del Contratista de las actividades en materia de salud ocupacional y comunitaria; o. Los mecanismos de atención de quejas; Documento Estándar para Licitación Pública Nacional de Obras (Una Etapa ­ Dos Sobres) Pág. 95 Versión 1 p. la preparación, frecuencia y uso de informes, incluidos los temas ambientales, sociales, de conformidad con las Condiciones Particulares - Estipulaciones Especiales Subcláusula 4.20 y la Parte D - Indicadores para Informes de Seguimiento Ambiental y Social (AS) q. los preparativos para la realización de ensayos a la finalización de las Obras; r. los arreglos para la entrega del lugar, incluida la finalización de planos "as Built" y de los manuales de operación y mantenimiento y de cualquier otro aspecto pertinente; y s. (insertar cualquier otra información pertinente, según proceda.) Documento Estándar para Licitación Pública Nacional de Obras (Una Etapa ­ Dos Sobres) Pág. 96 Versión 1 Formulario TEC- 5 Normas de Conducta del Personal del Contratista (AS) Nota al Contratante: Los siguientes requisitos no deberán ser modificados. El Contratante puede agregar requisitos adicionales para tratar asuntos específicos que hayan sido informados por los estudios ambientales y sociales pertinentes. Suprimir este Cuadro antes de publicar el documento de la Licitación. Nota al Oferente: El contenido mínimo del formulario de las Normas de Conducta como establecido por el Contratante no debe ser modificado en forma sustancial. No obstante, el Oferente puede agregar requisitos adicionales apropiados, incluyendo tomar en cuenta las particularidades y riesgos específicos del Contrato. El Oferente deberá firmar y presentar el formulario de Normas de Conducta como parte de su Oferta. NORMAS DE CONDUCTA PARA EL PERSONAL DEL CONTRATISTA Somos el Contratista, (ingrese el nombre del Contratista). Hemos firmado un contrato con (ingrese el nombre del Contratante) para (ingrese la descripción de las Obras). Estas Obras se llevarán a cabo en (ingrese el Lugar de las Obras y a otros lugares donde se ejecutarán las Obras). Estas Normas de Conducta son parte de nuestras medidas para hacer frente a los riesgos ambientales y sociales relacionados con las Obras. Se aplica a todo nuestro personal, trabajadores y otros empleados en el Lugar de las Obras u otros lugares donde las obras se llevan a cabo. También se aplica al personal de cada subcontratista y a cualquier otro personal que nos ayude en la ejecución de las Obras. Todas esas personas se denominan "Personal del Contratista" y están sujetas a estas Normas de Conducta. Este Normas de Conducta identifican el comportamiento que exigimos a todo el Personal del Contratista. Nuestro lugar de trabajo es un entorno donde no se tolerará el comportamiento inseguro, ofensivo, abusivo o violento y donde todas las personas sienten confianza para plantear problemas o inquietudes sin temor a represalias. CONDUCTA REQUERIDA El Personal del Contratista deberá: 1. Desempeñar sus funciones de manera competente y diligente; Documento Estándar para Licitación Pública Nacional de Obras (Una Etapa ­ Dos Sobres) Pág. 97 Versión 1 2. Cumplir con estas Normas de Conducta y todas las leyes, reglamentos y otros requisitos aplicables, incluidos los requisitos para proteger la salud, la seguridad y el bienestar del personal de otro contratista y de cualquier otra persona; 3. Mantener un ambiente de trabajo seguro, incluyendo: a. Asegurar que los lugares de trabajo, maquinaria, equipos y procesos bajo el control de cada persona sean seguros y sin riesgos para la salud; b. Usar el equipo de protección personal requerido; c. Utilizar medidas apropiadas relacionadas con sustancias y agentes químicos, físicos y biológicos; y d. Seguir los procedimientos operativos de emergencia aplicables. 4. Informar situaciones de trabajo que él / ella cree que no son seguras o saludables y retirarse de una situación laboral que él / ella razonablemente cree que presenta un peligro inminente y grave para su vida o salud; 5. Tratar a otras personas con respeto, y no discriminar a grupos específicos como mujeres, personas con discapacidad, trabajadores migrantes o niños; 6. No participar en ninguna forma de acoso sexual, incluidos avances sexuales no deseados, solicitudes de favores sexuales y otras conductas verbales o físicas no deseadas de naturaleza sexual con el personal de otros contratistas o del Contratante; 7. No participar en la Explotación Sexual, lo que significa cualquier abuso real o intento de abuso de posición vulnerable, abuso de poder de confianza, con fines sexuales, que incluyen, entre otros, el aprovechamiento monetario, social o político de la explotación sexual de otro. 8. No participar en Abuso Sexual, lo que significa actividad una amenaza o intrusión física real de naturaleza sexual, ya sea por la fuerza o bajo condiciones desiguales o coercitivas; 9. No participar en ninguna forma de actividad sexual con personas menores de 18 años, excepto en caso de matrimonio preexistente; 10. Completar cursos de capacitación relevantes que se brindarán en relación con los aspectos ambientales y sociales del Contrato, incluidos los asuntos de salud y seguridad, y Explotación y Abuso Sexual (EAS) y de Acoso Sexual (asx); 11. Denunciar violaciones a estas Normas de Conducta; y 12. No tomar represalias contra ninguna persona que denuncie violaciones a estas Normas de Conducta, ya sea a nosotros o al Contratante, o que haga uso del Mecanismo de Quejas y Reclamos del Proyecto. PLANTEANDO PREOCUPACIONES Si alguna persona observa un comportamiento que él / ella cree que puede representar una violación de estas Normas de Conducta, o que de otra manera le preocupa, él / ella debe plantear el problema de inmediato. Esto se puede hacer de cualquiera de las siguientes maneras: Documento Estándar para Licitación Pública Nacional de Obras (Una Etapa ­ Dos Sobres) Pág. 98 Versión 1 1. Comunicándose (ingrese el nombre del Experto Social del Contratista con experiencia relevante en el manejo de la violencia de género, o si tal persona no es requerida bajo el Contrato, otra persona designada por el Contratista para manejar estos asuntos) por escrito en esta dirección (... ) o por teléfono a ( ...) o en persona a ( ...); o 2. Llamando a ( ...) para comunicarse con la línea directa del Contratista (si hubiera) y deje un mensaje. La identidad de la persona se mantendrá confidencial, a menos que la ley del país ordene la presentación de denuncias. También se pueden presentar quejas o denuncias anónimas y se les dará toda la debida y apropiada consideración. Tomamos en serio todos los informes de posible mala conducta e investigaremos y tomaremos las medidas adecuadas. Proporcionaremos referencias sinceras a proveedores de servicios que pueden ayudar a apoyar a la persona que experimentó el presunto incidente, según corresponda. No habrá represalias contra ninguna persona que presente una inquietud de buena fe sobre cualquier comportamiento prohibido por estas Normas de Conducta. Tal represalia sería una violación de estas Normas de Conducta. CONSECUENCIAS DE VIOLAR LAS NORMAS DE CONDUCTA Cualquier violación de estas Normas de Conducta por parte del personal del Contratista puede tener consecuencias graves, que pueden incluir la resolución del Contrato y la posible acusación a las autoridades legales. PARA EL PERSONAL DEL CONTRATISTA: He recibido una copia de estas Normas de Conducta escritas en un idioma que entiendo. Entiendo que, si tengo alguna pregunta sobre estas Normas de Conducta, puedo contactarme (ingresar el nombre de la(s) persona(s) de contacto del Contratista con experiencia relevante) para solicitar una explicación. Nombre del Personal del Contratista: (insertar nombre) Firma: __________________________________________________________ Fecha: (día, mes, año): _______________________________________________ Firma del representante autorizado del Contratista: Firma: ________________________________________________________ Fecha: (día mes año): ______________________________________________ Documento Estándar para Licitación Pública Nacional de Obras (Una Etapa ­ Dos Sobres) Pág. 99 Versión 1 Formulario TEC- 6 Programa de trabajo y cronograma de ejecución de obra incluyendo estipulaciones ambientales y sociales El Oferente presentará un programa de trabajo para el diseño y la construcción de las obras, (y para la operación y mantenimiento de las Obras, si corresponde), incluyendo la identificación de los hitos principales y el camino crítico. El Programa Trabajo se desarrollará sobre la base de los requisitos del Contratante y describirá lo siguiente: a. Diseño de las Obras, incluyendo la presentación de los entregables de diseño, revisión y aprobación del diseño por el Contratante; b. Los procesos y entregables necesarios para iniciar las Obras; c. La ejecución de las Obras y / o los Montajes dentro del Plazo de Finalización, destacando las actividades que causan restricciones en la secuencia de construcción; d. Las pruebas, puesta en marcha y entrega de las obras terminadas; e. El establecimiento del DAAB; f. Actividades para el cumplimiento de las estipulaciones ambientales y sociales; g. Resumen del programa de trabajo de la operación y mantenimiento de las Obras, si corresponde; y h. (Modificar como corresponda) Documento Estándar para Licitación Pública Nacional de Obras (Una Etapa ­ Dos Sobres) Pág. 100 Versión 1 Formulario TEC- 7 Gráfico de la Organización del Personal de Contratista El Oferente deberá proporcionar un gráfico organizacional ilustrando la estructura propuesta para la gestión y las líneas de dirección para la ejecución del Contrato. El gráfico organizacional deberá incluir los nombres de todo el Personal Clave. Un gráfico separado de la organización del Lugar de las Obras deberá establecer claramente la organización en el sitio, las líneas de mando del sitio y deberá incluir los nombres del personal clave en el Lugar de las Obras. Documento Estándar para Licitación Pública Nacional de Obras (Una Etapa ­ Dos Sobres) Pág. 101 Versión 1 Formulario TEC- 8 Riesgos Anticipados El Oferente deberá presentar un registro de riesgos que identifique los peligros previstos durante la ejecución del contrato. Para los peligros clave clasificados por impacto, el registro de riesgos incluirá una evaluación del impacto potencial sobre la salud y la seguridad, el medio ambiente, el costo, el programa y la estrategia de mitigación propuesta para cada riesgo. Documento Estándar para Licitación Pública Nacional de Obras (Una Etapa ­ Dos Sobres) Pág. 102 Versión 1 Formulario TEC- 9 Equipo del Contratista El Oferente proporcionará su estrategia para adquirir y mantener el equipo clave que pueda ser necesario para ejecutar las Obras de acuerdo con el Programa de Trabajo. En la estrategia, el Oferente especificará el fabricante, la capacidad, el modelo, la potencia, la antigüedad y las condiciones de mantenimiento, y cómo garantizará que el equipo se mantenga de acuerdo con las especificaciones del fabricante durante la duración del Contrato. El Oferente especificará si será propietario, arrendará, alquilará o fabricará especialmente el equipo clave. Equipo Información Nombre del fabricante Modelo y potencia nominal del equipo Capacidad Año de fabricación Estado Ubicación actual actual Detalles de compromisos actuales Procedencia Indicar la procedencia de los equipos o Fabricación especial o Propio o Alquiler o Leasing Omitir la siguiente información para los equipos que sean propiedad del Oferente Propietario Nombre del propietario Dirección del propietario Teléfono Nombre y cargo de la persona de contacto Convenios Detalle de convenios de alquiler, leasing o fabricación específicos del proyecto Documento Estándar para Licitación Pública Nacional de Obras (Una Etapa ­ Dos Sobres) Pág. 103 Versión 1 Formulario PER-1 Calificaciones del Personal Clave y Lista de Recursos Los Oferentes deberán suministrar los nombres y otros detalles de las personas clave debidamente calificadas para cumplir con el Contrato. La información sobre su experiencia se deberá consignar utilizando el Formulario PER-2 de los que aparecen más abajo para cada candidato. Los Oferentes deben presentar un cronograma de recursos de personal clave completamente detallado para todo el período de implementación del contrato. El cronograma de recursos debe incluir: El nombre y la función de cada puesto de Personal Clave La duración del nombramiento de cada Personal Clave El nivel de esfuerzo (tiempo) asignado a cada puesto de Personal Clave y su distribución a lo largo del período de implementación del contrato. Nombre la función Nombre del candidato 1. (Representante del Contratista) Personal Clave para el Diseño 2. (Gerente de Diseño) 3. (Especialista para los estudios de Impacto Ambiental) 4. (especialista para los Estudios del Impacto Social) 5. (Especialista en Salud y Seguridad) 6. (Especialistas en Biodiversidad, Calidad del Aire, Ruido, etc.) 7. (Modifique / agregue otros especialistas como sea necesario) Personal clave para la Construcción e Instalaciones 8. (Gerente de Construcción) 9. (Especialista Ambiental) 10. (Especialista en Salud y Seguridad) 11. (Especialista Social) 12. (Especialistas en Biodiversidad, Calidad del Aire, Ruido, etc.) 13. Gerente de Topografía 14. (Expertos en Explotación sexual, Abuso Sexual y Acoso Sexual) (Cuando se evalúa que los riesgos EAS del proyecto son sustanciales o altos, el Personal Clave debe incluir un experto (s) con experiencia relevante en el tratamiento de casos de explotación sexual, abuso sexual y acoso sexual) 15. (Especialista en Control de Calidad) 16. (Especialista en Pruebas y Puesta en Marcha) Documento Estándar para Licitación Pública Nacional de Obras (Una Etapa ­ Dos Sobres) Pág. 104 Versión 1 Nombre la función Nombre del candidato 17. (Modifique / agregue otros especialistas como sea necesario) Personal Clave para la Operación y Mantenimiento (si hubiera) 18. 20. Documento Estándar para Licitación Pública Nacional de Obras (Una Etapa ­ Dos Sobres) Pág. 105 Versión 1 Formulario PER ­ 2 Currículum Vítae y Declaración del Representante del Contratista y el Personal Clave Nombre del Oferente Cargo (#1) (título del puesto según Formulario PER-1) Información Nombre Fecha de nacimiento personal Dirección: Correo electrónico: Calificaciones profesionales: Calificaciones académicas: Conocimiento de idiomas: (idiomas y nivel de conversación, lectura y escritura) Detalles Nombre del Empleador Dirección del Empleador Teléfono Persona de contacto (gerente / Fax funcionario de personal) Denominación del cargo Dirección de correo electrónico Años con el empleador actual: Resuma la experiencia profesional en orden cronológico inverso. Indique la experiencia particular técnica y gerencial pertinente para este proyecto. Proyecto Posición Duración Experiencia pertinente (principales (posición y (tiempo en la (describir la experiencia pertinente de características esta posición) del proyecto) responsabilidades posición) en el proyecto) Documento Estándar para Licitación Pública Nacional de Obras (Una Etapa ­ Dos Sobres) Pág. 106 Versión 1 Declaración Yo, en mi calidad de (indique "Representante del Contratista" o "Personal Clave", según corresponda) abajo firmante, certifico que, a mi leal saber y entender, la información contenida en este Formulario PER 2 me describe correctamente, así como a mis calificaciones y a mi experiencia. Confirmo que estoy disponible como certifico en la siguiente tabla y en todo el calendario previsto para esta posición, según lo dispuesto en la Oferta: Compromiso Detalles Compromiso con la duración del contrato: (Indicar el período (fechas de inicio y de finalización) para el cual este Representante del Contratista o personal clave está Compromiso de tiempo: disponible para trabajar en este contrato) (Inserte el número de días / semana / meses / que este Representante del Contratista o personal clave está disponible para trabajar en este contrato) Entiendo que cualquier declaración falsa u omisión en este Formulario puede: a. Que se tome en consideración durante la evaluación de la Oferta; b. Causar mi descalificación para participar en la Oferta; c. Causar mi despido del contrato. Nombre del Representante del Contratista o personal clave: (insertar nombre) Firma: __________________________________________________________ Fecha: (día/ mes/ año): _____________________________________________ Firma del representante autorizado del Oferente: Firma: ________________________________________________________ Documento Estándar para Licitación Pública Nacional de Obras (Una Etapa ­ Dos Sobres) Pág. 107 Versión 1 Formulario TEC-10 Subcontratistas Subcontratistas propuestos para las Principales Actividades / Sub-actividades Se proponen los siguientes Subcontratistas para llevar a cabo la actividad / Subactividad indicada. Para cualquier subcontratista adicional (que no sea el Subcontratista Especializado aceptado en el proceso de selección inicial o posteriormente aprobado por el Contratante de acuerdo con la IAO 20, los Oferentes son libres de proponer más de un Subcontratista para cada actividad / Subactividad. Actividad/Subactividad Subcontratistas Propuestos * Nacionalidad (*) Nombre o razón Social Documento Estándar para Licitación Pública Nacional de Obras (Una Etapa ­ Dos Sobres) Pág. 108 Versión 1 Formulario TEC-11 Subcontratistas Especializados Se proponen los siguientes Subcontratistas Especializados de acuerdo con la IAO 20.3. Actividad/Subactividad Subcontratistas Especializados Propuestos * Nacionalidad (*) Nombre o razón Social (**) Los Subcontratistas especializados propuestos deberán acreditar las competencias legales, experiencia y calificaciones para realizar los trabajos a los cuales han sido propuestos Documento Estándar para Licitación Pública Nacional de Obras (Una Etapa ­ Dos Sobres) Pág. 109 Versión 1 Carta de Presentación de Oferta Económica Instrucciones a los Oferentes: elimine este recuadro una vez que se haya rellenado el documento Coloque este Carta de Oferta en el segundo sobre denominado "Oferta Económica" El Oferente debe preparar esta Carta de Presentación de Oferta Económica en papel con membrete que indique claramente el nombre y el domicilio comercial completos del Oferente. Nota: El texto en letra cursiva tiene por finalidad ayudar a los Oferentes a preparar este formulario. Fecha de presentación de esta Oferta: (insertar fecha día, mes y año) de presentación de la Oferta) Licitación No .: 2024LPN-0005-PROERI-INCOFER Alternativa No.: (inserte el número de identificación si se trata de una Oferta de alternativa) Contratante: (Insertar nombre del Contratante) Estimado señor o señora: Nosotros, el Oferente abajo firmante, presentamos la segunda parte de nuestra Oferta, la cual consiste en la Oferta Económica. Habiendo examinado el documento de la Licitación, las aclaraciones y enmiendas emitidas de acuerdo con la IAO 8 e IAO 9, nosotros, los abajo firmantes, ofrecemos ejecutar las Obras bajo un contrato llave en Mano a _________, en total conformidad con dicho documento de Licitación y cualquier Aclaración y Enmienda emitida. Si se acepta nuestra oferta, nos comprometemos a proporcionar una garantía de anticipo y una Garantía de Cumplimiento (y una Garantía de Cumplimiento Ambiental y Social (AS). Eliminar si no corresponde) en los formularios, en las cantidades y dentro de los tiempos especificados en el documento de la Licitación. Aceptamos estar obligados por esta Oferta, que, de acuerdo con las IAO 12 e IAO 13, consiste en esta carta (Carta de Presentación de la Oferta Económica) y los anexos que se enumeran a continuación, hasta (insertar día, mes y año de acuerdo con los DDL en referencia a la IAO 21 ), y seguirá siendo vinculante para nosotros y puede ser aceptado por usted en cualquier momento en esta fecha o antes. Documento Estándar para Licitación Pública Nacional de Obras (Una Etapa ­ Dos Sobres) Pág. 110 Versión 1 Comisiones, propinas y gratificaciones: hemos pagado o pagaremos las siguientes comisiones, propinas o gratificaciones con respecto al proceso de Licitación o la ejecución del Contrato: (ingrese el nombre completo de cada Receptor, su dirección completa, la razón por la cual cada se pagó comisión o gratificación y el monto y la moneda de cada comisión o gratificación). Nombre del Receptor Dirección Motivo Monto (Si ninguno ha sido pagado o debe pagarse, indique "ninguno") Hasta que el Contrato final formal se prepare y ejecute entre nosotros, esta Oferta, junto con su aceptación por escrito incluida en su Carta de Aceptación, constituirá un contrato vinculante entre nosotros. Nombre del Oferente: *(indique el nombre del Oferente) Nombre de la persona debidamente autorizada para firmar la Oferta en representación del Oferente: ** (indique el nombre completo de la persona debidamente autorizada para firmar la Oferta) Cargo de la persona que firma la Oferta: (indique el cargo completo de la persona que firma la Oferta) Firma de la persona mencionada anteriormente: (incluya la firma de la persona cuyo nombre y cargo se indican en los párrafos anteriores). Fecha de la firma: (indique el día de la firma) de (indique el mes) de (indique el año) (*) En el caso de una Oferta presentada por una APCA, especifique el nombre de la APCA que actúa como Oferente. (**) La persona que firma la Oferta adjuntará a esta el poder que le haya otorgado el Oferente. Anexos Documento Estándar para Licitación Pública Nacional de Obras (Una Etapa ­ Dos Sobres) Pág. 111 Versión 1 Apéndice de la Oferta Económica Lista de indexación de costos (Nota para el Contratante: Se recomienda que el Contratante sea asesorado por un profesional con experiencia en costos de construcción y el efecto inflacionario en los costos de construcción al preparar el contenido de la Lista de indexación de costos. En el caso de contratos de obras muy grandes y / o complejos, puede ser necesario especificar varias familias de fórmulas de ajuste de precios correspondientes a las diferentes obras involucradas. Al finalizar el documento del contrato, asegúrese de que la Lista finalizada de indexación de costos se adjunte como un apéndice al Contrato) (Las fórmulas para el ajuste de precios serán del siguiente tipo general:) Pn= a + b Ln / Lo + c En/ Eo + d Mn/Mo + ........ donde: "Pn" es el multiplicador de ajuste que se aplicará al valor estimado del contrato en la moneda relevante del trabajo realizado en el período "n", este período es un mes a menos que se indique lo contrario en los Datos del Contrato; "A" es un coeficiente fijo, indicado en la tabla relevante de datos de ajuste, que representa la porción no ajustable en los pagos contractuales; "b", "c", "d", ... son coeficientes que representan la proporción estimada de cada elemento de costo relacionado con la ejecución de las Obras como se indica en la tabla relevante de datos de ajuste; dichos elementos de costo tabulados pueden ser indicativos de recursos tales como mano de obra, equipo y materiales (se debe tener especial cuidado en el cálculo de las ponderaciones / coeficientes ("a", "b", "c", ...,) cuyo total no debe exceder la unidad); "Ln", "En", "Mn", ... son los índices de costos actuales o precios de referencia para el período "n", expresados en la moneda de pago correspondiente, cada uno de los cuales es aplicable al elemento de costo tabulado correspondiente en la fecha 49 días antes del último día del período (al que se refiere el Certificado de pago en particular); y "Lo", "Eo", "Mo", ... son los índices de costo base o precios de referencia, expresados en la moneda de pago correspondiente, cada uno de los cuales es aplicable al elemento de costo tabulado correspondiente en la Fecha Base. Se utilizarán los índices de costos o precios de referencia establecidos en la Tabla de Datos de Ajuste. Si la fuente está en duda, será determinada por el Representante del Contratante. Para tal fin, se debe hacer referencia a los valores de los índices en las fechas indicadas (citadas en la cuarta y quinta columnas respectivamente de la tabla). Si la moneda en la que se expresa el precio del Contrato es diferente de la moneda del país de origen de los índices, se aplicará un factor de corrección para evitar ajustes incorrectos del precio del Contrato. El factor de corrección será: Z0 / Z1, donde, Z0 = la cantidad de unidades de moneda del origen de los índices que equivalen a una unidad de la moneda del Precio del Contrato a la Fecha Base; Z1 = la cantidad de unidades de moneda del origen de los índices que equivalen a una unidad de la moneda del Precio del Contrato a la Fecha de Ajuste. Documento Estándar para Licitación Pública Nacional de Obras (Una Etapa ­ Dos Sobres) Pág. 112 Versión 1 Apéndice a la Oferta Tabla de Datos de Ajuste (En los siguientes cuadros A, B y C, el Oferente deberá: (a) indicar el monto del pago en moneda local; (b) indicar la fuente y los valores básicos de los índices propuestos para los diferentes elementos de costo en moneda extranjera; c) calcular los coeficientes de ponderación que propone para los pagos en moneda local y extranjera y d) consignar los tipos de cambio utilizados en la conversión de monedas. En el caso de los contratos por obras de gran envergadura o complejidad, podrá ser necesario especificar varios tipos de fórmulas de ajuste de precios, que correspondan a las diferentes Obras comprendidas). Cuadro A. Moneda local Código Descripción Fuente Fecha y Monto en la Coeficiente de del del índice* moneda del ponderación del índice* valor base* propuesto por índice* No ajustable Oferente el Oferente A: * -- -- -- B: * C: * Total D: * E: * 1.00 (* Información que deberá indicar el Contratante. En "A" debe especificarse un porcentaje fijo, mientras que en B, C, D y E se debe especificar una escala de valores y el Oferente deberá especificar un valor dentro de la escala de manera que la ponderación total sea equivalente a 1.00) Documento Estándar para Licitación Pública Nacional de Obras (Una Etapa ­ Dos Sobres) Pág. 113 Versión 1 Tabla B. Moneda Extranjera (ME) Indique la moneda: ....................... (Se usará este cuadro si se permite que el Oferente reciba el pago en monedas extranjeras. Si el Oferente desea cotizar en más de una moneda extranjera (como máximo se permiten tres monedas), se deberá repetir este cuadro para cada una de las monedas extranjeras). Código Tipo/Monto Equivalente Coeficiente de del en moneda ponderación Descripción Fuente Fecha y en la extranjera propuesto por el índice del índice del índice valor base moneda del ME No. 1 Oferente No ajustable A: * Oferente -- -- -- B: * C: * D: * E: * Total 1.00 (* Información que deberá indicar el Contratante. En "A" debe especificarse un porcentaje fijo, mientras que en B, C, D y E se debe especificar una escala de valores y el Oferente deberá especificar un valor dentro de la escala de manera que la ponderación total sea equivalente a 1.00) Documento Estándar para Licitación Pública Nacional de Obras (Una Etapa ­ Dos Sobres) Pág. 114 Versión 1 Tabla C. Resumen de las monedas de pago Cuadro: Alternativa A Para ............................... (indique el nombre de la sección de las Obras) A B C D Equivalente en % del Precio de la Monto en Tipo de cambio moneda local Oferta Económica Denominación de la la moneda (unidades de C=AxB 100xC moneda de pago moneda local por POE unidad de moneda 100 extranjera) Moneda local 1.00 Moneda extranjera No.1 Moneda extranjera No.2 Moneda extranjera No.3 PRECIO DE LA OFERTA ECONÓMICA* (POE) (*) Excluyendo las sumas provisionales Documento Estándar para Licitación Pública Nacional de Obras (Una Etapa ­ Dos Sobres) Pág. 115 Versión 1 Tabla: Alternativa B Se utilizará únicamente con la Alternativa B. Precios cotizados en las monedas de pago (IAO 17.1) Resumen de las monedas de la Oferta para_________ (indique el nombre de la sección de las Obras) Denominación de la moneda Montos por pagar (excluyendo sumas provisionales) Moneda local: Moneda extranjera No. 1: Moneda extranjera No. 2: Moneda extranjera No. 3: Documento Estándar para Licitación Pública Nacional de Obras (Una Etapa ­ Dos Sobres) Pág. 116 Versión 1 Precios de la Oferta y Pagos (Véase IAP 15.1 de los DDL si se necesita alguna adaptación al texto a continuación) (Sujeto a cualquier ajuste, de conformidad con el Contrato, la suma global del Precio de Oferta cubre la totalidad de las obligaciones del Contratista en virtud del Contrato. El costo de cualquier artículo que el Oferente haya omitido se considera incluido en el precio total de la Oferta (suma global) y el Contratante no lo pagará por separado. (El Contratante debe revisar adecuadamente e incluir formularios de precios de la Oferta que sean aplicables a las Obras, y eliminar los demás). Documento Estándar para Licitación Pública Nacional de Obras (Una Etapa ­ Dos Sobres) Pág. 117 Versión 1 Ejemplo de Anexo de Tarifas y Precios3 (Desglose de Precios) (A ser completado por el Oferente usando más tablas si es necesario para reflejar la estructura del costo apropiadamente) Actividad Descripción de la Actividad Precio de la Actividad No. 1. Servicios de Diseño 2. Movilización 3. Suministro de materiales en el Lugar de las Obras 4. Construcción y Montajes 5. Pruebas a la Finalización 6. Operación y Mantenimiento (si se especifica en los Requisitos del Contratante) Año 1 ... Año 2 ... Año 3 ... 7. Etc. Precio Total de las Actividades a ser transferido al Resumen Global, Página ____ Repetir el monto en letras Nombre del Oferente Firma del Oferente Ejemplo de Anexo de Subactividad con Precios (Desglose de Precios) (A ser completado por el Oferente usando más tablas si es necesario para reflejar la estructura del costo apropiadamente) 3 Este ejemplo de anexo se agrega como orientación. Si se decide incluir un Anexo de esta naturaleza en el documento de la Licitación debe ser preparado de conformidad con los requisitos específicos. Documento Estándar para Licitación Pública Nacional de Obras (Una Etapa ­ Dos Sobres) Pág. 118 Versión 1 Ejemplo de Anexo de Subactividad con Precios (Desglose de Precios) (A ser completado por el Oferente usando más tablas si es necesario para reflejar la estructura del costo apropiadamente) Actividad: _____________________________ Sub actividad Descripción de la Subactividad Precio de la No. ................. Subactividad 1. 2. .................. 3. .................. 4. etc. El Precio Total de la Sub-actividad a ser transferido al Precio Total de Actividades, Página____ Repetir el monto en letras Nombre del Oferente Firma del Oferente Documento Estándar para Licitación Pública Nacional de Obras (Una Etapa ­ Dos Sobres) Pág. 119 Versión 1 EJEMPLO DE ANEXO DE PAGOS4 Desglose de Monedas de Subactividades con precio para Anexo de Pagos Desglose Porcentual de la Columna 2 para varios moneda de pago Subactividad Ponderación del Costo de la Moneda extranjera #1 Moneda extranjera #2 Moneda extranjera #3 Moneda local Subactividad/Actividad (%) (%) (%) (%) A=B+C+D+E B C D E (1) (2) (3) (4) (5) (6) Nota: El total de porcentajes dados en las columnas (3) a (6) de la tabla debe ser 100%. En caso de que el total no sea del 100%, las cifras de las columnas (3) a (6) se ajustarán proporcionalmente. Cualquier error aritmético en el porcentaje de ruptura del Costo de la Subactividad deberá corregirse antes de la firma del Contrato Desglose de Precios - Actividad 1 1.1 100% 1.2 100% 1.3 100% 1.4 100% 1.5 100% Desglose de Precios - Actividad 2 2.1 100% 2.2 100% 2.3 100% 4 Este ejemplo de Programa se agrega como orientación. Si se decide incluir un Anexo de esta naturaleza en el documento de la Licitación, debe ser preparado de conformidad con los requisitos específicos. Documento Estándar para Licitación Pública Nacional de Obras (Una Etapa ­ Dos Sobres) Pág. 120 Versión 1 EJEMPLO DE ANEXO DE PAGOS4 Desglose de Monedas de Subactividades con precio para Anexo de Pagos Desglose Porcentual de la Columna 2 para varios moneda de pago Subactividad Ponderación del Costo de la Moneda extranjera #1 Moneda extranjera #2 Moneda extranjera #3 Moneda local Subactividad/Actividad (%) (%) (%) (%) A=B+C+D+E B C D E (1) (2) (3) (4) (5) (6) Nota: El total de porcentajes dados en las columnas (3) a (6) de la tabla debe ser 100%. En caso de que el total no sea del 100%, las cifras de las columnas (3) a (6) se ajustarán proporcionalmente. Cualquier error aritmético en el porcentaje de ruptura del Costo de la Subactividad deberá corregirse antes de la firma del Contrato Etc. Documento Estándar para Licitación Pública Nacional de Obras (Una Etapa ­ Dos Sobres) Pág. 121 Versión 1 Ejemplo de Anexo de Pagos Distribución del Precio del Contrato para los pagos según la Actividad Subactividad Descripción Ponderación (%) (1) (2) (3) Actividad 1: Ponderación en % del Precio del Contrato excluyendo sumas provisionales ­ 6.4% 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 Total para Actividad 1 100% Actividad 2: Ponderación en % del Precio del Contrato excluyendo sumas provisionales ­ 12.3% 2.1 2.2 2.3 Total para Actividad 2 100% Ponderación total para todas las Actividades: (Actividad 1 (6.4%), Actividad 100 2 (12.3%), Actividad 3 (...%), Actividad 4 (...%) ......... Actividad N (...%)) Nota 1: Las Actividades, Subactividades y los detalles del alcance indicado anteriormente se leerán junto con los Requisitos aplicables del Contratante. Nota 2: Los pesos en % del Precio del Contrato excluyendo las sumas provisionales para todas las actividades juntas serán del 100% Documento Estándar para Licitación Pública Nacional Pág. 122 Código: FO-CP-07-27 Versión: 1 Trabajos por Administración Nota para el Contratante: Para trabajos de naturaleza menor o incidental, el Contratante puede instruir que una variación se ejecute mediante trabajos por administración. La alternativa preferida es valorar el trabajo adicional de acuerdo con las Condiciones del Contrato. Si se va a incluir una lista de trabajo por administración en el documento de la Licitación, es preferible incluir cantidades nominales contra los artículos que es más probable que se usen, y llevar la suma de los montos al resumen de la Oferta para hacer la Lista básica de tarifas de trabajo por administración competitivas. Si no se incluye una Lista de Trabajos por Administración, la misma no se aplicará. En caso de aplicar, los trabajos no se ejecutarán sobre una base diaria salvo por orden escrita del Contratante. En los listados, los Oferentes indicarán las tarifas básicas para los componentes de trabajos por administración, que aplicarán a cualquier cantidad de trabajos de dicha modalidad que solicite el Contratante. Las cantidades nominales se indican por cada componente de trabajos por administración, y el total general correspondiente se incluirá como una Suma Provisional al Resumen del Precio de la Oferta. Salvo ajuste de otra índole, la remuneración de Trabajos por Administración estará sujeta a ajustes de precios de conformidad con las disposiciones contenidas en el contrato. Documento Estándar para Licitación Pública Nacional Pág. 123 Código: FO-CP-07-27 Versión: 1 Anexo de Tarifas de Trabajos por Administración: 1. Mano de obra No. Ítem Descripción Unidad Cantidad Tarifa Monto .... día nominal Subtotal Monto equivalente al _____ %* asignado a gastos generales, ganancias, etc. del Contratista Total de Trabajos por Administración: Mano de obra (Pasar a resumen de trabajos por administración, pág. indicar) (*) Será indicado por el Oferente. Documento Estándar para Licitación Pública Nacional Pág. 124 Código: FO-CP-07-27 Versión: 1 Anexo de Tarifas de Trabajos por Administración: 2. Materiales No. Ítem Descripción Unidad Cantidad Tarifa Monto .... m3 nominal Subtotal Monto equivalente al _____ %* asignado a gastos generales, ganancias, etc. del Contratista Total de Trabajos por Administración: Materiales (Pasar a resumen de trabajos por administración, pág. ) (*) Será indicado por el Oferente. Documento Estándar para Licitación Pública Nacional Pág. 125 Código: FO-CP-07-27 Versión: 1 Anexo de Tarifas de Trabajos por Administración: 3. Equipo del Contratista No. Ítem Descripción Unidad Cantidad Tarifa Monto .... hora nominal Subtotal Monto equivalente al _____ %* asignado a gastos generales, ganancias, etc. del Contratista Total de Trabajos por Administración: Equipo del Contratista (Pasar a resumen de trabajos por administración, pág. ) (*) Será indicado por el Oferente. Documento Estándar para Licitación Pública Nacional Pág. 126 Código: FO-CP-07-27 Versión: 1 Resumen de Trabajos por Administración Monto a Porcentaje en moneda ( ) extranjera 1. Total de trabajos por administración: Mano de obra 2. Total de trabajos por administración: Materiales 3. Total de trabajos por administración: Equipo del Contratista Total de Trabajos por Administración (Suma Provisional) (Pasar a Resumen de la Oferta, pág. ) a. El Contratante deberá indicar la unidad monetaria local. Documento Estándar para Licitación Pública Nacional Pág. 127 Código: FO-CP-07-27 Versión: 1 Resumen de las Sumas Provisionales Especificadas No de No. de Descripción Monto partida componente 1 2 3 4 (A ser ingresado por el Contratante) Sumas Provisionales para cubrir la porción de los costos del DAAB del Contratante (A ser ingresado por el Contratante: Suprimir si no corresponde:) Sumas Provisionales para cubrir los resultados de medidas adicionales de AS etc. Total de Sumas Provisionales especificadas (Pasar a Resumen Global B), pág. Indicar) Documento Estándar para Licitación Pública Nacional Pág. 128 Código: FO-CP-07-27 Versión: 1 Resumen Global Página Monto (A) (suma) Resumen general (suma) (B) Suma Global excluyendo sumas provisionales ofrecidas por el (C) Oferente (D) Total de Trabajos por Administración (Suma Provisional) * (E) Sumas Provisionales especificadas no incluidas en el subtotal (F) de partidas** Total de Partidas más las Sumas Provisionales (A + B + C)*** Agregar Suma Provisional para reserva para Imprevistos (si hubiera) ** Precio de la Oferta (D + E) (pasar a la Carta de la Oferta) (*) A los efectos de la evaluación, salvo por la partida trabajos por administración, no se incluirá la Suma Provisional. (**) Será ingresado por el Contratante. (***) Todas las sumas provisionales se aplicarán en forma total o parcial a solicitud y juicio del Contratante, de conformidad con el contrato excepto por la Remuneración y Gastos de la DAAB. Documento Estándar para Licitación Pública Nacional Pág. 129 Código: FO-CP-07-27 Versión: 1 SEGUNDA PARTE: REQUISITOS DEL CONTRATANTE Documento Estándar para Licitación Pública Nacional Pág. 130 Código: FO-CP-07-27 Versión: 1 Sección V Especificaciones técnicas Anexo de Condiciones Cartelarias Trámite Concursal Estudios, Diseño y Construcción para el Reforzamiento y Rehabilitación de 7 proyectos (puentes, mejoras en vía férrea y obras complementarias) ubicados en el Gran Área Metropolitana. (Lote-5): 1. Puente Los Lagos, en San Rafael, Oreamuno, Cartago. 2. Puente AyA, en Tres Ríos, La Unión, Cartago. 3. Puente Vicesa, en San Nicolás, Cartago, Cartago. 4. Puente Oreamuno, en San Rafael, Oreamuno, Cartago. 5. Puente San Nicolás, en San Nicolás, Cartago, Cartago. 6. Puente Estación de Tres Ríos, Tres Ríos, La Unión, Cartago. 7. Obras complementarias de paso a nivel Bermúdez Pedregal (Metalco), Colima, Tibás, San José. Documento Estándar para Licitación Pública Nacional Pág. 131 Código: FO-CP-07-27 Versión: 1 Contenido SEGUNDA PARTE: REQUISITOS DEL CONTRATANTE 130 Sección V Especificaciones técnicas 131 GLOSARIO 134 1. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN 135 1.1. Ubicación de los puentes 137 1.1.1. Línea 1: Puente Los Lagos. 138 1.1.2. Línea 2: Puente AyA. 140 1.1.3. Línea 3: Puente Vicesa. 141 1.1.4. Línea 4: Puente Oreamuno. 142 1.1.5. Línea 5: Puente San Nicolás. 143 1.1.6 Línea 6: Puente Estación de Tres Ríos 144 1.1.7. Línea 7: Obras complementarias de paso a nivel Bermúdez Pedregal (Metalco) 145 1.2. Condiciones actuales de los puentes 147 1.2.1. Línea 1: Puente Los Lagos. 147 1.2.2. Línea 2: Puente AyA. 150 1.2.3. Línea 3. Puente Vicesa. 152 1.2.4. Línea 4: Puente Oreamuno. 154 1.2.5. Línea 5. Puente San Nicolás. 156 1.2.6. Línea 6: Puente Estación de Tres Ríos 158 1.2.7. Línea 7: Obras complementarias de paso a nivel Bermúdez Pedregal (Metalco). 160 1. ALCANCE DE CONTRATACIÓN 163 2.1 Etapa 1. Informe técnico e inspección detallada 163 2.2 Etapa 2. Estudios, Análisis y Diseño. 166 2.3 Etapa 3. Propuesta de intervención y reemplazo 171 2.4 Propuesta de servicios de construcción de las obras 172 3. GENERALIDADES 181 3.1 Normas y especificaciones a considerar 181 3.2 Materiales y equipo 181 3.3. Secuencia y horarios de los trabajos. 182 3.4. Plazo de ejecución 183 4. CONDICIONES 184 4.1. Condiciones Generales 184 4.2. Control de avance y calidad de la obra en general 185 4.3. Visitas de Campo durante la licitación 187 4.4. Reunión de inicio de Ejecución 188 5. PLANES DE GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL Y DE RECURSOS HUMANOS 188 5.1 Planes de gestión 188 5.2 Viabilidad ambiental 189 Documento Estándar para Licitación Pública Nacional Pág. 132 Código: FO-CP-07-27 Versión: 1 6. CLÁUSULAS DE CONFIDENCIALIDAD 189 7. OTRAS CONSIDERACIONES DE SERVICIO 189 ANEXO A 190 Declaración Jurada del Personal 190 ANEXO B 191 Especificaciones Técnicas para recubrimiento de Estructura Metálica. 191 ANEXO C 192 ANEXO D 193 Ejemplo de inspección detallada a puente ferroviario 193 ANEXO E 194 Ítems de costo a cotizar para cada una de las estructuras. 194 ANEXO F 195 Requerimientos ambientales, de seguridad ocupacional e higiene y de recursos humanos. 195 Documento Estándar para Licitación Pública Nacional Pág. 133 Código: FO-CP-07-27 Versión: 1 GLOSARIO AREMA: American Railway Engineering and Maintenance of Way Association ASTM: American Society for Testing and Materials AWS: American Welding Society CFIA: Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica CWI: Certified Welding Inspector (Inspector de Soldadura Certificado) ECA: Ente Costarricense de Acreditación INCOFER: Instituto Costarricense de Ferrocarriles PQR: Procedure Qualification Record SIECA: Secretaría de Integración Económica Centroamericana SSPC: Steel Structures Painting Council UNOPS: Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos WPS: Welding Procedure Specification Documento Estándar para Licitación Pública Nacional Pág. 134 Código: FO-CP-07-27 Versión: 1 1. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN El Instituto Costarricense de Ferrocarriles (INCOFER) en su objetivo de rescatar la Red Nacional Ferroviaria, busca restituir la capacidad estructural y extender la vida útil de las estructuras que conforman dicha red, que para tal efecto, requiere suscribir un contrato de servicios de inspección detallada, diagnóstico estructural, reparación estructural e intervención de obras de control de escorrentía para las estructuras que se detallan en el presente cartel, así como obras varias complementarias. De particular interés para INCOFER es que las soluciones planteadas se dirijan hacia la rehabilitación y reforzamiento de las estructuras, con el fin de restituir su capacidad estructural y aumentar la vida útil residual de los puentes que forman parte de este cartel. El INCOFER requiere que el servicio de trenes no se detenga en su funcionamiento normal, por lo que se indica en en el presente documento el horario permitido para los trabajos que interferiría con la operación normal del tren. El presente documento técnico tiene como objeto establecer una descripción funcional y técnica de los trabajos a realizar, con el interés de obtener: - Inspección técnica inicial y levantamiento de información específica para cada puente. - Evaluación estructural. - Evaluación geotécnica e hidráulica (en caso de ser necesario) - Propuesta de intervención y análisis de la propuesta, con el fin de retirar el estado de emergencia de cada estructura y llevarla a una condición adecuada y de uso seguro para el usuario. - Intervención de las estructuras. Con los servicios descritos anteriormente, será posible la adecuada intervención de las estructuras según lo requerido, ya que con estos se restablecerá y/o mejorará la condición de seguridad para el tránsito ferroviario en cada uno de los proyectos, posibilitando la continuidad del servicio. Con el fin de dar una definición clara del presente documento, resulta pertinente definir lo siguiente: Inspección Detallada (acción) (Esta formará parte del Entregable 1): Es el conjunto de actividades que posibilita (de forma general y detallada) identificar, clasificar el estado de servicio, describir el tipo, magnitud y peligrosidad o gravedad de las fallas, deterioros o inexistencia, de los conjuntos o partes componentes del puente, las cuales permiten generar un informe escrito con la mayor amplitud, claridad e ilustración posible, describiendo lo observado, averiguado y comprobado por el equipo profesional que realice la inspección. Documento Estándar para Licitación Pública Nacional Pág. 135 Código: FO-CP-07-27 Versión: 1 La precisión utilizada y el nivel de detalle desarrollado en esta actividad es fundamental para la efectividad de las siguientes etapas del proyecto. Se solicita que la inspección abarque todos los elementos que conforman la estructura (superestructura y subestructura), identificando como mínimo: La evaluación metalmecánica debe involucrar profesionales en metalurgia. Las características geométricas de todos los elementos de la superestructura. Caracterización del metal para determinar las propiedades químicas y mecánicas de los puentes, (ensayos de tracción, ensayo metalográfico, composición química, y ensayo de resistencia al impacto Charpy). Las posibles reducciones de sección en las estructuras metálicas a causa de la corrosión. Las posibles causas de aceleramiento de pérdida de corrosión (trampas de agua, escurrimientos, etc.). Daños o pérdidas de sección por golpes o acciones de la naturaleza. Pérdida de alineamiento de estructuras por golpes u otros motivos, según levantamiento topográfico. Identificación de fisuras o fracturas (fotografías), en qué elemento de la superestructura se encuentra, y si es tipo dúctil o frágil. Identificación de las zonas afectadas por la corrosión, indicando qué porcentaje general del puente que presenta corrosión, elementos corroídos típicos, tipo de corrosión y su nivel de profundidad según el espesor del elemento (leve, profunda o superficial). NOTA, debido al estado de la superficie de los elementos corroídos en algunos casos la medición de espesor por ultrasonido no es factible, por lo cual se deben usar otros métodos de medición. Esquema detallado de cada una de las uniones ubicadas en el puente indicando dimensiones, indicar si tienen elementos añadidos que no forman parte del diseño original. Inspección e identificación del tipo de apoyos y si está bloqueado o no (Unión Vigas-Subestructura), así como el estado actual y el funcionamiento de los mismos. Dimensiones y materiales de los elementos que componen la subestructura (Cabezales, columnas, Pilas, Fundaciones). Estado de conservación o deterioro de cada uno de los elementos. Armadura colocada en las estructuras, en donde sea posible indicarla. Identificación de las causas de posibles fallas en los elementos analizados. En donde aplique se verificarán pendientes y posibles áreas de escorrentía afectando el punto de la estructura con el fin de determinar los caudales a drenar y plantear las posibles soluciones. Documento Estándar para Licitación Pública Nacional Pág. 136 Código: FO-CP-07-27 Versión: 1 La presente licitación abarca los puentes descritos en el Cuadro 1. Cuadro 1 - Nombre y descripción de los proyectos ID Nombre del proyecto Descripción 1 Puente Los Lagos Puente sobre cuerpo de agua, bastiones de mampostería y vigas metálicas. 2 Puente AyA Puente sobre cuerpo de agua, bastiones de mampostería, y vigas metálicas. 3 Puente Vicesa Puente sobre cuerpo de agua, bastiones de mampostería y concreto con vigas metálicas. 4 Puente Oreamuno Puente sobre cuerpo de agua, bastiones de mampostería y vigas metálicas. 5 Puente San Nicolás Puente sobre cuerpo de agua, bastiones de mampostería y vigas metálicas. 6 Puente Estación de Tres Ríos Puente sobre cuerpo de agua, bastiones de mampostería y vigas metálicas. Obras complementarias de Paso a nivel Obras complementarias hidráulicas del paso 7 Bermúdez Pedregal (Metalco) a nivel. 1.1. Ubicación de los puentes En el siguiente cuadro se describen las ubicaciones de cada una de las actuaciones correspondientes al presente contrato: Cuadro 2 - Ubicaciones de los puentes. Línea Nombre Provincia, Cantón, Coordenadas Ver Figura Distrito 1y2 9.851649, -83.892001 3y4 Puente Los Cartago, 9.912114, -83.984099 1 Lagos Oreamuno, San Rafael 2 Puente AyA Cartago, La Unión, Tres Ríos Documento Estándar para Licitación Pública Nacional Pág. 137 Código: FO-CP-07-27 Versión: 1 Línea Nombre Provincia, Cantón, Coordenadas Ver Figura Distrito 5y6 7y9 3 Puente Cartago, Cartago, 9.883842, -83.929725 9 y 10 Vicesa San Nicolás 11 y 12 13 y 14 Puente Cartago, 4 Oreamuno Oreamuno, San 9.858225, -83.899083 Rafael 5 Puente San Cartago, Cartago, 9.899295, -83.94507 Nicolás San Nicolás Puente Cartago, La Unión, Tres Ríos 6 Estación de 9.910979, -83.985784 Tres Ríos Paso a nivel 7 Bermudez San José, Tibás, 9.95467726, -84.08613388 Pedregal Colima (Metalco) 1.1.1. Línea 1: Puente Los Lagos. El puente sobre la quebrada Paraíso está ubicado contiguo al Condominio Los Lagos en el cantón de Oreamuno de Cartago, distrito San Rafael (coordenadas 9.851649, -83.892001), y cuenta con una longitud de aproximadamente 17 m. En la Figura 1 se muestra señalizado con un circulo de color rojo la ubicación del puente. Documento Estándar para Licitación Pública Nacional Pág. 138 Código: FO-CP-07-27 Versión: 1 Figura 1. Ubicación del puente Los Lagos. Figura 2. Fotografía del puente Los Lagos Documento Estándar para Licitación Pública Nacional Pág. 139 Código: FO-CP-07-27 Versión: 1 1.1.2. Línea 2: Puente AyA. El puente AyA, situado en el cantón de La Unión de Cartago, distrito Tres Ríos, ubicado sobre el río Tiribí (coordenadas 9.912114, -83.984099), el cual cuenta con una longitud aproximada de 20 m. En la Figura 3 se muestra señalizado con un circulo de color rojo la ubicación del puente. Figura 3. Ubicación del puente Documento Estándar para Licitación Pública Nacional Pág. 140 Código: FO-CP-07-27 Versión: 1 Figura 4. Fotografía del puente AyA en su condición actual 1.1.3. Línea 3: Puente Vicesa. El puente Vicesa está ubicado en el cantón de Cartago de Cartago, Distrito San Nicolás, (coordenadas 9.883842, -83.929725). En la Figura 5 se muestra señalizado con un circulo de color rojo la ubicación. Documento Estándar para Licitación Pública Nacional Pág. 141 Código: FO-CP-07-27 Versión: 1 Figura 5. Ubicación del puente Vicesa. Figura 6. Fotografía del paso inferior desde el sur 1.1.4. Línea 4: Puente Oreamuno. El puente sobre el rio Reventado en Taras está ubicado en el canton y provincia de Cartago, entre los distritos de San Nicolas y el Carmen (coordenadas 9.858225, -83.899083), y cuenta con una longitud aproximada de 5 m. En la Figura 7 se muestra señalizado con un círculo de color rojo la ubicación del puente. Documento Estándar para Licitación Pública Nacional Pág. 142 Código: FO-CP-07-27 Versión: 1 Figura 7. Ubicación del puente Oreamuno Figura 8. Fotografía del estado actual del puente Oreamuno 1.1.5. Línea 5: Puente San Nicolás. Este puente se ubica en el distrito de San Nicolás, cantón y provincia de Cartago (coordenadas 9.899295,-83.94507), y cuenta con una longitud aproximada de aproximadamente 8 m. En la Figura 9 se muestra señalizado con un circulo de color rojo la ubicación del puente. Documento Estándar para Licitación Pública Nacional Pág. 143 Código: FO-CP-07-27 Versión: 1 Figura 9. Ubicación del puente San Nicolás. Figura 10. Fotografía del estado actual del puente San Nicolás 1.1.6 Línea 6: Puente Estación de Tres Ríos El puente Estación de Tres Ríos se ubica en Cartago, distrito Tres Ríos (coordenadas 9.910979, -83.985784) y cuenta con una longitud aproximada de 10 m. En la Figura 11 se muestra señalizado con un círculo de color rojo la ubicación del puente. Documento Estándar para Licitación Pública Nacional Pág. 144 Código: FO-CP-07-27 Versión: 1 Figura 11. Ubicación del puente Estación de Tres Ríos. Figura 12. Fotografía del estado actual del puente Estación de Tres Ríos. 1.1.7. Línea 7: Obras complementarias de paso a nivel Bermúdez Pedregal (Metalco) Documento Estándar para Licitación Pública Nacional Pág. 145 Código: FO-CP-07-27 Versión: 1 El paso a nivel Bermudez Pedregal (Metalco) está ubicado en el cantón de Tibás de San José, distrito Colima (coordenadas 9.95467726, -84.08613388). En la Figura 13 se muestra señalizado con un círculo de color rojo la ubicación del paso a nivel. Figura 13. Ubicación del paso a nivel Bermúdez Pedregal (Metalco). Figura 14. Fotografía del paso a nivel Bermúdez Pedregal (Metalco). Documento Estándar para Licitación Pública Nacional Pág. 146 Código: FO-CP-07-27 Versión: 1 1.2. Condiciones actuales de los puentes El objetivo general de la presente contratación consiste en: restablecer la condición de seguridad para el tránsito ferroviario en cada uno de los proyectos indicados tanto para la condición presente como para los próximos años, para posibilitar y garantizar la continuidad del servicio de trenes. Actualmente, estos puentes cuentan con defectos y daños importantes, que ponen en riesgo la continuidad del servicio y al usuario en general, además de que se desconoce la capacidad estructural de cada puente, así como el periodo residual de vida útil, acorde con las condiciones de servicio y características de los materiales; por lo que es importante aclarar la condición actual de cada uno de los puentes, y con base en los análisis correspondientes de capacidad instalada, realizar las propuestas para ya sea recuperar o aumentar la capacidad del puente y aumentar la vida útil residual que tienen las estructuras. 1.2.1. Línea 1: Puente Los Lagos. El puente está constituido por vigas metálicas con una longitud aproximada de 17 m, arriostradas entre ellas mediante perfilería. Las vigas a simple vista no presentan un grado de corrosión importante, sin embargo debe hacerse un análisis de su estado e identificar el nivel de intervención que necesitan. Los bastiones del puente son de mampostería de piedra, presentan grietas, fracturas y pérdida de algunas piezas. Son deficientes los apoyos de las vigas sobre los bastiones, y se visualizan problemas de contención de balasto en las aproximaciones al puente, provocando que los durmientes se sometan a esfuerzos anormales. La estructura no presenta daños graves, pero sí requiere de actuaciones correctivas y preventivas encaminadas a evitar daños mayores y prolongar su vida útil. Principales problemas y daños observados : De una visita preliminar y por medio de inspección visual realizada se detectaron las deficiencias que se muestran a continuación, esta lista no debe ser entendida como taxativa; corresponderá al adjudicatario revisar esta lista y ampliarla para cumplir los objetivos del cartel. - Corrosión leve pero generalizada en vigas longitudinales y arriostres. - Falta de confinamiento del balasto en las aproximaciones. - Grietas en bastiones Documento Estándar para Licitación Pública Nacional Pág. 147 Código: FO-CP-07-27 Versión: 1 Figura 15. Vista superior del puente Figura 16. Vista frontal de bastión. Documento Estándar para Licitación Pública Nacional Pág. 148 Código: FO-CP-07-27 Versión: 1 Figura 17. Vista inferior de estructura metálica. Documento Estándar para Licitación Pública Nacional Pág. 149 Código: FO-CP-07-27 Versión: 1 Figura 18. Fractura en bastión. 1.2.2. Línea 2: Puente AyA. El puente está constituido por vigas metálicas con una longitud aproximada de 20 m, arriostradas entre ellas mediante perfilería. Las vigas presentan alto grado de corrosión, hay faltantes de arriostres. Los bastiones del puente son de mampostería de piedra, presentan grietas, fracturas y pérdida de algunas piezas. Se visualizan problemas de contención de balasto en las aproximaciones al puente, provocando que los durmientes se sometan a esfuerzos anormales. Documento Estándar para Licitación Pública Nacional Pág. 150 Código: FO-CP-07-27 Versión: 1 Principales problemas y daños: De una visita preliminar realizada se detectaron las deficiencias que se muestran a continuación, esta lista no debe ser entendida como extensiva; corresponderá al adjudicatario revisar esta lista y ampliarla para cumplir los objetivos del Cartel. - Corrosión generalizada en vigas longitudinales y arriostres transversales. - Deformaciones en arriostres y atiesadores. - Falta de confinamiento del balasto en las aproximaciones. - Socavación en bastiones Figura 19. Vista general del puente (Sentido Sur - Norte). Figura 20. Corrosión en estructura metálica. Documento Estándar para Licitación Pública Nacional Pág. 151 Código: FO-CP-07-27 Versión: 1 Figura 21. Bastión Oeste . 1.2.3. Línea 3. Puente Vicesa. El puente está constituido por vigas metálicas con una longitud aproximada de 4 m, arriostradas entre ellas mediante perfilería. Las vigas presentan alto grado de corrosión, hay faltantes de arriostres. Los bastiones son de bloques de mampostería y presentan problemas de socavación. La estructura de mampostería presenta grietas y una serie de defectos constructivos que deben ser corregidos. Se visualizan problemas de contención de balasto en las aproximaciones al puente, provocando que los durmientes se sometan a esfuerzos anormales. Principales problemas y daños observados : De una visita preliminar realizada se detectaron las deficiencias que se muestran a continuación, esta lista no debe ser entendida como extensiva; corresponderá al adjudicatario revisar esta lista y ampliarla para cumplir los objetivos del cartel. - Problemas de posible socavación - Corrosión generalizada en vigas longitudinales y arriostres transversales. - Deformaciones en arriostres y atiesadores. - Falta de confinamiento del balasto en las aproximaciones. - Defectos constructivos en bastiones. Documento Estándar para Licitación Pública Nacional Pág. 152 Código: FO-CP-07-27 Versión: 1 Figura 22. Vigas con corrosión Figura 23. Socavación en bastiones y defectos en mampostería Documento Estándar para Licitación Pública Nacional Pág. 153 Código: FO-CP-07-27 Versión: 1 Figura 24. Problemas de confinamiento de balasto 1.2.4. Línea 4: Puente Oreamuno. El puente está constituido por vigas metálicas con una longitud aproximada de 5 m, arriostradas entre ellas mediante perfilería. La estructura metálica presenta bajo grado de corrosión que afecta principalmente a los arriostres. Los bastiones son de bloques de mampostería y presentan problemas de socavación. La estructura de mampostería presenta grietas y una serie de defectos constructivos que deben ser corregidos. Hay pernos faltantes y se visualizan problemas de contención de balasto en las aproximaciones al puente, provocando que los durmientes se sometan a esfuerzos anormales Principales problemas y daños observados : De una visita preliminar realizada se detectaron las deficiencias que se muestran a continuación, esta lista no debe ser entendida como extensiva; corresponderá al adjudicatario revisar esta lista y ampliarla para cumplir los objetivos del Cartel. - Corrosión generalizada en la estructura metálica y también localizada en arriostres. - Ausencia de protecciones en las pilas del puente. - Bastiones con socavación Documento Estándar para Licitación Pública Nacional Pág. 154 Código: FO-CP-07-27 Versión: 1 - Falta de confinamiento del balasto en las aproximaciones. Figura 25. Viga y bastión Oeste Figura 26. Corrosión en arriostres Pág. 155 Versión: 1 Documento Estándar para Licitación Pública Nacional Código: FO-CP-07-27 Figura 27. Problemas de confinamiento de balasto. 1.2.5. Línea 5. Puente San Nicolás. El puente está constituido por vigas metálicas con una longitud aproximada de 8 m, arriostradas entre ellas mediante perfilería. La estructura metálica presenta un alto grado de corrosión. Los bastiones son de bloques de mampostería y presentan problemas de socavación. La estructura de mampostería presenta grietas y una serie de defectos constructivos que deben ser corregidos. Hay pernos faltantes y se visualizan problemas de contención de balasto en las aproximaciones al puente, provocando que los durmientes se sometan a esfuerzos anormales. Principales problemas y daños observados: De una visita preliminar realizada por inspección visual, se detectaron las deficiencias que se muestran a continuación, esta lista no debe ser entendida como extensiva; corresponderá al adjudicatario revisar esta lista y ampliarla para cumplir los objetivos del Cartel. - Vigas metálicas con grado de corrosión alto. - Sistema de apoyos inadecuado. - Ausencia de protecciones en las pilas del puente. - Bastiones con socavación. Documento Estándar para Licitación Pública Nacional Pág. 156 Código: FO-CP-07-27 Versión: 1 - Falta de confinamiento del balasto en las aproximaciones. Figura 28. Acumulación de vegetación en la vía Figura 29. Apoyo hechizo de concreto en medio del puente (debe eliminarse) Documento Estándar para Licitación Pública Nacional Pág. 157 Código: FO-CP-07-27 Versión: 1 Figura 30. Durmientes dañados, ausencia de balasto. 1.2.6. Línea 6: Puente Estación de Tres Ríos El puente está constituido por vigas metálicas con una longitud aproximada de 10 m, arriostradas entre ellas mediante perfilería. La estructura metálica presenta un alto grado de corrosión. Los bastiones son de mampostería de piedras y presentan problemas de socavación. La estructura de mampostería presenta vegetación que debe eliminarse. Hay pernos faltantes y se visualizan problemas de contención de balasto en las aproximaciones al puente, provocando que los durmientes se sometan a esfuerzos anormales. Principales problemas y daños observados : De una visita preliminar, por medio de inspección visual realizada, se detectaron las deficiencias que se muestran a continuación, esta lista no debe ser entendida como extensiva; corresponderá al adjudicatario revisar esta lista y ampliarla para cumplir los objetivos del Cartel. - Vigas metálicas con grado de corrosión alto - Daños en protecciones - Bastiones con socavación - Falta de confinamiento del balasto en las aproximaciones Documento Estándar para Licitación Pública Nacional Pág. 158 Código: FO-CP-07-27 Versión: 1 Figura 31. Viga con alto grado de corrosión Figura 32. Bastión Oeste Documento Estándar para Licitación Pública Nacional Pág. 159 Código: FO-CP-07-27 Versión: 1 Figura 33. Problemas de confinamiento de balasto. 1.2.7. Línea 7: Obras complementarias de paso a nivel Bermúdez Pedregal (Metalco). Construcción de obras de control de aguas tipo cuneta media caña para el paso de aguas de un costado de la vía férrea al otro (sentido norte-sur), ubicado en la Ruta Nacional secundaria N°101, 100 m noreste de Metalco. Se debe contemplar la construcción de 150 m de cunetas en total, 100 m son hacia el oeste de la vía y reconstrucción de 50 m hacia el este. Se debe realizar la limpieza del terreno en los 100 m de cunetas a construir. Se debe realizar la conexión con un tragante existente en el lado oeste de la vía. Cualquier intervención dentro de la vía debe coordinarse con INCOFER Incofer en el horario entre 10:00 y 14:00 horas. Figura 34. Parte de cuneta a reconstruir hacia el este de la vía Documento Estándar para Licitación Pública Nacional Pág. 160 Código: FO-CP-07-27 Versión: 1 Figura 35. Ubicación de 50 metros lineales de cuneta a reconstruir en el lado este de la vía Figura 36. Ubicación de 100 m de cuneta a construir hacia el lado oeste de la vía Documento Estándar para Licitación Pública Nacional Pág. 161 Código: FO-CP-07-27 Versión: 1 Figura 37. Ubicación de ruta para conexión a tragante existente Documento Estándar para Licitación Pública Nacional Pág. 162 Código: FO-CP-07-27 Versión: 1 Figura 38. Tragante existente 1. ALCANCE DE CONTRATACIÓN Los trabajos de reparación a realizar cubiertos por estas especificaciones comprende 4 etapas. Los entregables descritos del inciso 2.1 al 2.4 no aplican para la Línea 7. Obras complementarias de paso a nivel Bermudez Pedregal. 2.1 Etapa 1. Informe técnico e inspección detallada El principal objetivo de esta etapa consiste en realizar un levantamiento in situ de cada uno de los proyectos. El resultado de este levantamiento e inspección debe incluir, como mínimo, los siguientes entregables. Documento Estándar para Licitación Pública Nacional Pág. 163 Código: FO-CP-07-27 Versión: 1 Entregable 1. Informe de inspección inicial El informe debe realizarse en términos de inspección especial según procedimientos de acuerdo a la norma AREMA, y deberá cumplirse al menos con una inspección que incluya los puntos inspeccionados de acuerdo a ejemplo adjunto en Anexo D. El Informe debe incluir aspectos adicionales como control de aguas, si es adecuado o requiere mejorar, aspectos particulares que puedan estar atentando contra la vida útil e integridad de la estructura como taludes que se estén lavando, u otros. Este documento debe incluir por lo menos los siguientes aspectos: Descripción de la estructura - Descripción general Definición del tipo de estructura Materiales que conforman la superestructura y sus características estructurales (incluir análisis del acero que compone el puente) Materiales que conforman la subestructura Cantidad de tramos Luz o luces Descripción de las uniones presentes - Descripción del entorno - Ubicación exacta - Material de los durmientes - Detalles particulares del proyecto - Existencia de señalización - Apreciación de la funcionalidad actual Estado de conservación de la estructura y su entorno: - Inventario total sobre el estado general de la superestructura y sus elementos: nivelación, corrosión, fisuras, deformaciones, desplazamientos, faltantes y abolladuras. - Estado general de los apoyos: cumplimiento de las condiciones iniciales, corrosión, fisuras, deformaciones. - Estado general de pintura y superficie de estructura. - Estado de uniones: revisión de soldaduras, remaches o pernos y/o faltantes según aplique. - Estado de apoyos - Condiciones de limpieza - Estado general de Subestructura: nivelación, grietas, socavación. - Indicar la ubicación del sector al que se hace referencia en los deterioros o faltantes y cuantificar los faltantes. - Estado del entorno: control de escorrentías adecuado, funcionalidad de sistemas de drenaje. Documento Estándar para Licitación Pública Nacional Pág. 164 Código: FO-CP-07-27 Versión: 1 Estado de conservación de la vía: - Estado de balasto - Estado de conservación de los durmientes - Estado de los rieles - Estado de juntas - Estado de contrariel Estado global (sin análisis de aptitud estructural): Es importante aclarar, que la inspección a realizar en este entregable debe ser según la normativa AREMA, con el contenido mínimo que en ella se especifica. También, en el Anexo D se les incluyó un ejemplo de informe de inspección detallada, que indica el contenido base que debería de incluir la inspección requerida en este entregable. En caso de que el contenido del ejemplo de informe difiera del contenido de lo indicado en la normativa AREMA, rige esta última. Entregable 2. Planos estructurales/de detalle del estado actual. Estos documentos no excluyen cualquier otra documentación necesaria para la comprensión de los proyectos inspeccionados. Se deben elaborar los planos estructurales con el fin de realizar un correcto análisis estructural más adelante. Los requerimientos mínimos para dichos planos son: - Superestructura: una planta general a nivel del tablero. - Superestructura: un corte por el eje longitudinal de la estructura. - Superestructura: un corte en el medio de cada luz. - Secciones de los componentes. - Vista en planta y lateral de vigas indicando las zonas de alta corrosión y las posibles pérdidas de sección. - Detalles de las vigas. - Detalles de uniones críticas. - Detalles de los tipos de apoyos. - Infraestructura: una planta general de las pilas. - Georeferenciación y ubicación geográfica. - Niveles (cimentaciones, pilas, vigas principales, vías) - Detalles de obra complementaria, cuando aplique. En caso de existir información de alguna estructura, el contratista debe revisar su veracidad para poder hacer uso de ella. En el caso de profundidades de fundación, y dimensiones que no se pueden observar, se deben hacer esfuerzos razonables para obtener la información, como calicatas, y respecto al acero de refuerzo, se deben utilizar medios tecnológicos siempre que sea factible, y en caso que no sea posible, indicar en el plano el desconocimiento específico de dichos detalles. Documento Estándar para Licitación Pública Nacional Pág. 165 Código: FO-CP-07-27 Versión: 1 2.2 Etapa 2. Estudios, Análisis y Diseño. La segunda etapa consiste en la evaluación y determinación del estado actual de las estructuras. El objetivo de esta etapa es conocer el estado de la estructura para el servicio prestado actualmente. La evaluación de las condiciones actuales se debe realizar por medio de la elaboración de estudios y ensayos correspondientes a cada proyecto y cálculos estructurales basados en los reglamentos y especificaciones indicadas en este documento, según se describen en el presente documento. Contenido mínimo que deben incluir los documentos a entregar Se deben elaborar los planos estructurales de la estructura con el fin de realizar un correcto análisis estructural más adelante. Los requerimientos mínimos para dichos planos son: - Superestructura: una planta general a nivel del tablero. - Superestructura: un corte por el eje longitudinal de la estructura. - Superestructura: un corte en el medio de cada luz. - Secciones de los componentes. - Vista en planta y lateral de vigas indicando las zonas de alta corrosión y las posibles pérdidas de sección. - Detalles de las vigas. - Detalles de uniones críticas. - Detalles de los tipos de apoyos. - Infraestructura: una planta general de las pilas. - Georeferenciación y ubicación geográfica. - Niveles (cimentaciones, pilas, vigas principales, vías) - Detalles de obra complementaria, cuando aplique. En caso de existir información de alguna estructura, el contratista debe revisar su veracidad para poder hacer uso de ella. En el caso de profundidades de fundación, y dimensiones que no se pueden observar, se deben hacer esfuerzos razonables para obtener la información, como calicatas, y respecto al acero de refuerzo, se deben utilizar medios tecnológicos siempre que sea factible, y en caso que no sea posible, indicar en el plano el desconocimiento específico de dichos detalles. Entregable 3. Informe de ensayos y estudios realizados. Estos deben incluir los siguientes puntos al menos: 3.1 Plan de trabajo propuesto de preconstrucción Documento Estándar para Licitación Pública Nacional Pág. 166 Código: FO-CP-07-27 Versión: 1 Plan de trabajo propuesto indicando cronograma de estudios, elaboración de diseños estructurales, planos y desarrollo de propuestas de intervención. Se deben incluir hitos principales de todas las fases. El contratista debe realizar los estudios y ensayos necesarios, respaldados por la normativa correspondiente, para poder obtener la siguiente información. - Calidad de los materiales que conforman la estructura y sus elementos. Proponer al Contratante ensayos que se consideren necesarios previa aplicación. - Análisis de fallas visibles, deformaciones, fisuras, niveles y verticalidad de la estructura y sus elementos. - Información necesaria y relevante para ser utilizada en los cálculos estructurales. A continuación, se listan los ensayos mínimos que se deben incluir: - Estudios geotécnicos - Ensayos de tracción en aceros - Ensayos metalográficos - Ensayo de composición química - Núcleos de concreto o mampostería para ensayos de compresión, previa aprobación del Contratante. - Ensayos de resistencia al concreto con esclerómetro - Medición de espesores por ultrasonido - Medición de dimensiones de fisuras - Aplomado - Verificación de funcionamiento de drenajes Cuadro 3. Ensayos mínimos necesarios para cada proyecto Ensayos mínimos necesarios en cada proyecto Puente Los Puente Vicesa Oreamuno San Estación Paso a Nicolás de Tres nivel Lagos AyA Ríos Bermudez Pedregal X (Metalco) Estudios geotécnicos X X X X X Ensayos de tracción en X X X X X X aceros Ensayos metalográficos X X X X X X Ensayo de composición química X X X X X X Núcleos de concreto o mampostería para X X X X X X ensayos de compresión, previa aprobación del Documento Estándar para Licitación Pública Nacional Pág. 167 Código: FO-CP-07-27 Versión: 1 Contratante. Ensayos de resistencia al concreto con X X X X X X esclerómetro Medición de espesores X X X X X por ultrasonido Medición de dimensiones X X X X X X de fisuras Aplomado X X X X X X Verificación de X X X X X X X funcionamiento de drenajes Los resultados de todos los estudios deben ser comunicados en un informe de calidad junto con el análisis de resultados de cada proyecto. 3.2 Presupuesto estimado de servicios de preconstrucción - Presupuesto del servicio solicitado y tareas propuestas, con sus respectivos análisis de precios. Entregable 4. Memoria de cálculo. Se deben entregar las memorias de cálculo realizadas para la verificación estructural, así como el desarrollo de los cálculos y todo lo concerniente a este documento, debe incluir como mínimo: - Consideraciones generales adoptadas - Análisis de cargas Cargas gravitacionales Cargas vivas Cargas de viento Cargas sísmicas Combinaciones de carga - Análisis estático Verificación mecánica de los elementos sometidos a cargas estáticas, indicando cumplimiento y combinación realizada Verificación de deformaciones, uniones y apoyos indicando cumplimiento. Verificación estática en fundaciones indicando cumplimiento. - Análisis de fatiga Determinación de vida útil remanente Análisis de fisuras existentes Documento Estándar para Licitación Pública Nacional Pág. 168 Código: FO-CP-07-27 Versión: 1 Se utilizará el reglamento americano AREMA para la verificación de puentes ferroviarios metálicos - Modelado de estructura Superestructura: modelarse aplicando todos los estados de carga y sus respectivas combinaciones. La elección del software para el modelado se definirá durante la ejecución, se valorarán las propuestas del contratista. Entregable 5. Estudio hidrotécnicos En los casos de los puentes que crucen con un río o quebrada, se debe realizar una revisión de la cuenca hidrológica y determinar posibles variaciones significativas con respecto a la actualidad, causando incrementos de caudal, así como de la dirección del cauce, cambios en la escorrentía superficial, entre otros. Para esto, se requiere también de un estudio sobre la condición de las pilas y bastiones, debido a que se han detectado problemas en estas estructuras, tales como placas de apoyo o socavaciones importantes. En caso de socavaciones en las pilas o bastiones, se requiere de un estudio hidrológico que plantee las medidas de mitigación necesarias y requeridas. Como insumo para este estudio, se requeriría un levantamiento topográfico del cauce del río con una extensión de 50 m aguas abajo y 50 m aguas arriba, el cual incluya el levantamiento de la geometría del puente. Además, se debe incluir una evaluación estructural de la estabilidad geotécnica de las pilas o bastiones con problemas detectados, con la definición de acciones requeridas debido a posibles pérdidas de soporte. Como insumo para este estudio se requeriría un levantamiento geométrico del puente y un estudio de suelos (los solicitados en el entregable 3). Es requerido realizar lo siguiente: I. Cálculo de un índice de socavación potencial para los pilares y bastiones del puente. Análisis hidrológico de la cuenca del drenaje (cuenca hidrológica) al sitio del puente, para diferentes periodos de recurrencia, 50, 100, 200, 500 años. Caracterización de la cuenca hidrográfica para realizar la modelación hidráulica. Determinación de topografía de detalles tanto aguas arriba como aguas abajo del puente. Análisis hidráulico de socavación del lecho de la quebrada. II. Determinación de la vulnerabilidad del puente. En función de la tipología del puente, las condiciones físicas de los bastiones y pilares, y de su estado actual, en cuanto a la acción de socavación. Integrar elementos asociados al cálculo de la profundidad de socavación Estimación de una probabilidad de falla de la estructura. Documento Estándar para Licitación Pública Nacional Pág. 169 Código: FO-CP-07-27 Versión: 1 Uno de los elementos más relevantes en la valoración del daño físico de la infraestructura de puentes ferroviarios, producto de los eventos fluviales, es la socavación de los puentes. Se requiere de las estimaciones cuantitativas de los caudales bajo distintos escenarios climáticos (período de recurrencia altos por ser un puente ferroviario), cálculo de profundidades y velocidades de flujo, profundidades potenciales de socavación y comparación con los niveles de las fundaciones de los bastiones y pilares, para finalmente calcular la amenaza de la socavación. Proposición de soluciones de ingeniería Se deben proponer las soluciones directas de ingeniería sobre las pilas y bastiones, así como aquellas posibles de protección antes de llegar a la infraestructura, para evitar el impacto sobre esta a futuro. Entregable 6. Informe de diagnóstico estructural. Este documento debe incluir los siguientes aspectos: - Conclusiones finales Sobre las condiciones actuales de seguridad estructural en las que se encuentra la estructura. Sobre condiciones futuras de seguridad estructural cumpliendo requisitos básicos para las verificaciones y cálculos estructurales solicitados en este documento, las condiciones de servicio actuales y futuras serán proporcionadas por INCOFER. Cuando aplique, sobre condiciones actuales de erosión y socavación, y riesgos en cauce que afecten la estructura en el futuro. - Evaluación de funcionalidad actual Determinar las actividades requeridas a realizar para las estructuras (además de las actividades mínimas requeridas indicadas en este documento, en caso de ser necesario), para retirar la categoría de estado de emergencia de las estructuras y llevarlas a un estado de funcionalidad adecuada y segura para el usuario. - Acciones a implementar Determinar el listado de acciones a tomar para intervenir la estructura, con la correspondiente justificación de la propuesta. Debe hacerse en forma global y por componente. Las propuestas de intervención se deben clasificar de acuerdo a la prioridad que debe asignarse a su ejecución según la siguiente escala. Documento Estándar para Licitación Pública Nacional Pág. 170 Código: FO-CP-07-27 Versión: 1 Cuadro 4 - Clasificación de la prioridad de intervención a los puentes. Categoría Prioridad Plazo para la intervención Código 1 Inmediata 2 La intervención debe ejecutarse de inmediato para 3 Alta asegurar la operación de la estructura y para evitar un 4 Media deterioro severo de la misma. Baja La intervención debe ejecutarse en corto plazo para asegurar la operación y estabilidad de la estructura, así como para evitar la progresión de los daños observados. La intervención puede ejecutarse a mediano plazo. Se requiere la intervención para impedir la progresión del daño, pero no hay riesgo inmediato para la estabilidad y operación del puente. La intervención puede ejecutarse a largo plazo o como parte de las medidas de mantenimiento rutinario. Entregable 7. Resumen de datos y resultados. Los documentos solicitados no excluyen cualquier otro tipo de documentación necesaria para cumplir con el objetivo de la etapa 2. Este documento debe incluir un resumen de los datos principales de cada proyecto. Condiciones de Carga Viva Para el desarrollo de este documento se deben considerar las condiciones de carga actuales y futuras. Las condiciones de servicio actual las debe proveer INCOFER al igual que las condiciones futuras. - Cargas debidas al tránsito: cargas totales y por eje - Frecuencia de los servicios: actuales y futuras - Velocidades de servicio: actuales y futuras - Sistemas de tracción: actual y futuro 2.3 Etapa 3. Propuesta de intervención y reemplazo Documento Estándar para Licitación Pública Nacional Pág. 171 Código: FO-CP-07-27 Versión: 1 Dentro de las propuestas de intervención a tomar en cuenta, según el alcance que se define para cada intervención, es importante aclarar que en los entregables solicitados en este documento, se les están definiendo las actividades mínimas a realizar para cada una de las estructuras. Entregable 8. Memoria descriptiva - Especificaciones del alcance de cada tarea propuesta de carácter preventivo o correctivo. - Definición de intervenciones Tareas a realizar Sectores a intervenir Materiales a utilizar Metodologías a utilizar - Justificación técnica dado por verificaciones y cálculos estructurales respectivos. Entregable 9. Memoria de cálculo - Cálculo estructural de las intervenciones a realizar Entregable 10. Especificaciones técnicas Estas especificaciones son las mínimas a cumplir respecto a las intervenciones de la estructura metálica y cualquier otra intervención que se realice, estructuras de concreto, taludes, etc. - Procedimientos y materiales a utilizar según el diseño propuesto. - Estas deben incluir cualquier elemento indicado en los planos que requiera definición de calidades de material, aspectos constructivos como recubrimientos, tipos de pintura, dimensiones específicas, capacidades portantes, entre otros datos necesarios para para adecuada ejecución. Entregable 11. Planos de las intervenciones propuestas. - Planos indicando las intervenciones con los detalles necesarios para construcción - Planos de refuerzos (nuevas piezas, refuerzos hormigón, nuevas soldaduras) - Planos de demolición, cuando apliquen - Planos de obras complementarias (drenajes, muros y otros) 2.4 Propuesta de servicios de construcción de las obras Pág. 172 Contenido mínimo que deben incluir los documentos a entregar Versión: 1 Entregable 12. Presupuesto de las obras de intervención Documento Estándar para Licitación Pública Nacional Código: FO-CP-07-27 Presupuesto del servicio solicitado y tareas propuestas, con sus respectivos análisis de precios para la etapa de intervención. Así como los precios solicitados en el Anexo E. Ítems de costo a cotizar. Entregable 13. Plan de Trabajo de Construcción - Plan de trabajo propuesto indicando cronograma de la etapa de intervención de las obras. Entregable 14. Planes de gestión social, ambiente, seguridad y recursos humanos - Desarrollo de los planes de gestión social, ambiente, seguridad y recursos humanos siguiendo los lineamientos del Anexo F. Entregable 15. Planos de taller completos y planos As Built del proyecto - Elaboración de los planos de taller y de proyectos requeridos para la construcción de las obras. - Elaboración de los planos as built de cada proyecto ejecutado. Entregable 16 . Informe de cierre y manual de usuario Se deberá entregar un informe de cierre cuyo contenido será consensuado con el Incofer, sin embargo se debe considerar que podrá incluir al menos lo siguiente: Informe de cierre: Pág. 173 Versión: 1 Portada: Título del informe Nombre del proyecto Mes y año del informe Nombre de la empresa constructora Nombre del cliente o propietario del proyecto Nombre del ingeniero residente y otros responsables del proyecto Índice: Tabla de contenidos con los números de página correspondientes Resumen Ejecutivo: Breve descripción del estado del proyecto Principales logros Documento Estándar para Licitación Pública Nacional Código: FO-CP-07-27 Principales problemas enfrentados y soluciones implementadas Descripción del Proyecto: Objetivos del proyecto Ubicación del proyecto Resumen del alcance de las obras Cronograma: Desviaciones respecto al cronograma original Acciones correctivas que se tomaron Costos y Finanzas: Resumen de los costos incurridos Comparación con el presupuesto planificado Desviaciones y justificaciones Reclamaciones aceptadas y modificaciones contractuales Control de Calidad: Resultados de las inspecciones y pruebas realizadas No conformidades detectadas y acciones correctivas implementadas Certificados de calidad de materiales y componentes recibidos Seguridad y Salud en el Trabajo: Reporte de incidentes y accidentes ocurridos Medidas de seguridad implementadas Capacitación y formación en seguridad realizada Gestión Ambiental: Actividades de mitigación ambiental realizadas Monitoreo ambiental y resultados obtenidos Cumplimiento con normativas ambientales Documentación Gráfica: Fotografías de las obras realizadas Conclusiones y Recomendaciones: Resumen de los logros y problemas Lecciones aprendidas Recomendaciones Documento Estándar para Licitación Pública Nacional Pág. 174 Código: FO-CP-07-27 Versión: 1 Anexos: Documentos de soporte relevantes (permisos, licencias, informes técnicos, actas de reuniones, etc.) Firmas: Firmas de los responsables del informe y del proyecto (ingenieros, supervisores, etc.) Aprobación del cliente o propietario del proyecto (si aplica) Manual de mantenimiento: Aparte, se deberá entregar un manual de mantenimiento que deberá contener al menos lo siguiente: Portada: Título del manual Nombre del proyecto Fecha de publicación Nombre de la empresa constructora Nombre del cliente o propietario del proyecto Índice: Tabla de contenidos con los números de página correspondientes Introducción: Descripción general del proyecto Propósito del manual Alcance y limitaciones del manual Descripción del Proyecto: Objetivos del proyecto Ubicación y descripción del puente y sus componentes (bastiones, aletones, fundaciones, estructura metálica, aproximaciones, etc.) Especificaciones técnicas y características principales Operación y Uso: Procedimientos para el uso adecuado del puente Restricciones de carga y uso (peso máximo, tipo de vehículos permitidos, etc.) Documento Estándar para Licitación Pública Nacional Pág. 175 Código: FO-CP-07-27 Versión: 1 Normas de tránsito y señalización en el puente y sus aproximaciones Instrucciones para el cierre y reapertura del puente en situaciones de emergencia Mantenimiento y Inspección: Plan de mantenimiento preventivo y correctivo Frecuencia y procedimientos para la inspección de los distintos componentes (bastiones, aletones, fundaciones, estructura metálica, etc.). Nombres y tipos de componentes, tipos de recubrimientos recomendados. Lista de verificación para inspecciones periódicas Métodos y materiales recomendados para reparaciones menores Procedimientos para la limpieza y desinfección de drenajes y otros elementos Seguridad: Medidas de seguridad para los usuarios del puente Procedimientos de emergencia (incendios, inundaciones, accidentes, etc.) Equipo de protección personal necesario para el mantenimiento Contactos de emergencia y procedimientos de notificación Medio Ambiente: Directrices para la protección ambiental durante el uso y mantenimiento del puente Procedimientos para la gestión de residuos generados durante el mantenimiento Medidas para prevenir la contaminación de cuerpos de agua cercanos Documentación Técnica: Planos y diagramas "as-built" del puente y sus componentes Especificaciones técnicas y hojas de datos de materiales y componentes utilizados Certificados de calidad de los elementos y cumplimiento normativo exigido Registro de Mantenimiento: Formatos para el registro de actividades de mantenimiento realizadas Historial de inspecciones y reparaciones Registro de incidentes y acciones correctivas implementadas Capacitación: Instrucciones para la capacitación del personal encargado del mantenimiento y operación del puente Materiales y recursos de capacitación disponibles Programas de formación recomendados Anexos: Documento Estándar para Licitación Pública Nacional Pág. 176 Código: FO-CP-07-27 Versión: 1 Documentación adicional relevante (permisos, licencias, informes técnicos, actas de reuniones, etc.) Contactos de proveedores y contratistas para reparaciones y mantenimiento especializados Normativas y reglamentos aplicables 2.5 Condiciones particulares de cada proyecto y tablas de cotización El Cuadro 5 describe algunas excepciones a considerar en los entregables. Y el Cuadro 6 indica las condiciones particulares de cada proyecto que se deben tomar en cuenta para el diseño e intervención. Los precios unitarios indicados, así como los montos totales, deberán incluirse en la moneda de dólares de Estados Unidos de América. De acuerdo a las bases de licitación y al modelo de contratación, el monto total a ofertar es en modalidad suma alzada, por lo tanto no está sujeto a reajustes, sin embargo, en el caso extraordinario que por motivos que se indiquen y justifiquen contractualmente, o que por legislación nacional aplicable sea necesario realizar algún ajuste de precios, se utilizará para tal fin el índice de precios al consumidor de Estados Unidos de América (Consumer Price Index - CPI-W). Cuadro 5 - Excepciones a los entregables. Entregable Excepción Entregable 3. Referirse al Cuadro 3. Ensayos mínimos necesarios en cada Informe de ensayos y estudios línea. realizados. Entregable 4. No considerar análisis de carga sísmica para la Línea 4. Memoria de cálculo Puente Oreamuno ni para la Línea 5. Puente San Nicolás Entregable 5. Para los estudios hidrotécnicos, en el caso de la Línea 4. Estudio hidrotécnicos (si aplica) Puente Oreamuno y la Línea 5. Puente San Nicolás realizar únicamente una comprobación de la capacidad hidráulica para los diferentes periodos de retorno. Cuadro 6 - Condiciones técnicas específicas de cada proyecto Línea Nombre Condiciones específicas a tomar en cuenta cómo mínimo Puente Los - Remoción de desechos, suciedad, maleza y toda la vegetación o material suelto. 1 Lagos Documento Estándar para Licitación Pública Nacional Pág. 177 Código: FO-CP-07-27 Versión: 1 Línea Nombre Condiciones específicas a tomar en cuenta cómo mínimo - Tener en cuenta lo indicado en el Anexo B con respecto al recubrimiento de estructuras metálicas. - Reemplazo de elementos (cuando aplique), como angulares, arriostres u otro elemento relevante. - Incluir viga de confinamiento para contención de balasto en la entrada y salida del puente (3 metros lineales a cada lado de cada acceso al puente, sección de 70x25 cm, 12 metros lineales en total). - Diseño y ejecución de mejora en los apoyos de las vigas a los bastiones. - Remoción de desechos, suciedad, maleza y toda la vegetación o material suelto. - Limpieza de cauce - Tener en cuenta lo indicado en el Anexo B con respecto al recubrimiento de estructuras metálicas. - Reemplazo de elementos (cuando aplique), como angulares, arriostres u otro elemento relevante. - Incluir viga de confinamiento para contención de balasto en la entrada y salida del puente cuando no se cuente con ella (3 2 Puente AyA metros lineales a cada lado de cada acceso al puente, sección de 70x25 cm, 12 metros lineales en total). - Diseño y ejecución de mejora en los apoyos de las vigas a los bastiones. - Acondicionamiento y/o revestimiento del cauce para evitar socavación de los bastiones (según estudio hidráulico a realizar). - Análisis, diseño y mejora del manejo de aguas en cuatro costados del puente con cunetas y/o bajantes revestidos en concreto (según estudio hidráulico a realizar). - Reubicación de servicios públicos, en caso de ser necesario - Remoción de desechos, suciedad, maleza y toda la vegetación o material suelto. - Tener en cuenta lo indicado en el Anexo B con respecto al recubrimiento de estructuras metálicas. - Reemplazo de elementos (cuando aplique), como angulares, 3 Puente arriostres u otro elemento relevante. Vicesa - Incluir viga de confinamiento para contención de balasto en la entrada y salida del puente cuando no se cuente con ella (3 metros lineales a cada lado de cada acceso al puente, sección de 70x25 cm, 12 metros lineales en total). - Diseño y ejecución de mejora en los apoyos de las vigas a los bastiones. Documento Estándar para Licitación Pública Nacional Pág. 178 Código: FO-CP-07-27 Versión: 1 Línea Nombre Condiciones específicas a tomar en cuenta cómo mínimo - Análisis, diseño y mejora del manejo de aguas en cuatro costados del puente con cunetas y/o bajantes revestidos en concreto (según estudio hidráulico a realizar). - Considerar para la solución al problema de daños en bastiones y socavación la colocación de una pantalla de concreto armado de 20 cm de espesor, armadura 120 kg/m3 frente a bastiones y aletones existentes en ambos márgenes, embebido 0,5 m por debajo del lecho del río. (debe hacerse un picado de superficie y colocación de puente adherentes y pines de varilla de anclaje) - Considerar la remoción de material por debajo de los bastiones socavados hasta 1,5 m (o según estudio de socavación indique) por debajo del lecho del río y restitución con concreto 210 kg/cm2. - Reubicación de servicios públicos, en caso de ser necesario. - Remoción de desechos, suciedad, maleza y toda la vegetación o material suelto. - Tener en cuenta lo indicado en el Anexo B con respecto al recubrimiento de estructuras metálicas. - Reemplazo de elementos (cuando aplique), como angulares, arriostres u otro elemento relevante. - Incluir viga de confinamiento para contención de balasto en la entrada y salida del puente cuando no se cuente con ella (3 metros lineales a cada lado de cada acceso al puente, sección de 70x25 cm, 12 metros lineales en total). - Diseño y ejecución de mejora en los apoyos de las vigas a los 4 Puente bastiones. Oreamuno - Protección de las pilas del puente (corrosión, socavación e impactos) - Considerar la remoción de material por debajo de los bastiones socavados hasta 1,5 m (o según estudio de socavación indique) por debajo del lecho del río y restitución con concreto 210 kg/cm2. - Considerar para la solución al problema de daños en bastiones y socavación la colocación de pantalla de concreto armado de 20 cm de espesor, armadura 120 kg/m3 frente a bastiones y aletones existentes en ambos márgenes, embebido 0,5 m por debajo del lecho del río. (picado de superficie y colocación de puente adherentes y pines de varilla de anclaje). - Remoción de desechos, suciedad, maleza y toda la vegetación o Puente San material suelto. 5 - Tener en cuenta lo indicado en el Anexo B con respecto al Nicolás recubrimiento de estructuras metálicas. Documento Estándar para Licitación Pública Nacional Pág. 179 Código: FO-CP-07-27 Versión: 1 Línea Nombre Condiciones específicas a tomar en cuenta cómo mínimo - Reemplazo de elementos (cuando aplique), como angulares, arriostres u otro elemento relevante. - Incluir viga de confinamiento para contención de balasto en la entrada y salida del puente cuando no se cuente con ella (3 metros lineales a cada lado de cada acceso al puente, sección de 70x25 cm, 12 metros lineales en total). - Diseño y ejecución de mejora en los apoyos de las vigas a los bastiones. - Protección de las pilas del puente (corrosión, socavación e impactos) - Considerar la remoción de material por debajo de los bastiones socavados hasta 1,5 m (o según estudio de socavación indique) por debajo del lecho del río y restitución con concreto 210 kg/cm2. - Considerar para la solución al problema de daños en bastiones y socavación la colocación de pantalla de concreto armado de 20 cm de espesor, armadura 120 kg/m3 frente a bastiones y aletones existentes en ambos márgenes, embebido 0,5 m por debajo del lecho del río. (picado de superficie y colocación de puente adherentes y pines de varilla de anclaje) - Remoción de desechos, suciedad, maleza y toda la vegetación o material suelto. - Limpieza de cauce - Tener en cuenta lo indicado en el Anexo B con respecto al recubrimiento de estructuras metálicas. - Reemplazo de elementos (cuando aplique), como angulares, arriostres u otro elemento relevante. - Incluir viga de confinamiento para contención de balasto en la Puente entrada y salida del puente cuando no se cuente con ella (3 6 Estación de metros lineales a cada lado de cada acceso al puente, sección de Tres Ríos 70x25 cm, 12 metros lineales en total). - Diseño y ejecución de mejora en los apoyos de las vigas a los bastiones. - Acondicionamiento y/o revestimiento del cauce para evitar socavación de los bastiones (según estudio hidráulico a realizar). - Análisis, diseño y mejora del manejo de aguas en cuatro costados del puente con cunetas y/o bajantes revestidos en concreto (según estudio hidráulico a realizar). - Reubicación de servicios públicos, en caso de ser necesario Paso a nivel - No es necesario realizar entregables para esta línea. 7 Bermudez Pedregal - Únicamente se debe realizar un diseño de la cuneta a construir (Metalco) Documento Estándar para Licitación Pública Nacional Pág. 180 Código: FO-CP-07-27 Versión: 1 Línea Nombre Condiciones específicas a tomar en cuenta cómo mínimo - Se debe realizar limpieza del terreno dentro del derecho de vía - Incluir en la tabla de precios unitarios el precio de la cuneta media caña. Es importante indicar, que el oferente que resulte adjudicado será el responsable de realizar toda la tramitología referente al Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica (CFIA) según la legislación aplicable, para cada uno de los puentes indicados en este documento. En el Anexo E, se detallan los ítems de costo a cotizar para cada una de las estructuras. 3. GENERALIDADES 3.1 Normas y especificaciones a considerar Los reglamentos y normas que regirán para la realización de los trabajos citados en el presente documento son los que a continuación se detallan: 3.2 Materiales y equipo En el caso de que sea necesario utilizar materiales en los trabajos mencionados en el presente documento (por ejemplo en el caso de tener que reemplazar materiales tomados de las estructuras para la realización de ensayos destructivos), los mismos responderán a las especificaciones técnicas incluidas, y deberán ser aprobados por el INCOFER antes de su compra enviando previamente el certificado del material correspondiente. A su vez todos los materiales a emplear deberán cumplir con las normativa correspondientes: ASTM A588, ASTM A709 Gr 50 W, (no requiere pintura) o ASTM A709 Gr50, ASTM A572 Gr 50 para elementos pintables. Todos los elementos de madera tipo durmientes, serán retirados y colocados nuevamente por el INCOFER, y en caso de sustitución, será el INCOFER quien los provea, al igual que rieles, pernos y sujeciones asociados a la vía. La calidad y eficacia de los materiales, elementos y equipos, cumplirán con las condiciones de perfecta funcionalidad y de acabado, no se admiten deficiencias de ningún tipo por eventuales omisiones, errores o discrepancias en la documentación respectiva. La responsabilidad sobre dichos términos correrá a cargo del contratista. Dada la complejidad de tareas que intervienen en Documento Estándar para Licitación Pública Nacional Pág. 181 Código: FO-CP-07-27 Versión: 1 el proceso del servicio, el contratista deberá contar con maquinarias, herramientas y equipos adecuados y suficientes. Los equipos, máquinas y herramientas a utilizar en la ejecución de los trabajos en el servicio deben reunir las características necesarias y suficientes que aseguren la obtención de la calidad exigida como así también la debida seguridad al realizar las operaciones y trabajos para el servicio y el personal afectado. Los costos relativos a equipos, máquinas y herramientas deben ser incluidos en la oferta en la parte de presupuestos. El contratista deberá seguir las especificaciones del Anexo C para actividades previas a la ejecución de trabajos metálicos. 3.3. Secuencia y horarios de los trabajos. Las intervenciones en la vía férrea están sujetas a los horarios de operación de los trenes de Incofer. El Cuadro 7 muestra los horarios permitidos para trabajos en la vía. Los fines de semana se tiene una ventana amplia para trabajos de complejidad moderada en la vía, así como también el aprovechamiento de los días feriados de este año, principalmente los que se unan con el fin de semana. Cualquier otro trabajo fuera de la vía férrea y que no afecte o ponga el peligro el servicio de tren, no tiene limitación de horario. Cuadro 7 - Horarios permitidos de trabajo. Puente Nombre Provincia, Coordenadas Horarios permitidos Horario de operación Cantón, Distrito de trabajos sin del servicio de trenes interrupción del Puente Cartago, 9.851649, servicio y previa de Lunes a Viernes (Hora de inicio y hora 1 Los Lagos Oreamuno, San -83.892001 coordinación con el Rafael INCOFER final del servicio) 10:00 a 14:00 horas 04:50 a 10:00 horas 21:00 a 03:00 horas 15:30 a 20:30 horas 2 Puente Cartago, La Unión, 9.912114, 10:00 a 14:00 horas 04:50 a 10:00 horas AyA Tres Ríos -83.984099 21:00 a 03:00 horas 15:30 a 20:30 horas 3 Vicesa Cartago, Cartago, 9.883842, 10:00 a 14:00 horas 04:50 a 10:00 horas San Nicolás -83.929725 21:00 a 03:00 horas 15:30 a 20:30 horas Documento Estándar para Licitación Pública Nacional Pág. 182 Código: FO-CP-07-27 Versión: 1 Puente Nombre Provincia, Coordenadas Horarios permitidos Horario de operación de trabajos sin del servicio de trenes Cantón, Distrito interrupción del servicio y previa de Lunes a Viernes (Hora de inicio y hora coordinación con el INCOFER final del servicio) 4 Oreamuno Cartago, 9.858225, 10:00 a 14:00 horas 04:50 a 10:00 horas Oreamuno, San -83.899083 21:00 a 03:00 horas 15:30 a 20:30 horas Rafael 5 San Nicolás Cartago, Cartago, 9.899295, 10:00 a 14:00 horas 04:50 a 10:00 horas San Nicolás -83.94507 21:00 a 03:00 horas 15:30 a 20:30 horas 6 Estación de Cartago, La Unión, 9.910979, 10:00 a 14:00 horas 04:50 a 10:00 horas 21:00 a 03:00 horas 15:30 a 20:30 horas Tres Ríos Tres Ríos -83.985784 04:50 a 10:00 horas 7 Paso a nivel San José, Tibás, 9.95467726, 10:00 a 14:00 horas 15:30 a 20:30 horas Bermudez Colima -84.08613388 21:00 a 03:00 horas Pedregal 3.4. Plazo de ejecución Para el desarrollo de las actividades de ejecución según lo requerido para cada uno de los proyectos, se deben tener en cuenta los siguientes aspectos: Cuadro 8 - Plazo de ejecución. Línea Nombre Plazo 1 Puente Los Lagos 6 meses 6 meses 2 Puente AyA 6 meses 3 Puente Vicesa 6 meses 4 Puente Oreamuno Pág. 183 Versión: 1 Documento Estándar para Licitación Pública Nacional Código: FO-CP-07-27 Línea Nombre Plazo 5 6 meses Puente San Nicolás 6 meses 6 meses 6 Puente Estación de Tres Ríos 7 Paso a nivel Bermudez Pedregal (Metalco) 4. CONDICIONES 4.1. Condiciones Generales 4.1.1 INCOFER se reserva el derecho de contactar y verificar lo que corresponda, con el fin de constatar la fidelidad de la información de la oferta; si detecta que alguna información no es coincidente con lo indicado en la oferta, se procederá a no tener en cuenta la información, se procederá a descalificar inmediatamente la oferta, con las consecuencias dispuestas por el cartel y la normativa de contratación administrativa. 4.1.2 El oferente deberá garantizar y ser responsable de que al efectuar los trabajos indicados en el presente concurso no debe en ninguna circunstancia perjudicar directa o indirectamente a la Institución. 4.1.3 Si los documentos son emitidos en el extranjero, para la fase de adjudicación deberán cumplir con los requisitos legales de consularización o apostillado cuando así sea solicitado por la Administración, aún dentro de la fase de análisis de ofertas. 4.1.4 En caso de aportarse poderes especiales, se requiere que estos cuenten con las especificaciones propias de cada mandato conforme la normativa vigente y el número correspondiente a la contratación en la que se participa y para la cual se otorga. 4.1.5 Toda mención de catálogos, nombres, marcas, especificaciones y otras indicaciones que corresponden a determinadas casas comerciales, deben tomarse únicamente a título de referencia, pues han sido citados para mayor claridad de los Oferentes, solamente con el propósito de identificar, describir e indicar las características de los bienes deseados; desde luego, se aceptarán las mejoras y ventajas que más convengan a la Organización. Documento Estándar para Licitación Pública Nacional Pág. 184 Código: FO-CP-07-27 Versión: 1 4.1.6 Todos los materiales a utilizar deberán ser totalmente nuevos, no se aceptarán suministros reconstruidos o reciclados. 4.1.7 La descripción de algunos detalles podría no estar incluidos en estas especificaciones; no obstante, se consideran conceptualmente incluidas, ya que el servicio debe entregarse a plena satisfacción de esta Administración. 4.1.8 El Oferente debe considerar todos los gastos que se consideren necesarios para la realización de las labores encomendadas, tales como transporte o cualquier otro gasto sujeto directa o indirectamente a la actividad. 4.2. Control de avance y calidad de la obra en general Una vez iniciado el proyecto el contratista debe entregar, posterior al cierre de cada mes, un informe de calidad y un informe mensual con la bitácora de las tareas relativas al mes en curso, las proyecciones de avance. A continuación, se indica el contenido mínimo que debe de tener cada uno de los documentos: Informe mensual de avance: Portada: Título del informe Nombre del proyecto Mes y año del informe Nombre de la empresa constructora Nombre del cliente o propietario del proyecto Nombre del ingeniero residente y otros responsables del proyecto Índice: Tabla de contenidos con los números de página correspondientes Resumen Ejecutivo: Breve descripción del estado del proyecto Principales logros del mes Principales problemas enfrentados y soluciones implementadas Descripción del Proyecto: Objetivos del proyecto Ubicación del proyecto Resumen del alcance de las obras (si es relevante recordarlo cada mes) Progreso del Proyecto: Pág. 185 Versión: 1 Documento Estándar para Licitación Pública Nacional Código: FO-CP-07-27 Descripción de las actividades realizadas durante el mes Comparación con el cronograma planeado Porcentaje de avance físico del proyecto Principales hitos alcanzados Cronograma: Pág. 186 Versión: 1 Cronograma actualizado del proyecto Desviaciones respecto al cronograma original y razones Acciones correctivas para retomar el cronograma si es necesario Costos y Finanzas (relacionados con la Curva S): Resumen de los costos incurridos durante el mes Comparación con el presupuesto planificado Desviaciones y justificaciones Detalle de facturación mensual Pagos recibidos y pendientes Estado de anticipos y retenciones Reclamaciones aceptadas y modificaciones contractuales Control de Calidad: Resultados de las inspecciones y pruebas realizadas durante el mes No conformidades detectadas y acciones correctivas implementadas Certificados de calidad de materiales y componentes recibidos Seguridad y Salud en el Trabajo: Reporte de incidentes y accidentes ocurridos Medidas de seguridad implementadas durante el mes Capacitación y formación en seguridad realizada Gestión Ambiental: Actividades de mitigación ambiental realizadas Monitoreo ambiental y resultados obtenidos Cumplimiento con normativas ambientales Problemas y Soluciones: Descripción de los principales problemas enfrentados durante el mes Soluciones implementadas y resultados obtenidos Problemas pendientes y planes de acción Documentación Gráfica: Documento Estándar para Licitación Pública Nacional Código: FO-CP-07-27 Fotografías de las obras realizadas durante el mes Planos y diagramas relevantes Conclusiones y Recomendaciones: Resumen de los logros y problemas del mes Lecciones aprendidas Recomendaciones para el siguiente mes Anexos: Documentos de soporte relevantes (permisos, licencias, informes técnicos, actas de reuniones, etc.) Firmas: Firmas de los responsables del informe y del proyecto (ingenieros, supervisores, etc.) Aprobación del cliente o propietario del proyecto (si aplica) Informe de calidad Los informes de calidad deberán tener como mínimo los siguientes contenidos: Todo lo que respecta a los ensayos de calidad de laboratorio que se realicen en cada proyecto, con los materiales utilizados y evaluados en las obras. Los ensayos de calidad y los informes de ensayos deberán ser realizados por un laboratorio acreditado por el Ente Costarricense de Acreditación (ECA). Certificado de todos los materiales a utilizar en las actuaciones definidas.. Reportes de inspección visual de soldaduras realizado por un CWI. Reporte de pruebas de ultrasonido a las juntas de penetración completa Cualquier reporte relacionado con la verificación de la calidad, tanto realizado en campo como en fábrica. 4.3. Visitas de Campo durante la licitación Se realizará una gira en dos días para visitar los proyectos con el fin de observar las condiciones de cada lugar, aclarar cualquier duda técnica y valorar los espacios y posibles accesos, dimensiones y cualquier situación que pueda afectar el desarrollo de las obras. Se deberá coordinar previamente con el Sr. Jaime Mas Romero y Sra. Ángela Osorno Loáisiga de la Gerencia de Operaciones de INCOFER, a quienes se le podrá contactar al teléfono N° 2542-5831 a más tardar con un día hábil de anticipación a la fecha de la visita. Dichas visitas se realizarán los días 7 y 8 de agosto del 2024, a las 08:30 am. Documento Estándar para Licitación Pública Nacional Pág. 187 Código: FO-CP-07-27 Versión: 1 La visita al sitio no es obligatoria, por lo que la Administración entenderá que el oferente que no acuda a la visita encuentra como suficientes los datos establecidos en el cartel y sus anexos para presentar su oferta de manera completa y sin errores, así como para ejecutar el contrato en los términos establecidos por la Administración. Por tanto, el Contratista no podrá justificar imprecisiones, errores o cualquier otro evento, que pudiera suscitarse producto de la no asistencia a la visita. Asimismo, en la visita se tomará una lista de asistencia la cual se adjuntará al expediente de la contratación. 4.4. Reunión de inicio de Ejecución Una vez firmado el contrato, se invitará al Contratista a una reunión con los representantes de la Administración para la coordinación de la ejecución de las obras. Esta reunión es de asistencia obligatoria y se convocará en un plazo de dos días hábiles después de la firma del contrato. 5. PLANES DE GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL Y DE RECURSOS HUMANOS 5.1 Planes de gestión El constructor debe entregar los siguientes documentos referentes a planes de gestión ambiental, seguridad ocupacional y de recursos humanos. 1. Plan para el manejo materiales y desechos ordinarios, especiales y peligrosos 2. Plan para el monitoreo y control de emisiones atmosféricas, olores, vibraciones y ruido 3. Plan de protección y monitoreo de aguas superficiales 4. Plan de protección y monitoreo de aguas subterráneas 5. Plan para el manejo y protección forestal 6. Plan para el rescate de fauna 7. Plan de restauración paisajística y conectividad ecosistémica 8. Plan de salud, higiene y seguridad ocupacional 9. Plan del manejo de tránsito y seguridad vial 10. Plan de atención, prevención de emergencias y contingencias 11. Plan de atención, prevención de emergencias y contingencias 12. Documentación de recursos humanos En el Anexo F se describe el contenido mínimo que debe tener cada uno de los planes. El contratista debe tener un experto en temas de gestión social para asesorarse en el desarrollo de los planes solicitados. Documento Estándar para Licitación Pública Nacional Pág. 188 Código: FO-CP-07-27 Versión: 1 5.2 Viabilidad ambiental La viabilidad ambiental debe ser obtenida por el Contratista a favor del Incofer en caso de ser requerida según el tipo de proyecto, para lo cual deberá cumplir con la normativa y reglamento de Setena aplicable. En caso de no requerir Viabilidad Ambiental, se debe contar con la debida justificación otorgada por la SETENA. El contratista puede hacer una consulta por escrito a la SETENA con las características del proyecto para que le den un criterio de si se ocupa VA en caso de que haya dudas. El plazo para obtener la viabilidad deberá ser diligentemente el mínimo por parte del Contratista, y en cualquier caso será valorado por la Contratante para cualquier consideración de plazo adicional que sea requerido. 6. CLÁUSULAS DE CONFIDENCIALIDAD a) El adjudicatario deberá apegarse a las normas de ética profesional y técnica, por lo que no podrán revelar información de naturaleza confidencial o de propiedad de INCOFER. b) Queda prohibida la divulgación o publicación de: fotografías, vídeos, o audios relativas a la prestación de servicios, pasajeros o equipo del INCOFER, antes, durante y posterior a la realización del contrato. 7. OTRAS CONSIDERACIONES DE SERVICIO a) El administrador del contrato tendrá la facultad de aceptar o rechazar, total o parcialmente cualquiera de los trabajos puestos a cobro por parte del adjudicatario. En ese sentido las partes acuerdan, que el adjudicatario podrá solicitar aclaración a cualquier rechazo y consecuentemente presentar cualquier prueba de descargo. b) El contratista permitirá al administrador del contrato del INCOFER, y a cualquier otro funcionario debidamente identificado y autorizado por éste a ese efecto, acceso a toda la información relativa a la ejecución de la contratación. c) El administrador del contrato dispondrá del tiempo que sea necesario para verificar el cumplimiento de los servicios contratados, para de ese modo constatar que el proyecto se ejecuta al tenor de las mejores prácticas y especificaciones técnicas. d) Las manifestaciones que por escrito o vía electrónica genere el administrador del contrato representarán la posición oficial del INCOFER en lo relativo a la ejecución administrativa contractual, siendo por ello, el canal oficial de comunicación en estos temas. e) Se entiende que el Contratista libera al INCOFER de cualquier reclamación de terceras personas que pudiera presentarse por la ejecución del servicio objeto de esta contratación. Documento Estándar para Licitación Pública Nacional Pág. 189 Código: FO-CP-07-27 Versión: 1 ANEXO A Declaración Jurada del Personal El suscrito [nombre y apellidos], mayor, [estado civil], [profesión u oficio], vecino de [domicilio exacto (provincia-cantón-distrito-ubicación)], portador de la cédula de identidad número [número], bajo la fe de juramento declaro: Soy empleado/a de la empresa ofertante desde [día, mes y año] (si la oferta es a título personal indicar la profesión y fecha de incorporación), que la información y el currículo adjunto describe correctamente a mi persona, mis calificaciones y mi experiencia y que estoy disponible para asumir el trabajo de acuerdo con las disposiciones de ejecución señalados en la oferta, en caso de que sea adjudicada la empresa (cambiar si es a título personal - en caso de que sea adjudicado (a)). Que fui informado de haber sido incluido como parte del equipo de trabajo de la presente oferta. Entiendo que cualquier falsedad o interpretación falsa aquí descrita podrá incurrir en las consecuencias penales por los delitos de perjurio y falso testimonio establecidos en la legislación penal costarricense e institucionales administrativas por el hecho de omitir información o indicar datos falsos. Autorizo al INCOFER, para que los datos consignados en esta declaración, puedan ser verificados en el momento que estime conveniente y oportuno. ___________________________________ ____________________ _______________ Nombre del Profesional Firma Fecha Documento Estándar para Licitación Pública Nacional Pág. 190 Código: FO-CP-07-27 Versión: 1 ANEXO B Especificaciones Técnicas para recubrimiento de Estructura Metálica. Se requiere la aplicación de recubrimiento a los elementos de estructura metálica, y se deben seguir los siguientes lineamientos en el diseño y procesos constructivos siguientes:. Ambiente medio tipo C-3 o superior. Seguir indicaciones de Norma SSPC-SP 10. Durabilidad 15 a 25 años. Sustrato acero al carbono. El color de la base debe tener contraste con la capa intermedia, (ejemplo: base color rojo, intermedio color gris), y la intermedia debe asegurar contraste con el color de la capa de acabado. Se debe incluir la ficha técnica de cada producto. El fabricante debe suministrar inspección técnica periódica en sitio, para atención de dudas e inspección de la preparación de superficie y aplicación del sistema de pintura, (incluyendo inspección visual por defectos, medición de espesor de película seca y pruebas de adherencia). Preparación de superficie y otros detalles de la aplicación acorde a la ficha técnica del fabricante. Para efectos de recomendación del sistema que mejor se adecue a cada puente se recomienda que el fabricante asista a la visita al sitio de la licitación. Se pueden proponer otros sistemas siempre y cuando el fabricante asegure que cumple con el ambiente C-3 y durabilidad mínima esperada de 15 a 25 años. El taller de aplicación de pintura antes de realizar cualquier trabajo debe presentar para aprobación el procedimiento de pintura detallando los aspectos técnicos necesarios para realizar una aplicación libre de defectos, acorde a la ficha técnica del producto, y este documento. Nota: El Cliente define el color del acabado. Documento Estándar para Licitación Pública Nacional Pág. 191 Código: FO-CP-07-27 Versión: 1 ANEXO C Durante la intervención de los puentes, previo a la compra de materiales, acabados y ejecución de actividades de soldadura y pintura, se deben de entregar por el contratista (con posterior aprobación de la Administración) los siguientes documentos: Submittals de los materiales de acero, soldadura y acabados que incluya las fichas técnicas de los productos a utilizar. Procedimiento de soldadura WPS y PQR de respaldo acorde a AWS verificado por un CWI, Certified Welding Inspector (en caso de requerir soldadura). Calificación de soldadores acorde al WPS y AWS. Procedimiento de pintura para cada capa de recubrimiento que aplique, base, intermedio y acabado. Y reporte que incluya espesor de película seca y adherencia de pintura Ficha de propiedades físico ­ químicas del metal del puente, anexando los reportes de los ensayos respectivos. Documento Estándar para Licitación Pública Nacional Pág. 192 Código: FO-CP-07-27 Versión: 1 ANEXO D Ejemplo de inspección detallada a puente ferroviario Documento Estándar para Licitación Pública Nacional Pág. 193 Código: FO-CP-07-27 Versión: 1 Cliente: Instituto Costarricense de Ferrocarriles (INCOFER) INFORME ESTRUCTURAL Proyecto: Puente sobre Río Virilla ­ Vía Pacífico Ubicación: Belén-San José, Costa Rica Código de Identificación de Documento SC.669-INF-01 Página: 1/73 Rev.: 0 Informe Estructural Puente Ferroviario sobre Río Virilla ­ Vía Pacífico Belén-San José, Costa Rica Contratación Directa N° 2022CD-000009-0012900001 "SERVICIOS DE INGENIERIA PARA INSPECCIÓN PUENTE SOBRE RÍO VIRILLA" SISMOCON APROBACIONES Revisión Fecha Motivo de Revisión ­ Descripción PREPARÓ REVISÓ INCOFER INCOFER Entrega inicial PM MP AO GB 0 Junio 24, 2022 P. Miranda M. Picado A. Osorno G. Briceño San Jose, Costa Rica 2022 Cliente: Instituto Costarricense de Ferrocarriles (INCOFER) INFORME ESTRUCTURAL Proyecto: Puente sobre Río Virilla ­ Vía Pacífico Ubicación: Belén-San José, Costa Rica Código de Identificación de Documento SC.669-INF-01 Página: 2/73 Rev.: 0 Propiedad intelectual y confidencialidad Este documento contiene información perteneciente a SismoConsultores S.A. y está sujeto a las respectivas leyes de derechos de autor y propiedad intelectual. Cualquier uso o reproducción de este documento, en su totalidad o en parte, para cualquier otro propósito que el intencionado por el autor, es estrictamente prohibido sin el aval explícito de SismoConsultores S.A. Por su naturaleza, este documento puede contener información sensible y confidencial. Por lo tanto, está estrictamente prohibido reproducir y/o circular este informe, en parte o en su totalidad, a terceros no explícitamente autorizados por INCOFER. Responsabilidad profesional Esta consultoría y sus respectivos productos y entregables han sido desarrollados por o bajo la coordinación de la empresa SismoConsultores S.A., CC-5896, bajo la dirección y responsabilidad del Ing. Pío Alberto Miranda Jenkins, MSc. ----------------------------------------------------------- Ing. Pío A. Miranda Jenkins, MSc. IC-11612 Cliente: Instituto Costarricense de Ferrocarriles (INCOFER) INFORME ESTRUCTURAL Proyecto: Puente sobre Río Virilla ­ Vía Pacífico Ubicación: Belén-San José, Costa Rica Código de Identificación de Documento SC.669-INF-01 Página: 3/73 Rev.: 0 TABLA DE CONTENIDOS 1. INTRODUCCIÓN 6 1.1 Antecedentes 6 1.2 Alcance de la consultoría 7 1.3 Condiciones y limitaciones 8 2. DESCRIPCIÓN GENERAL 9 2.1 Localización del puente 9 2.2 Información histórica relevante 10 2.3 Descripción de la estructura 11 2.3.1 Superestructura 11 2.3.2 Superestructura 12 2.3.3 Apoyos, juntas y accesorios 14 2.3.4 Subestructura 14 2.3.5 Sistemas de protección en el cauce 14 2.3.6 Accesos y aproximaciones 14 3. LEVANTAMIENTO ESTRUCTURAL Y ESTUDIOS BÁSICOS 15 3.1 Levantamiento estructural 15 3.2 Estudios básicos 21 3.3 Estudio de materiales 21 3.3.1 Toma de muestra para ensayos destructivos 21 3.3.2 Resultados de ensayos destructivos 23 4. INSPECCIÓN ESTRUCTURAL DEL PUENTE 25 4.1 Registro de daños y su origen 25 4.1.1 Aproximaciones 25 4.1.2 Durmientes y rieles 26 4.1.3 Bastiones 27 4.1.4 Pila 28 4.1.5 Armaduras y sistema de arriostramiento horizontal superior e inferior 33 INFORME ESTRUCTURAL Cliente: Instituto Costarricense de Ferrocarriles (INCOFER) Código de Identificación de Documento Proyecto: Puente sobre Río Virilla ­ Vía Pacífico Ubicación: Belén-San José, Costa Rica SC.669-INF-01 Página: 4/73 Rev.: 0 4.1.6 Sistema de vigas de piso (transversales y longitudinales) 37 4.2 Diagnostico preliminar de la estructura 38 4.2.1 Elementos no estructurales: 39 4.2.2 Elementos estructurales: 40 5. ANÁLISIS ESTRUCTURAL PARA DISEÑO 42 5.1 Normativa local 42 5.2 Cargas consideradas en el análisis 42 5.2.1 Cargas permanentes 42 5.2.2 Cargas temporales 43 5.2.3 Carga de Impacto 44 5.2.4 Cargas longitudinales 45 5.3 Combinaciones de carga 45 5.4 Análisis estructural 46 5.5 Cálculo de resistencia de elementos y conexiones 49 5.5.1 Vigas longitudinales 50 5.5.2 Vigas transversales 51 5.5.3 Cálculo manual de la conexión 54 5.5.4 Revisión conexión propuesta 57 6. PROPUESTA DE INTERVENCIÓN 62 6.1 Intervención no estructural 62 6.2 Intervención estructural 63 7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 66 7.1 Conclusiones 66 7.2 Recomendaciones 66 ANEXO 1 FICHA DE INSPECCIÓN ESPECIAL 69 ANEXO 2 PLANOS DE LEVANTAMIENTO ESTRUCTURAL, PLANOS DE LEVANTAMIENTO DE DAÑOS Y PLANOS DE REPARACIÓN 70 INFORME ESTRUCTURAL Cliente: Instituto Costarricense de Ferrocarriles (INCOFER) Código de Identificación de Documento Proyecto: Puente sobre Río Virilla ­ Vía Pacífico Ubicación: Belén-San José, Costa Rica SC.669-INF-01 Página: 5/73 Rev.: 0 ANEXO 3 MEMORIA DE CÁLCULO REVISIÓN ESTRUCTURAL DEL SISTEMA DE PISO 71 ANEXO 4 MEMORIA DE CÁLCULO PARA REVISIÓN DE CONEXIÓN EXISTENTE 72 ANEXO 5 MEMORIA DE CÁLCULO PARA REVISIÓN DE CONEXIÓN DE REPARACIÓN PROPUESTA 73 Cliente: Instituto Costarricense de Ferrocarriles (INCOFER) INFORME ESTRUCTURAL Proyecto: Puente sobre Río Virilla ­ Vía Pacífico Ubicación: Belén-San José, Costa Rica Código de Identificación de Documento SC.669-INF-01 Página: 6/73 Rev.: 0 1. INTRODUCCIÓN 1.1 Antecedentes El 5 de agosto de 2022, el Instituto Costarricense de Ferrocarriles (INCOFER) promovió la contratación directa N° 2022CD-000009-0012900001 para realizar "Servicios de ingeniería para inspección puente sobre Río Virilla". Esta contratación nació de la necesidad por emergencia que ocurrió en el puente, debido a una falla en algunas de sus conexiones de vigas de piso, y que obligó a sacar la estructura de operación. Esta contratación fue finalmente adjudicada a SismoConsultores S.A. Los eventos que antecedieron la contratación se resumen como sigue. El 19 de abril de 2022, la tripulación de varios trenes de los servicios de la Ruta San José-Belén reportaron irregularidad en la vía sobre el Puente. El 20 de abril, la cuadrilla de mantenimiento encontró una diferencia de nivel entre los durmientes y las vigas longitudinales del sistema de piso. La reparan usando calzas y se coordina una inspección de urgencia con la empresa Camacho y Mora, cuyo contrato de inspección se mantenía vigente en el momento. El 22 de abril se realiza la inspección, cuyos principales hallazgos y recomendaciones se detallan en el informe CyM-2022-102 del 26 de abril de 2020: Se observa las calzas colocadas bajo los durmientes para nivelar el tramo Se encuentra deterioro (perdida de sección) de los remaches de las conexiones de la viga longitudinal de piso con la viga transversal sobre la pila intermedia Se concluye que la conexión está operando con un factor de seguridad inferior al del diseño original, lo cual aumenta el riesgo de una falla local La identificación de esta reducción en la capacidad de conexión sugiere que en otros tramos del puente se esté presentando una situación similar de deterioro La colocación de calzas podría estar generando falta de apoyo en otros durmientes y una distribución de fuerzas en la viga Se recomienda una inspección estructural detallada para definir la solución Conviene realizar una evaluación estructural del puente para definir su nivel de seguridad de operación El 25 de abril del 2022, el INCOFER solicita la inspección por parte de LANAMME-UCR en el marco de un Convenio de Cooperación entre ambas instituciones del año 2017 (oficio Incofer-PE-OF- 0258-2022). Ante esta solicitud, el 23 de mayo de 2022, el LANAMME-UCR emite el informe EIC- Lanamme-INF-0637-2022, que contiene los principales hallazgos de la inspección especial realizada los días 05 y 11 de mayo de 2022. Estos se resumen a continuación: INFORME ESTRUCTURAL Cliente: Instituto Costarricense de Ferrocarriles (INCOFER) Código de Identificación de Documento Proyecto: Puente sobre Río Virilla ­ Vía Pacífico Ubicación: Belén-San José, Costa Rica SC.669-INF-01 Página: 7/73 Rev.: 0 Condición de falla inminente en conexiones entre vigas longitudinales y transversales del sistema de piso por remaches sueltos, fractura y corrosión de los componentes de las uniones Condición deficiente en vigas del sistema de piso y armaduras principales por corrosión generalizada y pérdida de sección. Condición alarmante en pila de acero por corrosión generalizada, pérdida de sección, perdida de un arriostre, corrosión en pernos de anclaje con pérdida de sección y fractura. LANAMME-UCR recomendó llevar a cabo una serie de acciones en el corto plazo: Realizar una inspección detallada de las conexiones para determinar cuáles componentes deben ser reparados o sustituidos. Sustituir todos los remaches de las conexiones sobre la pila con pernos de alta resistencia, valorando la necesidad de sustituir los angulares de conexión cuya pérdida de sección supere el 10%. Valorar sustituir todos los remaches de conexiones por pernos de alta resistencia. Limpiar y preparar la superficie del sistema de vigas de piso (transversales y longitudinales) y aplicar un sistema de pintura resistente a la corrosión. Valorar la protección de las cuerdas superiores de las armaduras principales Sustituir los pernos de anclaje de la pila, con asesoría de expertos en el anclaje a elementos de mampostería de piedra Preparar superficie y proteger contra la corrosión toda la base de la pila que tiene contacto con el bloque de cimentación. Además, para el mediano plazo, LANAMME-UCR recomendó: Realizar una evaluación estructural y sísmica del puente considerando la condición estructural de todos los elementos y conexiones, para establecer el alcance de cualquier intervención necesaria, mediante el estudio multicriterio de alternativas de rehabilitación y/o sustitución. 1.2 Alcance de la consultoría Los Términos de Referencia de la contratación especifican que el puente ferroviario sobre el río Virilla debe ser sometido a una inspección estructural detallada para revisar el estado actual de la estructura, estudiar la falla de las uniones del sistema de vigas de piso que lo sacó de operación, y finalmente definir la reparación necesaria para restituir el funcionamiento de la estructura con una capacidad igual o superior a la que tenía cuando ocurrió la falla. Los trabajos en el puente sobre el Río Virilla se realizaron en estricto apego a lo indicado en los términos de referencia. Cliente: Instituto Costarricense de Ferrocarriles (INCOFER) INFORME ESTRUCTURAL Proyecto: Puente sobre Río Virilla ­ Vía Pacífico Ubicación: Belén-San José, Costa Rica Código de Identificación de Documento SC.669-INF-01 Página: 8/73 Rev.: 0 Se realizó una inspección estructural detallada para documentar las características más importantes del puente y para valorar con más detalle el estado actual de la estructura, su estado de conservación, y la posible incidencia de riesgos estructurales, hidráulicos y geotécnicos. La inspección fue realizada utilizando las técnicas de trabajos en altura comúnmente conocidas como "Rope Access", y de esta forma fue posible inspeccionar de cerca los elementos metálicos de tanto la superestructura como de la subestructura. Este informe, por lo tanto, resume los principales aspectos de la consultoría del Puente Ferroviario sobre el Río Virilla, incluyendo el diagnóstico de la estructura y las propuestas de intervención. 1.3 Condiciones y limitaciones Para esta contratación de emergencia, el cartel no contempló la necesidad de realizar ensayos de materiales o estudios básicos, como geotecnia, topografía e hidrología/hidráulica o metalurgia. Por lo tanto, ha sido necesario basar los diseños y recomendaciones en estudios anteriores realizados por terceros o utilizando referencias históricas de la época. Más allá de lo indicado en el cartel de licitación, nuestra firma decidió que era conveniente realizar algunos ensayos metalúrgicos. Con el visto bueno de parte de INCOFER, se tomó una muestra del puente, se confeccionaron las probetas de ensayo y se enviaron a los respectivos laboratorios (LANEMME e ITCR). Sin embargo, los tiempos de respuesta de los laboratorios no son congruentes con los tiempos máximos establecidos en el cartel, por lo que los resultados serán obtenidos después de terminada la consultoría. Para este trabajo, no se tuvo acceso a los planos constructivos completos del puente. No hay detalles de la cimentación ni de bastiones ni pilas. Se tuvo acceso a unos planos de levantamiento realizados en el 2011 por parte de IMNSA Consultores, más su completitud y exactitud son cuestionables. No se tuvo acceso a una memoria de cálculo estructural del puente, ni se tuvo acceso a otra información referente al diseño de la pila, bastiones y obras de cimentación. Cliente: Instituto Costarricense de Ferrocarriles (INCOFER) INFORME ESTRUCTURAL Proyecto: Puente sobre Río Virilla ­ Vía Pacífico Ubicación: Belén-San José, Costa Rica Código de Identificación de Documento SC.669-INF-01 Página: 9/73 Rev.: 0 2. DESCRIPCIÓN GENERAL 2.1 Localización del puente El puente se encuentre en el límite provincial entre Heredia y San José. De esta forma, la margen izquierda se ubica en el cantón de San José, distrito Uruca, y la margen derecha se ubica en el cantón de Belén, distrito La Asunción. La localidad más cercana es La Urbanización Bosques de Doña Rosa en Heredia, tal como se muestra en la figura siguiente. Sin embargo, este puente provee un medio de paso para muchas personas que desplazan desde la Carpio y Rincón Grande de Pavas hacia Belén. Fuente: Consulta Opensteermap.org (2022) Figura 1. Ubicación del Puente Ferroviario sobre Rio Virilla Las coordenadas del puente son 9.966602° latitud N y 84.167440° longitud O, y se localiza a una elevación de aproximadamente 943 metros sobre nivel del mar. La topografía en los alrededores del sitio está gobernada por los escarpes e irregularidades propias del cañón del Río Virilla, obstáculo natural que el puente cruza. Cliente: Instituto Costarricense de Ferrocarriles (INCOFER) INFORME ESTRUCTURAL Proyecto: Puente sobre Río Virilla ­ Vía Pacífico Ubicación: Belén-San José, Costa Rica Código de Identificación de Documento SC.669-INF-01 Página: 10/73 Rev.: 0 El sitio de puente tiene la particularidad de que se encuentra unos 600m agua debajo de la represa de Electriona, la cual entró en operación en 1928. 2.2 Información histórica relevante En 1896, documentado en la Memoria de Fomento de 1897, se describe que el Gobierno ha concluido los estudios preliminares para el Ferrocarril al Pacífico, y que es estudia ya la construcción de dicha obra. En esta Memoria de Fomento se incluyen las especificaciones técnicas que el diseño y construcción del Ferrocarril debía cumplir (con fecha 11 de noviembre de 1896). Las más importantes, desde el punto de vista de la ingeniería estructural, se resumen a continuación: Rieles de acero Bessemer, con peso de 25 kg/m (ó 50 lb/yd), empalmados con pletinas y pernos Durmientes de madera (guayacán, madera negra, guachipelín, cocobola negro, níspero o zapotillo) de sección 6x9 pulgadas y 7 pies de largo, con separación centro a centro de 0.730m Mampostería con paramentos exteriores de piedra dura (granitos, porfiros, cuarzos, gneis, sianito, melafiro), tallada, con el interior de concreto formado con piedra quebrada y mezcla compuesta de 5 partes de arena de río, sin tierra ni arcilla, y una parte de cal de concha, bien calcinada y en su mayor estado de fuerza. Las juntas de las piedras en los paramentos exteriores con cemento romano. Puentes de acero o hierro, con esfuerzo en el metal, según las leyes de Woehler (para fatiga), no mayor a 6.50 kg/mm2 para el hierro y 8.50 kg/mm2 para el acero. Se debe suministrar planos y memoria de cálculo para aprobación del Gobierno. Carga de diseño para puentes consistirá en dos locomotoras de 60 toneladas cada una, con su ténder, seguido de vagones cargados, situado este tren en la posición mas desfavorable con respecto a la resistencia de la obra. En la Memoria de Fomento de 1898, se describe como ya se encuentra en construcción el primer trayecto la vía férrea, que inició en San Jose y avanzó hasta Rio Grande, dando indicios de avance en cortes y rellenos, mampostería, y colocación de durmientes y rieles. Se estima que en Setiembre se concluirá completamente la vía hasta Rio Grande, incluyendo grandes puentes de metal sobre los Ríos Torres y Virilla. Según se describe en la Memoria de Fomento de 1900, se indica que, para ese momento, "los trenes de construcción recorren por entero el trayecto desde su origen hasta San Antonio de Belén". Menciona, además, que "la estructura del puente de acero sobre el río Virilla quedó terminada a finales del año tras anterior". Por lo tanto, es posible establecer la fecha de INFORME ESTRUCTURAL Cliente: Instituto Costarricense de Ferrocarriles (INCOFER) Código de Identificación de Documento Proyecto: Puente sobre Río Virilla ­ Vía Pacífico Ubicación: Belén-San José, Costa Rica SC.669-INF-01 Página: 11/73 Rev.: 0 construcción del puente en el año 1898. Nuestra investigación histórica encontró algunas imágenes fotográficas con fecha de 1900, que ayudan a sostener la tesis de que el puente fue construido antes de esa fecha. Estas imágenes se muestran a continuación. Fuente: Consulta www.imagenes-tropicales.com (2022) Figura 2. Tarjetas postales de 1900, con la imagen no referenciada del Puente sobre Rio Virilla Además, es importante rescatar la descripción incluida en la Memoria acerca de la primera intervención que hubo en este puente: "Actualmente se trabaja en asegurar la mampostería de la base en el centro del río sobre que descansa la torre de este puente, por haberse notado que las aguas por el lado Este la estaban minando. Con la reforma emprendida ahora, se asegurará para siempre la estabilidad de esa obra". En las Memorias de Fomento no hay una mención directa que identifique al constructor de la obra. Sin embargo, tanto el puente sobre la quebrada Bermudez como el puente sobre el Rio Grande, tienen placas que indican que fueron construidos por la empresa Milliken Bros. de Nueva York. Debido a la similitud de los detalles constructivos, es muy probable que tanto el puente sobre los Ríos Torres y Virilla fueran también fabricados por esa misma empresa. 2.3 Descripción de la estructura 2.3.1 Superestructura El puente existente posee dos claros y alineamiento recto. La configuración de los claros del puente según la longitud en metros de cada uno es: 31,8 m - 36,7 m para una longitud total de 68,5 m. La sección transversal posee un ancho de 3,5 m, y una altura total de 4,36 m, ambos medidos entre los bordes exterior de las armaduras. El puente posee una única vía férrea, con rieles sobre durmientes de madera. Es de uso exclusivo para ferrocarriles, pues su cubierta no es apta para el tránsito de vehículos. El puente no posee pasarela peatonal. INFORME ESTRUCTURAL Cliente: Instituto Costarricense de Ferrocarriles (INCOFER) Código de Identificación de Documento Proyecto: Puente sobre Río Virilla ­ Vía Pacífico Ubicación: Belén-San José, Costa Rica SC.669-INF-01 Página: 12/73 Rev.: 0 Los bastiones son elementos robustos tipo gravedad con un paramento exterior de mampostería de piedra dura, relleno de concreto masivo sin refuerzo y mortero de cemento romano en las sisas. La pila consiste en un elemento de acero tipo marco arriostrado, se encuentra cimentada sobre un bloque rígido formado también por un paramento exterior de mampostería de piedra dura, relleno de concreto masivo sin refuerzo y mortero de cemento romano en las sisas. El puente no posee instalaciones mecánicas adosadas. Figura 3. Vista lateral del puente ferroviario sobre Río Virilla 2.3.2 Superestructura La superestructura es metálica y consiste en dos tramos simplemente apoyados. Ambos tramos son a base de armaduras de tipo paso superior. Seguidamente se presenta una descripción de la superestructura, avanzando desde el costado este hacia el oeste, en la Figura 4 se muestra la numeración dadas a las estructuras, utilizada a lo largo de este informe. Cliente: Instituto Costarricense de Ferrocarriles (INCOFER) INFORME ESTRUCTURAL Proyecto: Puente sobre Río Virilla ­ Vía Pacífico Ubicación: Belén-San José, Costa Rica Código de Identificación de Documento SC.669-INF-01 Página: 13/73 Rev.: 0 Figura 4. Elevación del puente con identificación de las superestructuras y subestructuras Superestructura 1: L = 31,8 metros Los durmientes de madera se apoyan directamente en dos vigas longitudinales metálicas tipo S de peralte constante. Estas vigas no son continuas en toda la longitud del claro, sino que componen 9 claros simplemente apoyados en vigas transversales metálicas tipo S de peralte constante. Las vigas transversales se encuentran apoyadas directamente sobre la cuerda superior de la armadura principal. La armadura es de tipo doble Warren de sección constante, de paso superior. Las armaduras están conectadas entre sí por los elementos del sistema de resistencia lateral: a nivel de la cuerda inferior, un diafragma horizontal a base de angulares; a nivel de la cuerda superior, un diafragma horizontal también a base de angulares. Los elementos diagonales laterales de la armadura consisten en secciones compuestas a base de angulares, placas y pletinas. La cuerda superior e inferior son elementos formados a base de canales y pletinas. Todas las conexiones son a base de remaches. Superestructura 2: L = 36,7 metros Los durmientes de madera se apoyan directamente en dos vigas longitudinales metálicas tipo S de peralte constante. Estas vigas no son continuas en toda la longitud del claro, sino que componen 10 claros simplemente apoyados en vigas transversales metálicas tipo S de peralte constante. Las vigas transversales se encuentran apoyadas directamente sobre la cuerda superior de la armadura principal. La armadura es de tipo doble Warren de sección constante, de paso INFORME ESTRUCTURAL Cliente: Instituto Costarricense de Ferrocarriles (INCOFER) Código de Identificación de Documento Proyecto: Puente sobre Río Virilla ­ Vía Pacífico Ubicación: Belén-San José, Costa Rica SC.669-INF-01 Página: 14/73 Rev.: 0 superior. Las armaduras están conectadas entre sí por los elementos del sistema de resistencia lateral: a nivel de la cuerda inferior, un diafragma horizontal a base de angulares; a nivel de la cuerda superior, un diafragma horizontal también a base de angulares. Los elementos diagonales laterales de la armadura consisten en secciones compuestas a base de angulares, placas y pletinas. La cuerda superior e inferior son elementos formados a base de canales tipo C y pletinas. Todas las conexiones son a base de remaches. 2.3.3 Apoyos, juntas y accesorios Los apoyos del puente consisten en apoyos expansivos tipo rodillos cilíndricos metálicos en ambos bastiones. No se pudo observar elementos de fijación de los apoyos al bastión. En el otro extremo de cada tramo, se apoyan sobre la pila metálica, los apoyos de las superestructuras en este punto consisten en apoyos fijo a base de placas metálicas unidas por medio de remaches. 2.3.4 Subestructura La subestructura está compuesta por dos bastiones de concreto masivo sin refuerzo con un paramento exterior de mampostería de piedra dura y mortero romano en las sisas. Los bastiones poseen aletones que retienen los rellenos de aproximación. La pila metálica consiste en una estructura de tipo marco arriostrado, formada por secciones compuestas de canales tipo C, pletinas y angulares. En su base posee dimensiones de 2,85 m por 9,0 m y en su parte superior posee dimensiones de 1,16 m por 3,23 m. La pila se encuentra conectada con su cimentación por medio de dos pernos de anclaje en cada una de sus esquinas. La cimentación de la pila consiste en un bloque rígido de concreto masivo sin refuerzo con un paramento exterior de mampostería de piedra dura y mortero romano en las sisas. También posee un delantal de concreto para la protección contra la socavación. 2.3.5 Sistemas de protección en el cauce La pila posee un delantal de concreto para la protección contra la socavación. 2.3.6 Accesos y aproximaciones Ambos rellenos de aproximación se encuentran en buen estado, pero cubiertos de vegetación. Cliente: Instituto Costarricense de Ferrocarriles (INCOFER) INFORME ESTRUCTURAL Proyecto: Puente sobre Río Virilla ­ Vía Pacífico Ubicación: Belén-San José, Costa Rica Código de Identificación de Documento SC.669-INF-01 Página: 15/73 Rev.: 0 3. LEVANTAMIENTO ESTRUCTURAL Y ESTUDIOS BÁSICOS 3.1 Levantamiento estructural El levantamiento estructural del puente se llevó a cabo por medio de tres visitas al sitio los días 6, 7 y 10 de junio del 2022. Los objetivos consistieron en realizar un levantamiento de los elementos principales y un mapeo de daños de la superestructura y subestructura. Figura 5. Levantamiento realizado con trabajos en altura debido a la configuración del puente Los elementos del puente fueron medidos para determinar a cuáles secciones estándar de acero rolado en caliente corresponden. Se utilizó el "Catálogo de Información Útil y Tablas Relacionadas a Productos de Acero Hierro y otros para Edificios y Puentes", preparado por Milliken Brothers, 1905, debido a que la estructura fue producida por esta compañía. Figura 6. Catálogo de Milliliken Brothers, 1905 INFORME ESTRUCTURAL Cliente: Instituto Costarricense de Ferrocarriles (INCOFER) Código de Identificación de Documento Proyecto: Puente sobre Río Virilla ­ Vía Pacífico Ubicación: Belén-San José, Costa Rica SC.669-INF-01 Página: 16/73 Rev.: 0 En el Cuadro 1 y el Cuadro 2 se observan las diferentes secciones que fueron determinadas para los elementos de la armadura en las superestructuras y en la pila. Cuadro 1. Secciones del catálogo determinadas para los elementos de las superestructuras Elemento en armadura Sección Milliliken Brothers, 1905 Cuerda superior 2C 15" x 33 lb/pie Cuerda inferior 2C 15" x 33 lb/pie Verticales 2C 10" x 20 lb/pie Diafragmas laterales L5" x 3 ½" x 7/16" Diafragma inferior L3" x 3" 3/8" Diafragma superior L3" x 3" 3/8" Diafragma vertical L3" x 3" 3/8" Diafragma vertical exterior 2L5" x 3 ½" x 7/16" Vigas transversales S 15 x 42 Vigas longitudinales S 20 x 75 Cuadro 2. Secciones del catálogo determinadas para los elementos de la subestructura de acero Elemento en pila Sección Milliliken Brothers, 1905 Verticales 2C 15" x 33 lb/pie Horizontales 2C 10" x 20 lb/pie Arriostres laterales 2L4" x 3" 7/16" Arriostres laterales compuestos 2L3" x 3" 3/8" Seguidamente, con el levantamiento realizado se procedió a modelar el puente con la ayuda del software de Autodesk Revit 2020 en 3D, como se observa en la Figura 7. De esta manera, fueron producidos planos del puente con sus respectivas secciones, estos planos se encuentran en el Anexo 2. Figura 7. Modelo 3D del puente con levantamiento realizado INFORME ESTRUCTURAL Cliente: Instituto Costarricense de Ferrocarriles (INCOFER) Código de Identificación de Documento Proyecto: Puente sobre Río Virilla ­ Vía Pacífico Ubicación: Belén-San José, Costa Rica SC.669-INF-01 Página: 17/73 Rev.: 0 Las secciones de la armadura consisten en elementos compuestos por canales C y pletinas en forma de X y con placa corrida en algunos tramos. En la Figura 8, Figura 9 y Figura 10, se muestran las secciones de los planos realizados para la cuerda superior e inferior y los verticales que se encuentran únicamente en los claros cerca de los apoyos de las superestructuras. Figura 8. Sección transversal de armadura Figura 9. Sección transversal de armadura Figura 10. Elementos compuestos de armadura En la Figura 11 y Figura 12, se pueden observar las secciones para los diagonales laterales de la armadura. No todos los claros poseen el mismo tipo de diagonal, en los extremos cerca de los apoyos posee secciones compuestas con más elementos, a diferencia de la zona en el medio del claro donde los elementos poseen menos secciones. Cliente: Instituto Costarricense de Ferrocarriles (INCOFER) INFORME ESTRUCTURAL Proyecto: Puente sobre Río Virilla ­ Vía Pacífico Ubicación: Belén-San José, Costa Rica Código de Identificación de Documento SC.669-INF-01 Página: 18/73 Rev.: 0 Figura 11. Elementos compuestos diagonales de armadura Figura 12. Elementos compuestos diagonales de armadura Las vigas transversales y longitudinales poseen las secciones que se muestran en la Figura 13, estás se encuentran conectadas por medio de angulares de 6x6x9/8" y 5 remaches que poseen una cabeza de 4 cm y un hueco de 2,5 cm de diámetro como se observa en la Figura 14. Figura 13. Secciones de viga longitudinal y transversal de superestructuras Cliente: Instituto Costarricense de Ferrocarriles (INCOFER) INFORME ESTRUCTURAL Proyecto: Puente sobre Río Virilla ­ Vía Pacífico Ubicación: Belén-San José, Costa Rica Código de Identificación de Documento SC.669-INF-01 Página: 19/73 Rev.: 0 Figura 14. Conexión entre vigas transversales y longitudinales La pila posee secciones similares a las encontradas en la armadura de las superestructuras. En la Figura 15 se observa una elevación de la estructura. De la Figura 16 a la Figura 19 se observa las secciones de los elementos que componen la pila de acero. Figura 15. Elevaciones de la pila de acero Cliente: Instituto Costarricense de Ferrocarriles (INCOFER) INFORME ESTRUCTURAL Proyecto: Puente sobre Río Virilla ­ Vía Pacífico Ubicación: Belén-San José, Costa Rica Código de Identificación de Documento SC.669-INF-01 Página: 20/73 Rev.: 0 Figura 16. Secciones de elementos compuestos de la pila Figura 17. Secciones de elementos compuestos de la pila Cliente: Instituto Costarricense de Ferrocarriles (INCOFER) INFORME ESTRUCTURAL Proyecto: Puente sobre Río Virilla ­ Vía Pacífico Ubicación: Belén-San José, Costa Rica Código de Identificación de Documento SC.669-INF-01 Página: 21/73 Rev.: 0 Figura 18. Secciones de elementos compuestos de la pila Figura 19. Secciones de elementos compuestos de la pila 3.2 Estudios básicos No se realizaron estudios topográficos, geotécnicos, hidrológicos-hidráulicos ni de auscultación metalúrgica en sitio, ya que estos complementos no están incluidos en el alcance de esta consultoría. 3.3 Estudio de materiales 3.3.1 Toma de muestra para ensayos destructivos Una muestra del puente fue tomada para determinar las características del acero de la estructura por medio de ensayos destructivos metalúrgicos en laboratorio. La muestra se tomó de un elemento que forma parte del sistema de arriostre lateral de la pila. En el costado oeste el arriostre diagonal inferior se encuentra incompleto, por lo que se procedió a utilizar una sierra para extraer una parte del elemento restante. Cliente: Instituto Costarricense de Ferrocarriles (INCOFER) INFORME ESTRUCTURAL Proyecto: Puente sobre Río Virilla ­ Vía Pacífico Ubicación: Belén-San José, Costa Rica Código de Identificación de Documento SC.669-INF-01 Página: 22/73 Rev.: 0 Figura 20. Localización de toma de muestra para ensayos de laboratorio Esta muestra contenía secciones de angulares, placas y remaches de conexión. Se procedió a fabricar probetas para llevar a cabo pruebas de tensión, metalografía, espectrometría y dureza, como se muestra en el Cuadro 3 y en la Figura 21 y Figura 22. Cuadro 3. Muestras fabricadas para ensayos metalúrgicos de laboratorio Cantidad Descripción Ensayo(s) Laboratorio 1 Pastilla de ø40x7mm Dureza y Metalografía CIEMTEC 1 Cubo de 20x20x7mm Análisis Químico (espectrometría) CIEMTEC 1 Probeta 240x20mm Tensión Lanamme-UCR Cliente: Instituto Costarricense de Ferrocarriles (INCOFER) INFORME ESTRUCTURAL Proyecto: Puente sobre Río Virilla ­ Vía Pacífico Ubicación: Belén-San José, Costa Rica Código de Identificación de Documento SC.669-INF-01 Página: 23/73 Rev.: 0 Figura 21. Pastilla y cubo de muestra para pruebas de Figura 22. Probeta para prueba de tensión en Dureza y metalografía laboratorio 3.3.2 Resultados de ensayos destructivos Las características químicas y mecánicas de las muestras del puente se determinarán por el Centro de Investigación y Extensión en Materiales del Instituto Tecnológico de Costa Rica (CIEMTEC) y el Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales de la Universidad de Costa Rica (Lanamme-UCR). El ensayo de tensión a la muestra de acero fue realizado por el Lanamme-UCR, siguiendo lo establecido por la norma ASTM E8/E8M, las probetas fueron llevadas al laboratorio el día viernes 17 de junio del 2022. Resultados preliminares fueron informados en día jueves 23 de junio del 2022, donde se reportan un esfuerzo de cedencia fy entre los 295 y 302 MPa y un esfuerzo último fu entre los 417 y 414 MPa, con una elongación entre el 28 y 34%. El informe final con los resultados será entregado el día 28 de junio del 2022. El ensayo de dureza Rockwell de Materiales Metálicos a la muestra de acero será aplicado por el CIEMTEC, la muestra para esta prueba fue entregada en el laboratorio el día miércoles 22 de junio del 2022. El ensayo deberá realizarse en concordancia con la norma ASTM E18, a la fecha no se cuentan con los resultados de esta prueba. La dureza de Rockwell puede ser correlacionada con otras propiedades mecánicas del acero, como por ejemplo la resistencia a la tensión. El ensayo de metalografía a la muestra de acero será realizado por el CIEMTEC, la muestra para esta prueba también fue entregada el día miércoles 22 de junio del 2022. El ensayo se utiliza para determinar la estructura y el grano del acero. El análisis visual de la fase perlítica permite INFORME ESTRUCTURAL Cliente: Instituto Costarricense de Ferrocarriles (INCOFER) Código de Identificación de Documento Proyecto: Puente sobre Río Virilla ­ Vía Pacífico Ubicación: Belén-San José, Costa Rica SC.669-INF-01 Página: 24/73 Rev.: 0 establecer un rango aproximado del contenido de carbono de la muestra. Los resultados de esta prueba no están disponibles a la fecha para la inclusión en el presente informe. El ensayo de espectrometría a la muestra de acero será realizado por el CIEMTEC, las probetas fueron entregadas el día miércoles 22 de junio del 2022. El ensayo deberá realizarse en concordancia con la norma ASTM E415 para determinar la composición de carbono y elementos de aleación del acero, a la fecha no se cuentan con los resultados de la prueba descrita, por lo que no serán incluidas en este informe. Cliente: Instituto Costarricense de Ferrocarriles (INCOFER) INFORME ESTRUCTURAL Proyecto: Puente sobre Río Virilla ­ Vía Pacífico Ubicación: Belén-San José, Costa Rica Código de Identificación de Documento SC.669-INF-01 Página: 25/73 Rev.: 0 4. INSPECCIÓN ESTRUCTURAL DEL PUENTE La Inspección del puente sobre río Virilla se realizó los días 6, 7 y 10 de junio del 2022. El resultado de la inspección se registra en la Ficha de Inspección que se presenta en el Anexo 1, incluyendo el registro fotográfico de hallazgos. La Inspección Estructural incluyó la verificación visual y registro fotográfico de la condición actual de la estructura, verificación de dimensiones de los elementos principales de la estructura, toma de muestras y ensayos de metalurgia. Los resultados de las pruebas de materiales se describen en el Capítulo 3 de este Informe. A continuación, se describen los hallazgos más relevantes correspondientes a la evaluación de la condición actual de la estructura. La descripción de los daños o irregularidades encontradas y la interpretación de su origen se presenta por componente estructural según se muestra en la siguiente figura. Figura 23. Esquema de numeración de ejes y tramos 4.1 Registro de daños y su origen 4.1.1 Aproximaciones Los rellenos de aproximación en ambos extremos del puente están formados con grava con una conformación de taludes laterales de poca altura y contenidos por los bastiones de mampostería INFORME ESTRUCTURAL Cliente: Instituto Costarricense de Ferrocarriles (INCOFER) Código de Identificación de Documento Proyecto: Puente sobre Río Virilla ­ Vía Pacífico Ubicación: Belén-San José, Costa Rica SC.669-INF-01 Página: 26/73 Rev.: 0 de piedra y concreto del puente. El material que conforma los taludes tiene una conformación adecuada proporcionando buen apoyo y protección a los durmientes de concreto. La zona de aproximación se encuentra libre de vegetación (Figura 24). Figura 24. Vista del relleno de aproximación en el extremo este del puente 4.1.2 Durmientes y rieles Los durmientes en los rellenos de aproximación son de concreto, se muestran en buen estado de conservación, con apoyo adecuado en el terreno y debidamente confinados por el balasto de grava. Los durmientes sobre el puente son de madera, se encuentran colocados a espaciamientos regulares y están debidamente fijados a la estructura del puente. En general muestran buen estado de conservación, con algunas piezas con grietas longitudinales (Figura 25). No se considera que el deterioro sea significativo o pueda afectar la funcionalidad de la estructura. Los rieles presentan buen estado general, con una ligera capa de oxidación y desgaste también ligero en los bordes. Los rieles están soldados entre sí y están debidamente fijados a los durmientes. Los elementos de sujeción presentan también una capa ligera de oxidación. Cliente: Instituto Costarricense de Ferrocarriles (INCOFER) INFORME ESTRUCTURAL Proyecto: Puente sobre Río Virilla ­ Vía Pacífico Ubicación: Belén-San José, Costa Rica Código de Identificación de Documento SC.669-INF-01 Página: 27/73 Rev.: 0 Figura 25. Estado general de los durmientes de madera y de los rieles 4.1.3 Bastiones El Bastión 1, ubicado en el extremo este del puente, se encuentra cubierto de maleza. En las zonas expuestas el paramento de mampostería de piedra se muestra en buen estado, no hay evidencia de asentamientos, rotaciones, deformaciones o agrietamientos. El bastión tampoco presenta socavación en la base. No hay pérdida del material retenido que conforma el relleno de aproximación (Figura 26). El Bastión 2, ubicado en el extremo oeste del puente, presenta una condición similar al Bastión 1. Su estado general es bueno, no hay evidencia de daños, agrietamientos, asentamientos, rotaciones, deformaciones o socavación. Al igual que el anterior, se encuentra cubierto de maleza y con presencia de basura en los alrededores (Figura 27). El apoyo de la superestructura sobre los bastiones consiste en dispositivos móviles tipo rodillo cilíndrico, con dos apoyos por bastión. En todos los casos los dispositivos presentan un estado de corrosión avanzada con delaminación e hinchamiento de los elementos de acero y pérdida de sección. Los dispositivos están cubiertos de tierra y maleza, lo que propicia humedad permanente y genera un deterioro avanzado en el acero. Las placas de apoyo muestran delaminación avanzada. No se aprecian pernos de anclaje entre las placas de apoyo y los bastiones (Figura 28). Cliente: Instituto Costarricense de Ferrocarriles (INCOFER) INFORME ESTRUCTURAL Proyecto: Puente sobre Río Virilla ­ Vía Pacífico Ubicación: Belén-San José, Costa Rica Código de Identificación de Documento SC.669-INF-01 Página: 28/73 Rev.: 0 Figura 26. Vista del Bastión 1 Figura 27. Vista del Bastión 2 Figura 28. Vista del dispositivo de apoyo en Bastión 1 Figura 29. Vista del dispositivo de apoyo en Bastión 2 4.1.4 Pila La cimentación de la pila del puente muestra buen estado de conservación. Los paramentos exteriores de mampostería de piedra no presentan evidencia de deformaciones, agrietamientos o socavación. La superficie superior del bloque de concreto presenta también buen estado, sin evidencia de agrietamientos o cualquier otro indicio de falla del elemento. Los delantales de concreto que protegen el elemento de la acción de la corriente están en buen estado (Figura 30). Cliente: Instituto Costarricense de Ferrocarriles (INCOFER) INFORME ESTRUCTURAL Proyecto: Puente sobre Río Virilla ­ Vía Pacífico Ubicación: Belén-San José, Costa Rica Código de Identificación de Documento SC.669-INF-01 Página: 29/73 Rev.: 0 Figura 30. Vista de la cimentación de la pila Los anclajes de la estructura de acero de la pila a la cimentación consisten en dos pernos de acero por columna. Los pernos presentan pérdida del recubrimiento de protección (pintura) y corrosión tanto en las placas de conexión como en el perno mismo. Se aprecia corrosión más avanzada en la zona del perno cercana al punto de anclaje en el concreto (Figura 31). Uno de los pernos de la columna noroeste falló quedando totalmente cortado en la zona de anclaje (Figura 32). El segmento que sobresale del concreto está totalmente corroído presentando una superficie muy deteriorada que no permite realizar empalmes o resanes. Figura 31. Perno de anclaje en pila Figura 32. Perno fallado en columna noroeste INFORME ESTRUCTURAL Cliente: Instituto Costarricense de Ferrocarriles (INCOFER) Código de Identificación de Documento Proyecto: Puente sobre Río Virilla ­ Vía Pacífico Ubicación: Belén-San José, Costa Rica SC.669-INF-01 Página: 30/73 Rev.: 0 La estructura de acero de la pila tipo marco arriostrado presenta corrosión generalizada en todos sus elementos. Las columnas, formadas por canales, angulares, pletinas y placas remachados han perdido la pintura y presentan corrosión en las superficies con pérdida incipiente de material por picadura y delaminación, con particular severidad en las conexiones con los elementos horizontales y diagonales. Las placas de conexión presentan hinchamiento y delaminación en los bordes. Las caras internas de las secciones presentan superficie rugosa por la pérdida superficial de acero por corrosión. Las pletinas en V que forman las secciones presentan diversos grados de corrosión, con pérdida parcial de sección en algunos casos. Las superficies de contacto entre elementos donde hay acumulación de humedad y residuos presentan corrosión con delaminación superficial del acero (Figura 33 y Figura 34). En la estructura hay restos de maleza que evidencian la altura a la que ha llegado el agua. El deterioro de los elementos es más apreciable en la sección inferior de la pila cercana a la cimentación (Figura 35 y Figura 36). Figura 33. Corrosión en columna de pila Figura 34. Estado general de columnas de pila Cliente: Instituto Costarricense de Ferrocarriles (INCOFER) INFORME ESTRUCTURAL Proyecto: Puente sobre Río Virilla ­ Vía Pacífico Ubicación: Belén-San José, Costa Rica Código de Identificación de Documento SC.669-INF-01 Página: 31/73 Rev.: 0 Figura 35. Deterioro en la base de la pila Figura 36. Corrosión en los elementos de la pila Los elementos de arriostre horizontales, también formados por canales y pletinas remachados, presentan una condición similar a las columnas. Se observa pérdida del recubrimiento de protección (pintura) con corrosión generalizada en las superficies y pérdida incipiente de sección por picadura (Figura 37). Los elementos de arriostre en diagonal formados por doble canal de acero presentan corrosión en la superficie y en particular en las caras en contacto de los dos elementos, con evidencia de deformación longitudinal causada por el hinchamiento que resulta de la corrosión de las superficies en contacto. Hay evidencia también de deformaciones por golpes en los elementos (Figura 38 y Figura 39). En el costado oeste de la pila falta un segmento del primer arriostre en diagonal (Figura 40). Figura 37. Estado de los elementos horizontales de la pila Cliente: Instituto Costarricense de Ferrocarriles (INCOFER) INFORME ESTRUCTURAL Proyecto: Puente sobre Río Virilla ­ Vía Pacífico Ubicación: Belén-San José, Costa Rica Código de Identificación de Documento SC.669-INF-01 Página: 32/73 Rev.: 0 Figura 38. Corrosión en elementos compuestos por Figura 39. Corrosión en elementos diagonales angulares Figura 40. Pérdida de arriostre en diagonal en pila En el segmento superior de la pila, los elementos de conexión con la superestructura presentan un estado avanzado de corrosión. Las placas horizontales de las conexiones presentan acumulación de residuos y humedad que propician la corrosión y delaminación del acero. Cliente: Instituto Costarricense de Ferrocarriles (INCOFER) INFORME ESTRUCTURAL Proyecto: Puente sobre Río Virilla ­ Vía Pacífico Ubicación: Belén-San José, Costa Rica Código de Identificación de Documento SC.669-INF-01 Página: 33/73 Rev.: 0 Figura 41. Acumulación de residuos y corrosión en Figura 42. Corrosión en elementos de conexión pila- conexión pila-superestructura superestructura 4.1.5 Armaduras y sistema de arriostramiento horizontal superior e inferior Las armaduras que componen la superestructura presentan corrosión generalizada de las superficies, con mayor grado de daño en los segmentos de los extremos y apoyo sobre los bastiones. Los elementos de la cuerda superior, formados por secciones tipo C y pletinas unidas por remaches presentan pérdida de la protección superficial (pintura) y corrosión con picadura de las superficies. No hay evidencia de pérdida total de sección en los elementos (Figura 43 y Figura 44). Figura 43. Estado general de la cuerda superior Figura 44. Corrosión en elementos de cuerda superior Los elementos de la cuerda inferior, también formados por secciones en C y pletinas unidas con remaches, presentan pérdida de pintura y corrosión general en las superficies. En el primer segmento de las cerchas a partir del apoyo en los bastiones los elementos presentan corrosión severa con pérdida de sección por delaminación. Las placas que forman las conexiones sobre los INFORME ESTRUCTURAL Cliente: Instituto Costarricense de Ferrocarriles (INCOFER) Código de Identificación de Documento Proyecto: Puente sobre Río Virilla ­ Vía Pacífico Ubicación: Belén-San José, Costa Rica SC.669-INF-01 Página: 34/73 Rev.: 0 bastiones presentan también corrosión avanzada de las superficies con pérdida de sección por delaminación. Las conexiones entre el primer y segundo segmento de las armaduras presentan deterioro significativo de las placas con pérdida total de la sección. Las superficies horizontales de las conexiones facilitan la acumulación de residuos y humedad que han acelerado el deterioro del acero hasta llegar, en algunos casos, a formar agujeros en las placas (Figura 45 a Figura 48). Figura 45. Estado general de la cuerda inferior Figura 46. Corrosión en cuerda inferior sobre bastiones Figura 47. Corrosión en placas de conexión en Figura 48. Acumulación de residuos y corrosión en cuerda inferior placas de conexión Los elementos verticales de las armaduras ubicados sobre los apoyos en bastiones y pilas, formados por elementos en C, pletinas y remaches, presentan pérdida de la pintura y corrosión general superficial (Figura 49 y Figura 50). Como se mencionó en párrafos anteriores, el mayor deterioro se produce en las conexiones sobre los bastiones y en la conexión con la pila, donde las INFORME ESTRUCTURAL Cliente: Instituto Costarricense de Ferrocarriles (INCOFER) Código de Identificación de Documento Proyecto: Puente sobre Río Virilla ­ Vía Pacífico Ubicación: Belén-San José, Costa Rica SC.669-INF-01 Página: 35/73 Rev.: 0 placas que unen los elementos presentan deterioro significativo por corrosión con delaminación y pérdida de sección. Figura 49. Elemento vertical de armadura en eje de Figura 50. Corrosión en elementos vertical sobre bastión bastión Los elementos en diagonal de las armaduras, formados por angulares y placas remachados, presentan también pérdida de la pintura y corrosión generalizada superficial, con mayor deterioro en las superficies en contacto entre los angulares donde se notan deformaciones o hinchamientos de la sección por causa de la corrosión. No se evidencia pérdida total de la sección, pérdida o aflojamiento de remaches o pérdida de las placas o pletinas que forman el elemento (Figura 51 y Figura 52). Se nota deterioro por corrosión en las placas que unen las diagonales en el punto medio. Figura 51. Corrosión en elementos diagonales de Figura 52. Corrosión en superficie de contacto armadura INFORME ESTRUCTURAL Cliente: Instituto Costarricense de Ferrocarriles (INCOFER) Código de Identificación de Documento Proyecto: Puente sobre Río Virilla ­ Vía Pacífico Ubicación: Belén-San José, Costa Rica SC.669-INF-01 Página: 36/73 Rev.: 0 Los angulares en diagonal del sistema de arriostramiento superior presentan pérdida de la pintura y corrosión generalizada superficial. No hay evidencia de pérdida completa de sección. El mayor deterioro por corrosión se produce en las placas de conexión con las armaduras principales. Los angulares en diagonal del sistema de arriostramiento inferior presentan asimismo pérdida de la pintura y corrosión generalizada superficial. No hay evidencia de pérdida completa de sección (Figura 53). Figura 53. Vista general de sistema de arriostramiento horizontal El sistema de arriostre transversal está compuesto también por angulares de acero. Los elementos horizontales inferiores son angulares dobles y los elementos en diagonal son angulares sencillos, todos conectados a las armaduras principales por medio de placas y remaches. Los elementos dobles presentan corrosión en las superficies de contacto que ha producido hinchamiento en el acero que resultan en deformaciones longitudinales en los elementos. Los elementos sencillos presentan pérdida de pintura y corrosión superficial en menor grado. Las placas de conexión presentan acumulación de residuos y humedad que causan corrosión con hinchamiento y delaminación del acero. El arriostre transversal sobre los ejes de bastiones presenta corrosión severa. Los angulares horizontales inferiores están cubiertos de tierra y maleza y han perdido segmentos completos (Figura 54 y Figura 55). Cliente: Instituto Costarricense de Ferrocarriles (INCOFER) INFORME ESTRUCTURAL Proyecto: Puente sobre Río Virilla ­ Vía Pacífico Ubicación: Belén-San José, Costa Rica Código de Identificación de Documento SC.669-INF-01 Página: 37/73 Rev.: 0 Figura 54. Corrosión en arriostres transversales Figura 55. Pérdida completa en arriostre transversal en bastión 4.1.6 Sistema de vigas de piso (transversales y longitudinales) Las vigas longitudinales son secciones tipo S de acero, conectadas a las vigas transversales por medio de doble angular remachado. Las vigas longitudinales presentan pérdida de pintura y corrosión generalizada de la superficie, más pronunciada en la cara inferior (Figura 56) y con picadura leve en la cara superior expuesta entre durmientes. Las conexiones también presentan pérdida de pintura con corrosión en los bordes de los angulares (Figura 57). Las vigas transversales son secciones W de acero. Presentan pérdida de pintura y corrosión generalizada de la superficie, más pronunciada en la cara inferior y con picadura leve en la cara superior expuesta entre durmientes (Figura 58). Figura 56. Corrosión en vigas longitudinales Figura 57. Detalle de conexión de vigas longitudinales a viga transversal Cliente: Instituto Costarricense de Ferrocarriles (INCOFER) INFORME ESTRUCTURAL Proyecto: Puente sobre Río Virilla ­ Vía Pacífico Ubicación: Belén-San José, Costa Rica Código de Identificación de Documento SC.669-INF-01 Página: 38/73 Rev.: 0 Figura 58. Vista de vigas transversales y conexión con vigas longitudinales En la zona de apoyo de las armaduras sobre la pila se tiene un segmento corto de vigas longitudinales que unen las vigas sobre las armaduras a cada lado. Este segmento está unido a las vigas transversales sobre las pilas con el mismo detalle de angulares remachados. Estas conexiones están falladas, mostrando aflojamiento y pérdida completa de los remaches y deformación de los angulares (Figura 59 y Figura 60). Figura 59. Conexión de viga transversal con falla Figura 60. Conexión de viga transversal con falla 4.2 Diagnostico preliminar de la estructura Se describe a continuación el resultado de la evaluación de las estructuras existentes, identificando las afectaciones que a nivel de funcionalidad resultan de la extensión y severidad de los daños observados. El diagnóstico, al igual que se realizó para la identificación y descripción de daños, se presenta por componente de la estructura del puente, identificando por separado los elementos estructurales y no estructurales. El diagnóstico se relaciona con la afectación que INFORME ESTRUCTURAL Cliente: Instituto Costarricense de Ferrocarriles (INCOFER) Código de Identificación de Documento Proyecto: Puente sobre Río Virilla ­ Vía Pacífico Ubicación: Belén-San José, Costa Rica SC.669-INF-01 Página: 39/73 Rev.: 0 la condición actual de los elementos identificados tiene sobre la funcionalidad del puente y se clasifica según la siguiente escala: Cuadro 4. Clasificación de la afectación a la integridad estructural y funcionalidad del puente Categoría Afectación Integridad estructural Código 1 Ninguna Estado bueno. Sin daños o daños muy leves. No hay afectación a la integridad estructural y a la durabilidad de la estructura. 2 Leve Deterioro ligero en elementos estructurales o severo en elementos no estructurales que debe ser tratado para asegurar la durabilidad e impedir la progresión del daño, sin afectación a la operación. 3 Medio Puente estable, pero con deterioro significativo en algunos elementos estructurales primarios o falla en elementos secundarios o no estructurales cuya progresión de daño podría conducir a una situación de inestabilidad de la estructura afectando la operación. 4 Severo Deterioro severo en elementos críticos para la estabilidad del puente o daños severos extendidos por varios elementos estructurales. Daños que requieren reparación/sustitución inmediata de los elementos afectados para asegurar la estabilidad y operación de la estructura. 4.2.1 Elementos no estructurales: En el siguiente cuadro se describe el diagnóstico que resulta del trabajo de auscultación del puente existente para los elementos que se considera no estructurales, sea, que no son parte de la estructura principal de soporte de cargas verticales y horizontales, pero que forman parte del puente y cuyo estado afecta su funcionalidad. Cuadro 5. Diagnóstico del estado de los elementos no estructurales Elemento Diagnóstico Afectación a funcionalidad Rellenos de Rellenos en buen estado. No hay afectación a la funcionabilidad del puente. Ninguna aproximación Durmientes y rieles en buen estado con daños leves que no Ninguna Durmientes y rieles afectan la funcionabilidad del puente. Los elementos no estructurales presentan buen estado en general, con daños leves que no inciden en la funcionalidad de la estructura. Cliente: Instituto Costarricense de Ferrocarriles (INCOFER) INFORME ESTRUCTURAL Proyecto: Puente sobre Río Virilla ­ Vía Pacífico Ubicación: Belén-San José, Costa Rica Código de Identificación de Documento SC.669-INF-01 Página: 40/73 Rev.: 0 4.2.2 Elementos estructurales: En el Cuadro 6 se describe el diagnóstico que resulta del trabajo de auscultación del puente existente para los elementos estructurales tanto principales como secundarios que forman parte del sistema de soporte de cargas verticales y horizontales y cuyo estado afecta la funcionalidad del puente. Cuadro 6. Diagnóstico del estado de los elementos estructurales Elemento Diagnóstico Afectación a funcionalidad Bastiones Bastiones se muestran en buen estado. Ninguna Cimentación de pila Cimentación de pila se muestra en buen estado. Ninguna Media Dispositivos de apoyo Daño severo por corrosión. Pérdida de vida útil por deterioro Media en bastiones y antigüedad. Leve Pila Daño por corrosión general en todos los elementos, con afectaciones principalmente en: Conexión de armaduras a pilas: corrosión severa en las placas y elementos de conexión. Anclaje a cimentación: falla de un perno de anclaje y corrosión en anclajes restantes. Pérdida de elemento diagonal en primer tramo Conexión de columnas con arriostramiento horizontal y diagonal: corrosión de placas de conexión. Armaduras Las armaduras principales muestran afectación principalmente por corrosión en prácticamente la totalidad de los elementos y en las conexiones, en grados distintos de severidad: Cuerda superior: corrosión general más pronunciada en los tramos sobre los bastiones. Cuerda inferior: corrosión general con deterioro más severo en los tramos sobre los bastiones (pérdida de sección en algunos elementos). Conexiones: corrosión con delaminación y disminución de espesor en placas de conexión, en particular sobre bastiones, pilas y en conexión entre los dos primeros tramos de las armaduras en extremos este y oeste. Verticales: corrosión sin pérdida de sección Diagonales: corrosión generalizada sin pérdida de sección evidente. Corrosión en las placas de INFORME ESTRUCTURAL Cliente: Instituto Costarricense de Ferrocarriles (INCOFER) Código de Identificación de Documento Proyecto: Puente sobre Río Virilla ­ Vía Pacífico Ubicación: Belén-San José, Costa Rica SC.669-INF-01 Página: 41/73 Rev.: 0 Elemento Diagnóstico Afectación a funcionalidad conexión y en las superficies en contacto entre angulares. Elementos de Afectación leve por corrosión de los elementos de arriostre sin pérdida significativa aparente de sección. Afectación media en arriostramiento las placas de conexión. Leve Leve horizontal en cuerda Afectación media por corrosión en los elementos de arriostre Leve sin pérdida evidente de sección, pero con deformación por Severa superior e inferior hinchamiento por corrosión en las secciones en contacto de angulares dobles. Elementos de Pérdida de sección en el arriostramiento transversal sobre bastiones. arriostramiento Afectación leve por corrosión en las vigas longitudinales y transversal transversales. Elementos de soporte Afectación alta por falla en las conexiones entre vigas longitudinales y transversales en el segmento sobre la pila. de tablero: vigas longitudinales y transversales. Conexiones en elementos de soporte de tablero La falla en las conexiones de las vigas longitudinales en el tramo sobre la pila del puente supone una afectación severa a la operación. Se requiere una intervención inmediata para reparar las conexiones falladas de modo que pueda restituirse la operación. Con excepción de estas conexiones, se considera que la estructura en general presenta daños que, aunque son generalizados para prácticamente todos los elementos, por su naturaleza no alcanzan un grado severo de deterioro y no comprometen la estabilidad y la integridad del puente. Los daños más severos se concentran en la pila, en las conexiones sobre los bastiones, en la conexión de las armaduras a la pila y en las conexiones de las vigas longitudinales a las vigas transversales en el eje de la pila. Asimismo, se presenta una afectación severa en los dispositivos de apoyo por haber superado ya su vida útil y por los daños sufridos por corrosión en los elementos que los componen. Se estima que la condición global actual del puente se clasifica con una afectación a la operación media, requiriendo acciones de intervención inmediata para restituir la operación, así como otras medidas de intervención para revertir la condición de los elementos a su condición original e impedir la progresión de los daños observados. Cliente: Instituto Costarricense de Ferrocarriles (INCOFER) INFORME ESTRUCTURAL Proyecto: Puente sobre Río Virilla ­ Vía Pacífico Ubicación: Belén-San José, Costa Rica Código de Identificación de Documento SC.669-INF-01 Página: 42/73 Rev.: 0 5. ANÁLISIS ESTRUCTURAL PARA DISEÑO Para el análisis estructural del puente sobre el río Virilla, se estimaron las cargas de diseño según las disposiciones del Manual de la American Railway Engineering Association (AREMA) de 2020. Además, su diseño se realiza utilizando la metodología Allowable Stress Design (ASD), propuesta asimismo en AREMA (2020). 5.1 Normativa local En Costa Rica, no existe una normativa específica para el diseño estructural de puentes ferroviarios. Sin embargo, este vacío fue parcialmente atendido en el año 2013 con la publicación de los Lineamientos para el Diseño Sismorresistente de Puentes de Costa Rica (LDSP-2013). Esta normativa es de acatamiento obligatorio para todos los profesionales agremiados en el Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica (CFIA). En los artículos 1.2 y 1.4 del documento normativo, se establece la aplicabilidad de los LDSP-2013 a los puentes ferroviarios y la adopción de la normativa de la American Railway Engineering and Maintenance-of-way Association (AREMA) para estos efectos. Textualmente, los Comentarios a los LDSP, publicados por el CFIA en 2014, aclaran lo siguiente: "Estos Lineamientos son aplicables a puentes vehiculares, ferroviarios o peatonales. Para ello, en el artículo 1.4 se indican las normativas específicas asociadas con cada caso". Y posteriormente, agrega que: "Los Lineamientos se basan en la aplicación de normas de diseño específicas para puentes vehiculares, ferroviarios y peatonales, así como de normas para rehabilitación de puentes y de aspectos constructivos. El énfasis se da en los puentes vehiculares, por lo que, en el caso de puentes ferroviarios y peatonales, se debe seguir lo que establecen las normas respectivas, adaptadas a la demanda sísmica y los criterios generales expuestos en los Lineamientos". 5.2 Cargas consideradas en el análisis En este análisis, se consideran cargas permanentes, temporales, de impacto y de frenado. Estas fueron las cargas consideradas debido a que en esta etapa de la consultoría nos interesa conocer el comportamiento del sistema de vigas de piso. Esto para asegurar que este y la propuesta de reparación de las conexiones permitan que el tren opere de manera segura a corto plazo. 5.2.1 Cargas permanentes Las cargas permanentes corresponden al peso propio del puente, considerando todos los elementos estructurales de acero, durmientes de madera, rieles, entre otros. INFORME ESTRUCTURAL Cliente: Instituto Costarricense de Ferrocarriles (INCOFER) Código de Identificación de Documento Proyecto: Puente sobre Río Virilla ­ Vía Pacífico Ubicación: Belén-San José, Costa Rica SC.669-INF-01 Página: 43/73 Rev.: 0 5.2.2 Cargas temporales De acuerdo con la Memoria de Fomento de 1897, la carga temporal contemplada para el diseño del puente ferroviario sobre el Río Virilla son dos locomotoras de 60 toneladas cada una con su respectivo ténder, seguido de vagones cargados. Esto es aproximadamente igual a una carga de Cooper E30. Sin embargo, tradicionalmente, el INCOFER ha utilizado para el diseño de los puentes el peso y distribución de sus equipos, por lo tanto, para tener una mejor representación del uso real del puente, las cargas de diseño utilizadas fueron las de los equipos que frecuentan el puente. De la información que ha sido suministrada en el marco de este proyecto, se pueden identificar los equipos ferroviarios en el Cuadro 7. Cuadro 7. Equipos INCOFER para diseño estructural Descripción Peso total Cantidad de Peso por eje Distancia entre Distancia entre (kg) ejes ejes del mismo centros de trucks (m) Locomotora 56 245 4 14 062 truck (m) GEU11B 48 181 6.96 47 272 2.08 Locomotora 33 450 GEU6B 4 12 045 2.08 5.69 Locomotora 4 11 818 2.31 5.23 GE747BB 4 7 670 / 9 055 1.8 10.6 DMU Apolo Grúa ferroviaria 74 000 6 12 333 1.47 4.88 Carro de volteo 47 000 4 11 750 1.60 5.91 Fuente: Elaboración propia con base en información del INCOFER De acuerdo a la información dada por INCOFER, se evalúa el puente para el paso de tres combinaciones de equipos, las cuales son las más probables de que ocurran según el actual uso del puente. Las combinaciones corresponden a: Dos trenes DMU Apolo. Una locomotora GEU11B junto con 6 carros de volteo. Una locomotora GEU11B junto con una grúa ferroviaria y un carro de volteo. Para el caso de los dos trenes Apolo, se considera una capacidad máxima de 60 personas por vagón de 85 kg cada una. Por tanto, se incrementa la carga por eje en 1275 kg. INFORME ESTRUCTURAL Cliente: Instituto Costarricense de Ferrocarriles (INCOFER) Código de Identificación de Documento Proyecto: Puente sobre Río Virilla ­ Vía Pacífico Ubicación: Belén-San José, Costa Rica SC.669-INF-01 Página: 44/73 Rev.: 0 5.2.3 Carga de Impacto El Manual de AREMA (2020) calcula la carga de impacto como la sumatoria de dos componentes: = + Donde RE hace referencia a los efectos de balanceo e Iv a la carga vertical adicional debido a la suspensión del equipo. El efecto de balanceo ("rocking effect") se refiere a la carga vertical que proveen las ruedas cuando el tren se mueve de un lado hacia el otro, debido al balanceo lateral. Esta carga se aplica como un par de fuerzas verticales que actúan una hacia abajo en un riel y la otra hacia arriba en el otro riel. De esta forma, la carga de impacto por balanceo, RE, suma un efecto adicional en uno de los rieles, mientras que los disminuye en el otro. Se especifica que el efecto RE se calcula como un 20% de la carga vertical sin impacto. Sin embargo, este par de fuerzas son aplicadas sobre el riel, para trasladar estas fuerzas a las vigas longitudinales, se realiza el siguiente procedimiento: Figura 61. Traslación de carga RE de rieles a vigas longitudinales = 0.2 1.2 = 0.24 1.37 = 0.24 = 0.175 Entonces, se toma el efecto de balanceo como el 17.5% de la carga vertical. INFORME ESTRUCTURAL Cliente: Instituto Costarricense de Ferrocarriles (INCOFER) Código de Identificación de Documento Proyecto: Puente sobre Río Virilla ­ Vía Pacífico Ubicación: Belén-San José, Costa Rica SC.669-INF-01 Página: 45/73 Rev.: 0 Por otra parte, el efecto debido a la suspensión requiere de información sobre la suspensión y amortiguamiento de los equipos para ser cuantificado, además de desarrollar un análisis dinámico complejo. Por lo tanto, no se toma en consideración para este caso. 5.2.4 Cargas longitudinales Las cargas longitudinales a las que se encuentra sometida la estructura del puente corresponde a las cargas de tracción y frenado del tren. El Manual de AREMA (2020) propone calcular las cargas de frenado y tracción como una proporción para la carga Cooper E30 con ecuaciones que dependen de la porción de longitud que se encuentra bajo este efecto. Sin embargo, como en este caso se están considerando equipos distintos de la carga y la distribución de ejes de Cooper E30, el Manual de AREMA (2020) permite calcular la carga de frenado como una carga estática correspondiente a la fricción de las ruedas del equipo con el riel, con un valor de 0.35 como máximo. Por lo tanto, se utilizó una carga longitudinal en cada uno de los ejes calculada como: = = 0.35 Donde Rv es la carga vertical de cada eje de los equipos evaluados. 5.3 Combinaciones de carga Para este caso, se utilizan las combinaciones de carga deducidas de AREMA (2020) que contemplan las cargas permanentes, cargas temporales, cargas de impacto y frenado en los elementos del sistema de vigas de piso. Es importante mencionar que el efecto de fatiga no se consideró debido a que se requiere conocer el comportamiento del sistema de vigas de piso a corto plazo para realizar una reparación de emergencia. Las combinaciones de carga se muestran en el Cuadro 8. Cuadro 8. Combinaciones de carga por de acuerdo a AREMA (2020) Caso Combinación de carga Miembros FL carga D1-A DL + LL + I + CF Todos lo miembros sujetos a LL 1.00 D1-B LL + I + CF Todos los miembros sujetos a esfuerzos de tensión Sfat por LL INFORME ESTRUCTURAL Cliente: Instituto Costarricense de Ferrocarriles (INCOFER) Código de Identificación de Documento Proyecto: Puente sobre Río Virilla ­ Vía Pacífico Ubicación: Belén-San José, Costa Rica SC.669-INF-01 Página: 46/73 Rev.: 0 Caso Combinación de carga Miembros FL carga 1.25 D2-A DL + LL + I + CF + WL + LF + N + Todos los miembros sujetos a LL, excluyendo 1.00 CWR + OF conexiones entre vigas de piso D2-B DL + LL + I + CF + W + LF + N + Conexiones entre vigas de piso CWR + OF Donde: DL = Carga permanente LL = Carga temporal I = Carga de impacto LF = Carga longitudinal debida al frenado y tracción Se observa que para la combinación D2-A, se tiene un factor FL de 1.25. Este factor se utiliza para multiplicar el esfuerzo admisible e incrementar su valor en el cálculo de cargas admisibles. 5.4 Análisis estructural Para el análisis estructural del puente se utilizó el programa Robot Structural Analysis Professional 2020. Con el fin de simplificar el modelo, se consideraron las dos armaduras correspondientes a la superestructura simplemente apoyadas en los bastiones y la pila. Es importante mencionar que el modelado de la armadura es esencial para este análisis. El sistema de vigas de piso es continuo a lo largo de todo el puente, sin embargo, las armaduras no. Esto se observa en la siguiente Figura. Figura 62. Continuidad del sistema de piso y discontinuidad de la armadura INFORME ESTRUCTURAL Cliente: Instituto Costarricense de Ferrocarriles (INCOFER) Código de Identificación de Documento Proyecto: Puente sobre Río Virilla ­ Vía Pacífico Ubicación: Belén-San José, Costa Rica SC.669-INF-01 Página: 47/73 Rev.: 0 Al presentar esta configuración, se produce un esfuerzo de tensión en las vigas longitudinales que unen ambos tramos debido a la deflexión de la armadura. Esta tensión sólo se puede considerar si se hace el modelado completo de la superestructura. En la Figura 63 se muestra el modelo estructural desarrollado en Robot Structural Analysis Professional. Figura 63. Modelo estructural de puente ferroviario sobre Río Virilla En los bastiones se considera un apoyo tipo rodillo y en la pila apoyos tipo articulación de acuerdo a lo observado en campo. Figura 64. Apoyos del modelo del puente INFORME ESTRUCTURAL Cliente: Instituto Costarricense de Ferrocarriles (INCOFER) Código de Identificación de Documento Proyecto: Puente sobre Río Virilla ­ Vía Pacífico Ubicación: Belén-San José, Costa Rica SC.669-INF-01 Página: 48/73 Rev.: 0 Para las vigas transversales y longitudinales se aplicaron "offsets" para representar mejor la estructura real del puente y que el programa refleje de manera más realista los efectos de la deformación de la armadura sobre las vigas de piso. Figura 65. Offsets en vigas de piso Se utilizaron "relesases" en las uniones entre los elementos de los diafragmas (horizontales y verticales) y las cuerdas de la armadura, ya que estas uniones no son momento-resistentes. De igual manera, se aplicaron "releases" a las vigas transversales y longitudinales debido a la condición de sus apoyos observada en campo. Para la aplicación de cargas de tren, se utilizó la herramienta de cargas móviles de Robot Structural Analysis Professional. Esta se aplica directamente sobre las vigas longitudinales. Como punto de partida, se inicia con el puente sin ningún eje del equipo sobre él y luego se hace pasar en "steps" de 1 m las cargas correspondientes a las diferentes combinaciones de equipos descritas con anterioridad hasta que el último eje salga del puente. De esta manera se tiene una envolvente que representa la carga máxima en cualquier elemento del puente para la posición más desfavorable. En las siguientes Figuras se observan las distintas cargas que se utilizaron para el análisis. Cliente: Instituto Costarricense de Ferrocarriles (INCOFER) INFORME ESTRUCTURAL Proyecto: Puente sobre Río Virilla ­ Vía Pacífico Ubicación: Belén-San José, Costa Rica Código de Identificación de Documento SC.669-INF-01 Página: 49/73 Rev.: 0 Figura 66. Carga de dos DMU Apolo Figura 67. Carga de locomotora GEU11B + 6 Carros de volteo Figura 68. Carga de locomotora GEU11B + Grúa ferroviaria + Carro de volteo 5.5 Cálculo de resistencia de elementos y conexiones Para el cálculo de resistencia de los elementos del puente, se utiliza el método Allowable Stress Design (ASD) según recomienda el Manual de AREMA (2020), como se mencionó con anterioridad. INFORME ESTRUCTURAL Cliente: Instituto Costarricense de Ferrocarriles (INCOFER) Código de Identificación de Documento Proyecto: Puente sobre Río Virilla ­ Vía Pacífico Ubicación: Belén-San José, Costa Rica SC.669-INF-01 Página: 50/73 Rev.: 0 5.5.1 Vigas longitudinales Para las vigas longitudinales se evalúa la capacidad a flexión en eje fuerte, flexión en eje débil, cortante y flexión biaxial. Las cargas de diseño corresponden al valor máximo en el caso y la posición de carga más desfavorable. En las siguientes figuras se muestran las envolventes utilizadas para la revisión de capacidad. La locomotora GEU11B junto con seis carros de volteo cargados bajo la combinación de carga D2-A representa el caso donde se producen las mayores cargas internas en los elementos, por esta razón se muestran los elementos bajo esta condición. Figura 69. Envolvente de momento en eje fuerte: viga longitudinal (GEU11B + 6 Carros volteo) Figura 70. Envolvente de momento en eje débil: viga longitudinal (GEU11B + 6 Carros volteo) Figura 71. Envolvente de cortante: viga logitudinal (GEU11B + 6 Carros volteo) Cliente: Instituto Costarricense de Ferrocarriles (INCOFER) INFORME ESTRUCTURAL Proyecto: Puente sobre Río Virilla ­ Vía Pacífico Ubicación: Belén-San José, Costa Rica Código de Identificación de Documento SC.669-INF-01 Página: 51/73 Rev.: 0 En este caso, el momento en el eje débil es cero debido a que no se tienen cargas laterales en el modelo estructural. Por lo tanto, no se calcula la capacidad a flexión en el eje débil ni flexión biaxial. En el Anexo 3 se adjunta la memoria de cálculo de las capacidades de la viga. En el Cuadro 9 se muestra un resumen de los resultados obtenidos. Cuadro 9. Resumen de resultados de capacidad de la viga longitudinal Condición Esfuerzo Rn/ R R/(R/) Cumplimiento 0,46 Sí (kg/cm2) 0,29 Sí Momento eje Fty = 3008 1,82 20 109,63 9 337,63 fuerte Cortante Ftu = 1737 1,82 43 506,81 12 505,97 5.5.2 Vigas transversales De igual manera se calcularon las vigas transversales. Se evalúa la capacidad a flexión en eje fuerte, flexión en eje débil, cortante y flexión biaxial de la viga más esforzada con el tren en la posición más desfavorable. En las siguientes figuras se muestran las envolventes utilizadas para la revisión de capacidad. La locomotora GEU11B junto con seis carros de volteo cargados bajo la combinación de carga D2-A representa el caso donde se producen las mayores cargas internas en los elementos, por esta razón se muestran los elementos bajo esta condición. Cliente: Instituto Costarricense de Ferrocarriles (INCOFER) INFORME ESTRUCTURAL Proyecto: Puente sobre Río Virilla ­ Vía Pacífico Ubicación: Belén-San José, Costa Rica Código de Identificación de Documento SC.669-INF-01 Página: 52/73 Rev.: 0 Figura 72. Envolvente de momento en eje fuerte: viga transversal (GEU11B + 6 Carros volteo) Figura 73. Envolvente de momento en eje débil: viga transversal (GEU11B + 6 Carros volteo) Cliente: Instituto Costarricense de Ferrocarriles (INCOFER) INFORME ESTRUCTURAL Proyecto: Puente sobre Río Virilla ­ Vía Pacífico Ubicación: Belén-San José, Costa Rica Código de Identificación de Documento SC.669-INF-01 Página: 53/73 Rev.: 0 Figura 74. Envolvente de cortante eje débil: viga transversal (GEU11B + 6 Carros volteo) Figura 75. Envolvente de cortante eje débil: viga transversal (GEU11B + 6 Carros volteo) En el Anexo 3 se adjunta la memoria de cálculo que muestran las capacidades de la viga transversal. En el Cuadro 10 se muestra un resumen de los resultados obtenidos. INFORME ESTRUCTURAL Cliente: Instituto Costarricense de Ferrocarriles (INCOFER) Código de Identificación de Documento Proyecto: Puente sobre Río Virilla ­ Vía Pacífico Ubicación: Belén-San José, Costa Rica SC.669-INF-01 Página: 54/73 Rev.: 0 Cuadro 10. Resumen de resultados de capacidad de la viga transversal Condición Esfuerzo Rn/ (kg) R (kg) R/(R/) Cumplimiento 0,42 Sí (kg/cm2) 1,82 NO 0,24 Sí Momento eje Fty = 3008 1,82 43 333,38 18 150,00 0,09 Sí - Sí fuerte Momento eje Fty = 3008 1,82 3 131,55 5 720,00 débil Cortante eje Ftu = 1804 1,82 71 968,22 17 081,00 fuerte Cortante eje Ftu = 1804 1,82 113 836,78 5 367,00 débil Flexión Fty = 3008 1,82 0,57 1,00 biaxial Por lo tanto, la viga transversal cumple para la envolvente de carga para la combinación GEU11B con seis carros de volteo excepto con la flexión fuera del plano. 5.5.3 Cálculo manual de la conexión Se realiza la revisión de los elementos de la conexión de forma manual. Se realiza un flujo de carga de la viga longitudinal hasta la transversal, por esta razón se revisan los elementos en el siguiente orden: viga longitudinal, remaches y angular de unión. En el Cuadro 11 se muestran las cargas consideradas extraídas del modelo estructural para evaluar la conexión. Cuadro 11. Envolventes de carga para cada combinación y cada equipo Caso carga Equipo Cortante Cortante Tensión Tensión Izquierda (kN) Derecha (kN) Izquierda (kN) Derecha (kN) D1-A Apolo 575.15 54.04 6387.52 4948.66 (Tensión Grúa 575.15 54.04 7676.59 5994.46 máxima) GEU11B 4422.37 54.04 10397.75 8021.21 D2-A Apolo 575.15 54.04 11978.92 10437.62 (Tensión Grúa 575.15 54.04 17240.94 15169.60 máxima) GEU11B 575.15 54.04 22029.58 19424.60 D1-A Apolo 3930.73 7154.10 4512.23 2733.12 (Cortante Grúa 8270.80 11521.80 6333.25 3457.73 máximo) Cliente: Instituto Costarricense de Ferrocarriles (INCOFER) INFORME ESTRUCTURAL Proyecto: Puente sobre Río Virilla ­ Vía Pacífico Ubicación: Belén-San José, Costa Rica Código de Identificación de Documento SC.669-INF-01 Página: 55/73 Rev.: 0 Caso carga Equipo Cortante Cortante Tensión Tensión Izquierda (kN) Derecha (kN) Izquierda (kN) Derecha (kN) D2-A GEU11B (Cortante Apolo 5922.32 10964.23 8606.86 5914.96 máximo) Grúa 3930.73 7154.10 9150.40 6345.37 GEU11B 8270.80 11521.80 10389.79 5432.68 5922.32 10964.23 6358.39 176.86 A continuación, se muestra un resumen de los resultados obtenidos para cada uno de los elementos de la conexión. La memoria de cálculo detallada se puede consultar en el Anexo 4. 5.5.3.1 Viga Longitudinal En el caso particular de la viga, se deben evaluar las condiciones de fluencia, ruptura y aplastamiento. Para el aplastamiento, se considera una distribución de tensión igual en los cinco remaches. En el Cuadro 12 se muestra un resumen de los parámetros utilizados en cada caso. Cuadro 12. Resumen de resultados del análisis de la conexión: Viga Condición Esfuerzo Rn/ R R/(R/) Cumplimiento 0.15 Sí (kg/cm2) Fluencia (T) Fty = 3008 1.67 146 712.48 22 029.58 Ruptura (T) Ftu = 4222 2.00 119 144.64 22 029.58 0.18 Sí Aplastam. (T) Fvu = 2533 2.00 8 462.43 4 405.92 0.52 Sí Aplastam. (V) Fvu = 2533 2.00 13 434.10 2304.36 0.17 Sí De acuerdo con lo observado en el Cuadro 12, la viga cumple para las cargas de la unión. 5.5.3.2 Remaches Para los remaches se revisa el cortante debido a las cargas de tensión y de cortante, la tensión en el remache y la combinación de esfuerzo de cortante y tensión. En el Cuadro 13 se muestra un resumen de los parámetros utilizados en cada caso. INFORME ESTRUCTURAL Cliente: Instituto Costarricense de Ferrocarriles (INCOFER) Código de Identificación de Documento Proyecto: Puente sobre Río Virilla ­ Vía Pacífico Ubicación: Belén-San José, Costa Rica SC.669-INF-01 Página: 56/73 Rev.: 0 Cuadro 13. Resumen de resultados del análisis de la conexión: Remaches Condición Esfuerzo Rn/ R R/(R/) Cumplimiento 0.58 Sí (kg/cm2) 0.41 Sí 0.93 Sí Cortante (T) Fu = 2111 1.67 7 620.88 4 405.92 - Sí Tensión (T) Fu = 3008 2.00 21 393.19 4 405.92 Cortante (V) Fu = 2111 2.00 10 696.59 9 895.95 Comb. - 2.00 0.94 1.3 esfuerzos De acuerdo con lo observado en el Cuadro 13, los remaches cumplen para las cargas de la unión. 5.5.3.3 Angular En el caso particular de la viga, se deben evaluar las condiciones de fluencia, ruptura, aplastamiento y bloque de cortante. Para el aplastamiento, se considera una distribución de tensión igual en los cinco remaches. Además, para el caso del angular, se debe revisar el angular para la deformación producida por la tensión y el efecto del perno, como se muestra en la Figura 76. Deformación por angular en tensión En el Cuadro 14 se muestran los resultados de la revisión del angular para las condiciones descritas anteriormente. Cliente: Instituto Costarricense de Ferrocarriles (INCOFER) INFORME ESTRUCTURAL Proyecto: Puente sobre Río Virilla ­ Vía Pacífico Ubicación: Belén-San José, Costa Rica Código de Identificación de Documento SC.669-INF-01 Página: 57/73 Rev.: 0 Cuadro 14. Resumen de resultados del análisis de la conexión: Angular Condición Esfuerzo Rn/ R R/(R/) Cumplimiento 0.46 Sí (kg/cm2) 0.71 Sí 0.94 Sí Fluencia (T) Fty = 3008 1.67 48 0030.87 22 029.58 0.39 Sí 0.19 Sí Ruptura (T) Ftu = 4222 2.00 31 153.00 22 029.58 Aplastam. (T) Fvu = 2533 2.00 4 705.10 4 405.92 Bloq. Cort. (T) Ftu = 4222 2.00 56 742.73 22 029.58 Fvu = 2533 Def. (T) Ftu = 4222 1.67 57 341.85 22 029.58 Se observa que el angular resiste las cargas de diseño para todas las condiciones. 5.5.4 Revisión conexión propuesta Como ya se mencionó, existen conexiones que poseen un deterioro que afecta el tránsito sobre el puente e impiden que sea posible su uso. Se determinó una propuesta de reparación de estas conexiones, la cual consiste en sustituir el angular existente con un angular de 6x6x3/8" de 279 mm de largo de acero tipo A36. Los remaches también deberán ser sustituidos por pernos preesforzados de 7/8" de diámetro tipo ASTM A325. Para realizar la revisión de la nueva conexión, se utilizó el software de análisis de conexiones IDEAStatiCa 2022. En el cual se realiza un estudio de elemento finito para determinar los esfuerzos en los elementos, se aplicó la metodología ASD 2016 para la revisión de las secciones. El modelo de la conexión descrita se puede observar en la Figura 77 y Figura 78. Cliente: Instituto Costarricense de Ferrocarriles (INCOFER) INFORME ESTRUCTURAL Proyecto: Puente sobre Río Virilla ­ Vía Pacífico Ubicación: Belén-San José, Costa Rica Código de Identificación de Documento SC.669-INF-01 Página: 58/73 Rev.: 0 Figura 77. Modelo de conexión Figura 78. Ubicación de angular y remaches en conexión El modelo fue cargado con las fuerzas que se muestran en el Cuadro 11, como se observa en la Figura 79, donde se aplicaron los cortantes y las tensiones correspondientes a las vigas INFORME ESTRUCTURAL Cliente: Instituto Costarricense de Ferrocarriles (INCOFER) Código de Identificación de Documento Proyecto: Puente sobre Río Virilla ­ Vía Pacífico Ubicación: Belén-San José, Costa Rica SC.669-INF-01 Página: 59/73 Rev.: 0 longitudinales (elementos B1 y M3), asumiendo como elemento soportante la viga transversal (elemento B). En el Cuadro 15 se observan los parámetros asignados en el modelo de la conexión. Figura 79. Cargas aplicadas en el modelo de conexión Cuadro 15. Parámetros asignados en modelo de conexión Parámetro asignado en modelo Valor Material Viga Transversal S20x70 Fy= 295 MPa Fu=414 MPa Viga Longitudinal S15x42.9 Fy= 295 MPa Fu=414 MPa Angular de conexión 6x6x9/8" ASTM A36 Pernos de conexión 7/8" ASTM A325 Coeficiente de fricción estática 0,45 Diámetro de hueco para perno - 25,4 mm Los resultados del modelo determinaron que la conexión resiste las cargas aplicadas. En este caso, debido que se están utilizando pernos preeforzados, se debe revisar la condición de slip- critical de los pernos, esto para determinar que no exista ningún tipo de deslizamiento entre el angular y las vigas transversales y longitudinales. En el Anexo 5 se encuentra el resultado del análisis realizado en IDEA StatiCa, donde se comprueba la capacidad de la viga, los angulares y los pernos, los cuales alcanzaron casi el 100% de su capacidad a cortante. En la Figura 80 se muestran los esfuerzos relativos en la viga transversal y los angulares, donde ninguno alcanzó el 100% de su capacidad. Cliente: Instituto Costarricense de Ferrocarriles (INCOFER) INFORME ESTRUCTURAL Proyecto: Puente sobre Río Virilla ­ Vía Pacífico Ubicación: Belén-San José, Costa Rica Código de Identificación de Documento SC.669-INF-01 Página: 60/73 Rev.: 0 Figura 80. Resultados, esfuerzos distribuidos en conexión En la Figura 81 se observa la revisión de capacidad que realizó en modelo para los elementos de la viga transversal y los angulares, donde en todos los casos de carga se determina que se cumple con la demanda de capacidad. Figura 81. Resultados revisión de secciones en conexión Cliente: Instituto Costarricense de Ferrocarriles (INCOFER) INFORME ESTRUCTURAL Proyecto: Puente sobre Río Virilla ­ Vía Pacífico Ubicación: Belén-San José, Costa Rica Código de Identificación de Documento SC.669-INF-01 Página: 61/73 Rev.: 0 Por último, en la Figura 82 se observa la revisión de los pernos para las cargas aplicadas, la capacidad a cortante fue alcanzada en casi un 100%, se debe recordar que la condición crítica de revisión de estos pernos es slip-critical debido a su funcionamiento es por superficie de fricción. Figura 82. Resultados revisión de cargas en pernos Cliente: Instituto Costarricense de Ferrocarriles (INCOFER) INFORME ESTRUCTURAL Proyecto: Puente sobre Río Virilla ­ Vía Pacífico Ubicación: Belén-San José, Costa Rica Código de Identificación de Documento SC.669-INF-01 Página: 62/73 Rev.: 0 6. PROPUESTA DE INTERVENCIÓN Se describen a continuación las propuestas de intervención para el puente, cuya finalidad es restaurar la estructura a su condición original de diseño. Se describen las medidas de intervención para los elementos no estructurales del puente tales como: durmientes, rieles, rellenos de aproximación, etc. Y se describen asimismo las propuestas para restituir la condición original a los elementos estructurales principales: bastiones, pila, armaduras, vigas inferiores transversales y longitudinales, elementos de arriostramiento horizontal y transversal y conexiones en general. Las propuestas de intervención se clasifican de acuerdo a la prioridad que debe asignarse a su ejecución según la siguiente escala. Cuadro 16. Clasificación de la prioridad de intervención al puente Categoría Prioridad Plazo para la intervención Código La intervención debe ejecutarse de inmediato para 1 Inmediata asegurar la operación de la estructura y para evitar un deterioro severo de la misma. La intervención debe ejecutarse en corto plazo para 2 Alta asegurar la operación y estabilidad de la estructura, así como para evitar la progresión de los daños observados. La intervención puede ejecutarse a mediano plazo. Se 3 Media requiere la intervención para impedir la progresión del daño, pero no hay riesgo inmediato para la estabilidad y operación del puente. 4 Baja La intervención puede ejecutarse a largo plazo o como parte de las medidas de mantenimiento rutinario. 6.1 Intervención no estructural Los elementos no estructurales del puente en general presentan buen estado de conservación y no requieren de intervenciones más allá del mantenimiento rutinario. Cuadro 17. Propuesta de intervención para componentes no estructurales Elemento Propuesta de actuación Prioridad Baja Rellenos de Mantenimiento rutinario Baja aproximación Mantenimiento rutinario Durmientes y rieles Cliente: Instituto Costarricense de Ferrocarriles (INCOFER) INFORME ESTRUCTURAL Proyecto: Puente sobre Río Virilla ­ Vía Pacífico Ubicación: Belén-San José, Costa Rica Código de Identificación de Documento SC.669-INF-01 Página: 63/73 Rev.: 0 6.2 Intervención estructural En el siguiente cuadro se presenta la propuesta de actuación para cada uno de los componentes estructurales del puente que requieren intervención: Cuadro 18. Propuesta de intervención para componentes estructurales Elemento Propuesta de actuación Prioridad Baja Bastiones Limpieza general para eliminar la maleza y basura en las Baja zonas inmediatas y sobre la superficie de apoyo de las Media armaduras. Alta Cimentación pila Limpieza del cauce en las inmediaciones de la cimentación. Dispositivos de Remover y sustituir los aparatos de apoyo. apoyo Limpieza de superficies, remoción de pintura y de residuos sobre la estructura, remoción de acero desprendido por corrosión. Restitución del perno de anclaje fallado Restitución del elemento diagonal faltante Remoción, limpieza y restitución de angulares de elementos diagonales dañados por corrosión. Pila Remoción y sustitución de elementos horizontales en la base de la pila. Remoción y sustitución o refuerzo de las placas de conexiones de la superestructura. Remoción y sustitución o refuerzo de las placas de conexiones dañadas por corrosión. Pintura de todas las superficies Cliente: Instituto Costarricense de Ferrocarriles (INCOFER) INFORME ESTRUCTURAL Proyecto: Puente sobre Río Virilla ­ Vía Pacífico Ubicación: Belén-San José, Costa Rica Código de Identificación de Documento SC.669-INF-01 Página: 64/73 Rev.: 0 Elemento Propuesta de actuación Prioridad Media Cuerda superior: Limpiar las superficies y remover el acero dañado por Media Media corrosión. Remover y sustituir las placas en conexiones dañadas por corrosión para restituir el elemento a su condición original Aplicar sistema de protección de estructura a base de pintura. Armaduras Cuerda inferior: Limpiar las superficies. Remover y sustituir las placas de conexiones dañadas por corrosión para restituir el elemento a su condición original. Reforzar o sustituir los elementos dañados por corrosión en los tramos cercanos al apoyo en bastiones. Aplicar sistema de protección de estructura a base de pintura. Verticales y diagonales: Limpiar las superficies y remover el acero dañado por corrosión. Remover y sustituir las pletinas en X dañadas por corrosión Colocar placas de refuerzo en la base de los verticales en eje de bastiones. Aplicar sistema de protección de estructura a base de pintura. Diafragmas extremos en eje de bastiones: Remover y sustituir los elementos. Aplicar sistema de protección de estructura a base de pintura. Sistemas Limpieza de superficies y remoción de acero dañado por arriostre de corrosión. superior Remover y sustituir los elementos en diagonal dañados por inferior corrosión. e Aplicar sistema de protección de estructura a base de pintura. Sistema Limpieza de superficies y remoción de acero dañado por arriostre de corrosión. transversal Remover y sustituir los elementos en diagonal dañados por corrosión. Aplicar sistema de protección de estructura a base de pintura. Cliente: Instituto Costarricense de Ferrocarriles (INCOFER) INFORME ESTRUCTURAL Proyecto: Puente sobre Río Virilla ­ Vía Pacífico Ubicación: Belén-San José, Costa Rica Código de Identificación de Documento SC.669-INF-01 Página: 65/73 Rev.: 0 Elemento Propuesta de actuación Prioridad Vigas inferiores Media Vigas longitudinales: Limpiar las superficies. Inmediato Aplicar sistema de protección de estructura a base de Alta pintura. Vigas transversales: Limpiar las superficies. Aplicar sistema de protección de estructura a base de pintura. Limpiar las superficies. Remoción y sustitución de angulares y remaches de conexión a viga principal en tramo central sobre pila Conexión de Aplicar sistema de protección de estructura a base de vigas inferiores pintura. Todos Modelado y análisis estructural completo del puente para evaluar la respuesta y capacidad de la estructura ante las cargas de operación, viento, sismo y cualquier otra que pueda afectar su comportamiento. Cliente: Instituto Costarricense de Ferrocarriles (INCOFER) INFORME ESTRUCTURAL Proyecto: Puente sobre Río Virilla ­ Vía Pacífico Ubicación: Belén-San José, Costa Rica Código de Identificación de Documento SC.669-INF-01 Página: 66/73 Rev.: 0 7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 7.1 Conclusiones Al tomar en cuenta el periodo transcurrido desde la construcción del puente (124 años), el poco mantenimiento rutinario que se le aplica y la inspección de daños realizada, se concluye que el puente se encuentra en condiciones aceptables aún con las afectaciones mencionadas de uso y mantenimiento. Se determinó que existe corrosión generalizada en toda la estructura, con una severidad mayor en los dispositivos de apoyo, los elementos de la pila, los pernos de conexión de la pila con la cimentación, las conexiones de los claros de la armadura y las conexiones en elementos de soporte del tablero. El sistema de piso fue revisado para las cargas de material rodante dadas por el INCOFER, se concluyó que los elementos cuentan con capacidad suficiente para soportar las demandas de carga, exceptuando el momento fuera del plano en las vigas transversales debido a la carga de frenado, sin embargo, esta carga puede ser conservadora a causa de que se está asumiendo una transmisión total de fuerzas longitudinales entre los rieles y el sistema de piso, lo cual no es congruente con la configuración del tablero del puente ya que el riel el continuo y soldado. Según el alcance de la consultoría, la conexión de las vigas transversales con las longitudinales fue revisada para las cargas del material rodante que utiliza el puente según el INCOFER, se concluye que la conexión soporta todas las cargas aplicadas, aludiendo la falla a motivos relacionados a la corrosión, lo que provocó perdida de sección en los remaches y en consecuencia en la capacidad de la conexión. Los cálculos de la conexión no toman en cuenta factores como: la fatiga, el aumento de frecuencia de tránsito del equipo rodante y/o el aumento de carga. Por lo tanto, estos cálculos deben ser utilizados únicamente para un análisis a corto plazo con el objetivo de devolver la transitabilidad al puente. Aunque el análisis estructural respalda la capacidad de la conexión, estas deben ser reparadas para así volver a su condición original y habilitar el servicio de transporte sobre el puente. 7.2 Recomendaciones De manera urgente se deben reparar las conexiones indicadas según lo dispuesto en los planos que se encuentran en el Anexo 2. INFORME ESTRUCTURAL Cliente: Instituto Costarricense de Ferrocarriles (INCOFER) Código de Identificación de Documento Proyecto: Puente sobre Río Virilla ­ Vía Pacífico Ubicación: Belén-San José, Costa Rica SC.669-INF-01 Página: 67/73 Rev.: 0 A corto plazo se recomienda realizar una limpieza general del puente, los bastiones y cambiar los sistemas de apoyo. Al corto plazo se recomienda llevar a cabo un análisis estructural completo de la estructura, considerando cargas de sismo, viento, fatiga, consideraciones de crecimiento del tránsito y/o carga del material rodante y cargas de frenado ajustadas considerando el equipo rodante, las irregularidades en los rieles, la velocidad y la configuración del tablero del puente. Además, se deben realizar estudios topográficos, geotécnicos, hidráulicos- hidrológicos y de auscultación metalúrgica en sitio para así establecer si el puente necesita de intervenciones futuras. Establecer planes de mantenimiento periódico para evitar el daño progresivo en los elementos del puente. Cliente: Instituto Costarricense de Ferrocarriles (INCOFER) INFORME ESTRUCTURAL Proyecto: Puente sobre Río Virilla ­ Vía Pacífico Ubicación: Belén-San José, Costa Rica Código de Identificación de Documento SC.669-INF-01 Página: 68/73 Rev.: 0 ANEXOS Cliente: Instituto Costarricense de Ferrocarriles (INCOFER) INFORME ESTRUCTURAL Proyecto: Puente sobre Río Virilla ­ Vía Pacífico Ubicación: Belén-San José, Costa Rica Código de Identificación de Documento SC.669-INF-01 Página: 66/70 Rev.: 0 ANEXO 1 FICHA DE INSPECCIÓN ESPECIAL FORMUALRIO PARA INSPECCIÓN DE PUENTE FERROVIARIO JUNIO, 2022 Cliente: Instituto Costarricense de Ferrocarriles N.º de identificación del SC-669-INSP-001.Rev 1 Proyecto: 669-Puente Ferroviario Río Virilla-Pacífico documento: 1 Ubicación: Revisión: San José, Costa Rica PROYECTO: INSPECCIÓN PUENTE FERROVIARIO SOBRE RÍO VIRILLA - FERROCARRIL AL PACÍFICO San José, Costa Rica CLIENTE: INSTITUTO COSTARRICENSE DE FERROCARRILES FORMUALRIO PARA INSPECCIÓN DE PUENTE FERROVIARIO JUNIO, 2022 Cliente: Instituto Costarricense de Ferrocarriles N.º de identificación del SC-669-INSP-001.Rev 1 Proyecto: 669-Puente Ferroviario Río Virilla-Pacífico documento: 1 Ubicación: Revisión: San José, Costa Rica CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA INTENSIDAD DE DEFICIENCIAS EN FORMULARIO CRITERIO GENERAL Deficiencia Int. Descripción de la intensidad de la deficiencia · No hay deficiencia. · Deficiencia estructural leve y poco extendida. 1 · Deficiencia funcional leve que no afecta la operación del puente · Deficiencia de durabilidad poco extendida o puntual. · Deficiencia estructural leve y moderadamente extendida o deficiencia estructural moderada y poco extendida. 2 · Deficiencia funcional moderada que no afecta la operación del puente Cualquiera · Deficiencia de durabilidad moderadamente extendida. · Deficiencia estructural leve muy extendida, deficiencia estructural moderada muy extendida o deficiencia estructural grave puntual. 3 · Deficiencia funcional que puede llegar a afectar la operación del puente. · Deficiencia de durabilidad muy extendida. · Deficiencia estructural grave muy extendida. Situación cercana a la falla estructural del elemento, que de ser un elemento principal puede llevar a la falla del puente. 4 · Riesgo alto de falla en la operación normal del puente. · Falla en la protección del puente o del elemento que reduce su durabilidad. Aclaración: La intensidad no es una calificación de condición del puente, ya que las deficiencias se pueden dar en elementos secundarios o no estructurales que no lleven a una situación de riesgo en el puente, pero sí reduzcan la operatividad o la protección de los elementos del puente FORMULARIO PARA INSPECCIÓN DE PUENTES FERROVIARIOS Página 1 de 36 DATOS BÁSICOS DE INVENTARIO DEL PUENTE Fecha Junio, 2022 Y CONDICIONES DE SITIO 1/2 IDENTIFICACIÓN DATOS DE UBICACIÓN Latitud (WGS84) N 9 ° 57 Marque con XNombre del puente: Puente Ferroviario Río Virilla Longitud (WGS84) W 84 ° 10 ' 59.78 " COORDENADAS ' 2.78 " Estación de bastión inicial (km): 11 + 406 X (CRTM05) Y (CRTM05) m Ramal de línea férrea: San José-Belén m Sector de línea férrea: Uruca, Electriona N.º de identificación del puente: Tomar las coordenadas sobre el bastión inicial Fecha de diseño: NI / NI / NI DD/MM/AAAA Provincia: San José Fecha de construcción: NI / NI / 1898 DD/MM/AAAA Cantón: San José Elemento que cruza: Nombre del elemento que cruza Distrito: La Uruca x Cuerpo / curso de agua: Río Virilla Administración: Incofer Carretera Nacional: DATOS DE LA ESTRUCTURA Camino / carretera vecinal pública: N.º de superestructuras: 2 Camino privado: N.º de subestructuras: 3 N.º total de tramos: 2 Longitud total del puente: 68,5 m CLAROS LIBRES Ancho total del puente: 3,5 m Especificación de Cooper (Memoria de Vertical superior : N/A m Especificación de diseño: Fomento, 1897). para el paso del ferrocarril 2 locomotoras 60 ton c/u (Memoria de Carga viva de diseño: Fomento, 1897). Vertical inferior : N/A m Tipo de estructura principal: Armadura Metálica sobre paso vehicular NIVEL DE SERVICIO Vertical inferior : 27,2 m Trenes por día: N/D sobre nivel de agua máximo estimado Promedio de carga: N/D Horizontal superior: N/A m Promedio de vagones: N/D Horizontal inferior : N/A m Tipo de transporte: N/D sobre paso vehicular / sobre río SERVICIOS PÚBLICOS ADOSADOS AL PUENTE (marque con X los que apliquen) Agua Electricidad Oleoducto Gas Telecomunicaciones x Otro: No Servicios no autorizados Indicar en los comentarios si se han producido daños en la estructura al colocar servicios públicos SERVICIOS PÚBLICOS EN LOS ACCESOS, SOBRE EL PUENTE O EN LAS CERCANÍAS (marque con X los que apliquen) Agua Electricidad Oleoducto Gas Telecomunicaciones x Otro: No Servicios no autorizados Indicar en los comentarios si se han producido daños en la estructura al colocar servicios públicos AFECTACIONES DEL DERECHO DE VÍA FERREA (marque con X los que apliquen) Desarrollos recientes que Invasiones en Cambios en carreteras Cambios en cauce que Agua de drenajes de urbanizaciones obstruyen o afectan el derecho de que requieren variaciones requieren variaciones en o industrias derecho de vía vía en derecho de vía derecho de vía Cercas o cerramientos Accesos no Retiro no autorizado de Vegetación creciendo de Escombros y/o nuevos no autorizados en autorizados cercas o cerramientos de forma descontrolada en el basura en el el derecho de vía administración ferroviaria derecho de vía derecho de vía x Otros: No OBSTRUCCIONES EN LA VÍA FERREA O LA ESTRUCTURA (marque con X los que apliquen) x Vegetación creciendo Vegetación creciendo Vegetación encima o x Escombros y/o basura Invasiones en el puente en accesos debajo de puente o vía férrea de accesos en elementos sobre estructura o vías estructurales afecta estructura o vías Asfalto o concreto Deslizamientos sobre Otros: _____________ sobre rieles vías de accesos al ___________________ puente ___________________ FORMULARIO PARA INSPECCIÓN DE PUENTES FERROVIARIOS Página 2 de 36 DATOS BÁSICOS DE INVENTARIO DEL PUENTE Fecha Junio, 2022 Y CONDICIONES DE SITIO 2/2 Nombre del puente: Puente Ferroviario Río Virilla N.º de identificación del puente: (Ramal) Estación de bastión inicial (km): 11 + 406 Identificación de línea férrea: Ferrocarril al Pacífico CONDICIONES DE MÁRGENES Y CAUCE (marque con X los que apliquen) Barras de arena cerca Ramas o maleza en Árboles en el cauce que Elementos que cortan Márgenes erosionadas de elementos de inestables subestructura cauce o en elementos afectan el curso de la corriente generando Contracción de flujo de subestructura agua cascadas Inestabilidad de rellenos de Migración lateral de x Socavación local (ver Socavación general Agradación aproximación cauce Degradación evaluación de subestructuras) Estructuras aguas Daños en elementos de Nivel aproximado del río: 31 m arriba o abajo que impactan flujo protección hidráulica desde un elemento superior de la superestructura Velocidad del flujo: Rápido Calmo x Flujo normal ANTECEDENTES DE INSPECCIÓN Fecha Inspector (es) Tipo de inspección 05 y 11 de Mayo, 2022 Laboratorio Nacional de Materiales y Inspección Especial Modelos Estructurales 22 de abril, 2022 Camacho & Mora Ingenieros Inspección Visual Consultores 22 de abril, 2022 Departamento de Vías y Estructuras, Inspección de Campo Sector Pacífico (INCOFER) 20 de abril, 2011 IMNSA Ingenieros Consultores S.A. Revisión Estructural Agosto, 1953 Desconocido Avalúo del F.E.Al.P ANTECEDENTES DE INTERVENCIONES DE REHABILITACIÓN / CONSERVACIÓN Fecha Elementos Resumen de medidas aplicadas 1900 Cimentación de Pila Trabajos de protección en la pila por socavación. (Memoria de Fomento, 1900) Desconocida Cimentación de Pila Delantal de concreto en cimentación de pila para evitar la socavación. TIPOS DE SUPERESTRUCTURAS (Para seleccionar formularios aplicables) N.º Tipo Material Página 1 Armadura Acero 6 2 Armadura Acero 7 Pío A. Miranda Jenkins IC-11612 Nombre -carné -firma inspector responsable Nombre -carné -firma inspector responsable FORMULARIO PARA INSPECCIÓN DE PUENTES FERROVIARIOS Página 3 de 36 INSPECCIÓN DE TABLEROS 1/3 Fecha Junio, 2022 ASPECTOS GENERALES Y DURMIENTES Nombre del puente: Puente Ferroviario Río Virilla Superestructura n.º : 1 de 1 Estacion de bastión inicial (km): 11 + 406 Cantidad de tramos: 1 Identificación de línea férrea: Ferrocarril al Pacífico N.º de identificación del puente: TIPO DE TABLERO x Abierto (durmientes sobre Balasto sobre sistema de piso Rieles fijados directamente en superestructura) la superestructura Marque con X DESVIACIONES EN EL ALINEAMIENTO DE LA VÍA FÉRREA DIMENSIONES BÁSICAS DEL TABLERO Dibujar un esquema donde se ubiquen los puntos desalineados y la magnitud en mm del desalineamiento w1 w2 w4 w5 w7 -Marque con X Desnivel vertical Desalineamien-to w1: 0 m horizontal Intensidad de la deficiencia 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 w2: 0 m Superficie en puente x x w3: 1,15 m Superficie en ELEMENTOS w4: 1,2 m aproximaciones al x x w5: 0 m puente Vía férrea sobre puente x x w3 w6 w6: 1,15 m Vía férrea en w7: 0 m aproximaciones al x x puente Espaciamiento 0,44 m Cantidad de 172 de durmientes: durmientes: ANCHO DE El ancho de vía (w4) se mantiene constante x Sí No, se reduce No, aumenta en algunas partes en algunas partes VÍA FÉRREA: a todo lo largo del puente (Marque con X): Dibujar un esquema donde se ubiquen los puntos donde el ancho de vía férrea no es constante RIELES Desgaste inusual Dibujar un esquema donde se especifique la ubicación del desgaste inusual Marque con X GUARDARIELES x Presentes Se requieren Tamaño y peso adecuado Guarda rieles sueltos Marque con X No presentes No se requieren Espaciamiento uniforme con el riel o flojos Consultar a experto en ferrocarriles sobre guardarieles en puentes CONDICIÓN DE LOS DURMIENTES - Marque con X Intensidad de la deficiencia 0 1 2 3 4 Intensidad de la deficiencia 0 1 2 3 4 Descarrilamiento x Agrietamiento en una x Deslizamiento o x desalineamiento dirección x Grietas acebolladuras x Agrietamiento en dos x o rajaduras Fracturas DEFICIENCIAS direcciones Concreto Delaminaciones o x DEFICIENCIAS desprendimientos Madera Pudrición x Eflorescencias x Daño por fuego x Acero de refuerzo expuesto x Grietas horizontales x Acero de preesfuerzo exp. x por cortante Nidos de piedra x Abrasión o desgaste x Abrasión o desgaste x Acero Grietas / fracturas x Corrosión x Deformación x FORMULARIO PARA INSPECCIÓN DE PUENTES FERROVIARIOS Página 4 de 36 INSPECCIÓN DE TABLEROS 2/3 Fecha Junio, 2022 TABLEROS DE BALASTO Nombre del puente: Puente Ferroviario Río Virilla Superestructura n.º : 1 de 2 Estacion de bastión inicial (km): 11 + 406 Cantidad de tramos: 1 Identificación de línea férrea: Ferrocarril al Pacífico N.º de identificación del puente: TABLEROS DE BALASTO CONDICIÓN DEL BALASTO - Marque con X CONDICIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE DEL SISTEMA DE BALASTO Intensidad de la deficiencia 0 1 2 3 4 - Marque con X DEFICIENC. Obstrucciones en el x Intensidad de la deficiencia 0 1 2 3 4 balasto DEF. Condición de elementos Balasto excesivo x de salida del drenaje x Pérdidas de balasto x CONDICIÓN DE RETENEDORES DE BALASTO- Marque con X Intensidad de la deficiencia 0 1 2 3 4 Intensidad de la deficiencia 0 1 2 3 4 Deslizamiento o x Agrietamiento en una x desalineamiento dirección Grietas Agrietamiento en dos acebolladuras o x direcciones x rajaduras DEFICIENCIAS Fracturas x Concreto Delaminaciones o x Madera Pudrición x desprendimientos Daño por fuego x Eflorescencias x Grietas horizontales x Acero de refuerzo expuesto x por cortante Acero de preesfuerzo exp. x Abrasión o desgaste x Nidos de piedra x Acero Grietas / fracturas x Abrasión o desgaste x Corrosión x Pérdida o aflojamiento de pernos x Deformación x CONDICIÓN DEL SISTEMA DE PISO POR DEBAJO DEL BALASTO - Marque con X Intensidad de la deficiencia 0 1 2 3 4 Intensidad de la deficiencia 0 1 2 3 4 Agujeros x Agrietamiento en una x Grietas dirección acebolladuras o x Agrietamiento en dos rajaduras direcciones x Fracturas x DEFICIENCIAS Concreto DEFICIENCIAS Pudrición x Delaminaciones o x Madera Daño por fuego x desprendimientos Grietas horizontales x Eflorescencias x por cortante Acero de refuerzo expuesto x Abrasión o desgaste x Acero de preesfuerzo exp. x Acero Grietas / fracturas x Nidos de piedra x Corrosión x Abrasión o desgaste x Deformación x FORMULARIO PARA INSPECCIÓN DE PUENTES FERROVIARIOS Página 5 de 36 INSPECCIÓN DE TABLEROS 3/3 Fecha Junio, 2022 ELEMENTOS VARIOS Nombre del puente: Puente Ferroviario Río Virilla Superestructura n.º : 1 de 2 Estacion de bastión inicial (km): 11 + 406 Cantidad de tramos: 1 Identificación de línea férrea: Ferrocarril al Pacífico N.º de identificación del puente: ELEMENTOS VARIOS CONDICIÓN DE LOS ELEMENTOS DE SUJECCIÓN Y AISLANTES - Marque con X Intensidad de la deficiencia 01234 Pérdida o aflojamiento de pines de la vía férrea x Pérdida o aflojamiento de anclajes de rieles x Pérdida o aflojamiento de pernos en juntas de rieles x DEFICIENCIAS Pérdida o aflojamiento de ganchos de aseguramiento de los x durmientes o del sistema de piso. Pérdida o aflojamiento de espaciadores en durmientes de madera x Elementos de sujeción insuficientes o inexistentes entre el tablero de x madera y las vigas principales en superestructuras de madera Soldaduras agrietadas o fracturadas x Pérdida, aflojamiento o daño en aislantes eléctricos x CONDICIÓN DE PUNTOS DE UNIÓN DE LA ESTRUCTURA EN RIELES FIJADOS DIRECTAMENTE A LA SUPERESTRUCTURA Intensidad de la deficiencia 0 1 2 3 4 Intensidad de la deficiencia 01234 Agrietamiento en una x Grietas acebolladuras x dirección o rajaduras Fracturas x Agrietamiento en dos x DEFICIENCIAS Madera Pudrición x DEFICIENCIAS direcciones Concreto Daño por fuego x Delaminaciones o x Grietas horizontales desprendimientos por cortante x Eflorescencias x Abrasión o desgaste x Acero de refuerzo expuesto x Acero Grietas / fracturas x Acero de preesfuerzo exp. x Corrosión x Nidos de piedra x Deformación x Abrasión o desgaste x CONDICIÓN DE PASARELAS O ACERAS PARA SERVICIO, INSPECCIÓN O PASO PEATONAL Intensidad de la deficiencia 01234 DEFICIENCIAS Pérdida o faltante de placas o losetas de tránsito de la pasarela x Condiciones de la pasarela (principalmente si las deficiencias generan x peligros de tropiezo al caminar) No hay pasarelas Obstrucciones en la pasarela x Condición de las barandas de seguridad (postes, pasamanos, cables) x Pío A. Miranda Jenkins IC-11612 Nombre -carné -firma inspector responsable Nombre -carné -firma inspector responsable FORMULARIO PARA INSPECCIÓN DE PUENTES FERROVIARIOS Página 6 de 36 INSPECCIÓN DE ELEMENTOS DE SUPERESTRUCTURAS Fecha Junio, 2022 TIPO ARMADURA DE ACERO 1/1 Nombre del puente: Puente Ferroviario Río Virilla Superestructura n.º : 1 de 2 Cantidad de tramos: Estacion de bastión inicial (km): 11 + 460 Condiciones de apoyo: x 1 Identificación de línea férrea: Ferrocarril al Pacífico Marque con X Simplemente apoyada N.º de identificación del puente: Tramos continuos Tipo de armadura: X De paso superior De paso inferior De media altura ("pony") Marque con X Configuración de la armadura: x Doble Warren Pratt Parker Cammelback Reticulada (Howe) Baltimore Pennsylvania Armadura en voladizo - continua Arco reticulado DIMENSIONES BÁSICAS DE LA SUPERESTRUCTURA Largo total entre juntas: 31,9 m Ancho total: 3,5 m Altura mínima entre Largo total entre apoyos: 31,2 m Altura máxima entre cuerda superior y 3,8 m Largo de claro o luz libre: 30,7 m cuerda superior y cuerda 3,8 m cuerda inferior: inferior: En caso de superestructuras continuas colocar el máximo TIPO DE COMPONENTES QUE CONFORMAN LOS ELEMETNITPOOSDE ELEMENTOS DE CONEXIÓN x Elementos de alma llena x Elementos armados Tornillos x Remaches Otro Seleccionar los tipos de secciones presentes: Pasadores Soldaduras x Perfiles W x Canales x Angulares Notas: x Placas Barras Otro INSPECCIÓN DE LOS ELEMENTOS DE LA SUPERESTRUCTURA TIPO ARMADURA DE ACERO Deficiencias Grietas / Corrosión Deformación Conexiones Sistema de Desgaste de Diferencias de fracturas perdidas, flojas protección agujeros tensión Marque con X (cadenillo) o sueltas (cadenillo) Intensidad de la deficiencia 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 Cuerdas superiores x x x x xx x Cuerdas inferiores x x x x xx x Verticales x x x x xx x Diagonales x x x x xx x Tensores x x x x x x x Elementos Largueros de entrada x x x x x x x Vigas transversales x x x x xx x Viguetas de piso long. x x x x xx x Viguetas de piso transv. x x x x x x x Sist. Arriostre Horizont. Inferior x x x x xx x Horizont. Superior x x x x xx x Vertical interm. x x x x xx x Portal x x x x x x x NOTA: "Cadenillo" se refiere a armaduras hechas con elementos tipo barra con agujeros redondos u oblongos unidas por pernos o remaches. ("eyebar") Pío A. Miranda Jenkins IC-11612 Nombre -carné -firma inspector responsable Nombre -carné -firma inspector responsable FORMULARIO PARA INSPECCIÓN DE PUENTES FERROVIARIOS Página 7 de 36 INSPECCIÓN DE ELEMENTOS DE SUPERESTRUCTURAS Fecha Junio, 2022 TIPO ARMADURA DE ACERO 1/1 Nombre del puente: Puente Ferroviario Río Virilla Superestructura n.º : 2 de 2 Cantidad de tramos: Estacion de bastión inicial (km): 11 + 460 Condiciones de apoyo: x 1 Identificación de línea férrea: Ferrocarril al Pacífico Marque con X Simplemente apoyada N.º de identificación del puente: Tramos continuos Tipo de armadura: X De paso superior De paso inferior De media altura ("pony") Marque con X Configuración de la armadura: x Doble Warren Pratt Parker Cammelback Reticulada (Howe) Baltimore Pennsylvania Armadura en voladizo - continua Arco reticulado DIMENSIONES BÁSICAS DE LA SUPERESTRUCTURA Largo total entre juntas: 36,7 m Ancho total: 3,5 m Altura mínima entre Largo total entre apoyos: 36,0 m Altura máxima entre cuerda superior y 3,8 m Largo de claro o luz libre: 35,5 m cuerda superior y cuerda 3,8 m cuerda inferior: inferior: En caso de superestructuras continuas colocar el máximo TIPO DE COMPONENTES QUE CONFORMAN LOS ELEMETNITPOOSDE ELEMENTOS DE CONEXIÓN x Elementos de alma llena x Elementos armados Tornillos x Remaches Otro Seleccionar los tipos de secciones presentes: Pasadores Soldaduras x Perfiles W x Canales x Angulares Notas: x Placas Barras Otro INSPECCIÓN DE LOS ELEMENTOS DE LA SUPERESTRUCTURA TIPO ARMADURA DE ACERO Deficiencias Grietas / Corrosión Deformación Conexiones Sistema de Desgaste de Diferencias de fracturas perdidas, flojas protección agujeros tensión Marque con X (cadenillo) o sueltas (cadenillo) Intensidad de la deficiencia 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 Cuerdas superiores x x x x xx x Cuerdas inferiores x x x x xx x Verticales x x x x xx x Diagonales x x x x xx x Tensores x x x x x x x Elementos Largueros de entrada x x x x x x x Vigas transversales x x x x xx x Viguetas de piso long. x x x x xx x Viguetas de piso transv. x x x x x x x Sist. Arriostre Horizont. Inferior x x x x xx x Horizont. Superior x x x x xx x Vertical interm. x x x x xx x Portal x x x x x x x NOTA: "Cadenillo" se refiere a armaduras hechas con elementos tipo barra con agujeros redondos u oblongos unidas por pernos o remaches. ("eyebar") Pío A. Miranda Jenkins IC-11612 Nombre -carné -firma inspector responsable Nombre -carné -firma inspector responsable FORMULARIO PARA INSPECCIÓN DE PUENTES FERROVIARIOS Página 8 de 36 INSPECCIÓN DE ELEMENTOS DE Fecha Junio, 2022 SUBESTRUCTURAS DE MAMPOSTERÍA 1/1 Nombre del puente: Puente Ferroviario Río Virilla Tipo de subestructura x Bastión n.º: 1 Estacion de bastión inicial (km): Identificación de línea férrea: 11 + 460 Pila n.º: N.º de identificación del puente: Ferrocarril al Pacífico ID de superestructuras que soporta : 1 TIPO DE BASTIONES TIPO DE PILAS TIPO DE CIMENTACIÓN x Gravedad Muro Voladizo Muro Marco con Placa aislada muro relleno Placa corrida Placa sobre pilotes Pilotes Bloque rígido ("Caisson") x No se tiene información TIPO DE SECCIÓN DE PILA Cuadrada o rectangular Circular u ovalada Puntiaguda en los extremos DIMENSIONES BÁSICAS LONGITUDES DE ASIENTO Altura: 9 m Ancho: Var 6-9 m Largo: 6 m N.º 1: 1,2x1,0 m Entre cara superior de cimiento y cara En dirección perpendicular al N.º 2: 1,2x1,0 m superior de viga cabezal tránsito En dirección paralela al tránsito DIMENSIONES DE CIMENTACIÓN Espesor: NI m Ancho: NI m Largo: NI m N.º de pilotes: NI En dirección perpendicular al tránsito En dirección paralela a la del tránsito INSPECCIÓN DE ELEMENTOS DE SUBESTRUCTURAS DE MAMPOSTERÍA DEFICIENCIAS Agrietamiento o Desprendimien- Fractura o Bloques Pérdida de Eflorescencias / relleno confinado filtraciones (Marque con X) pérdida del tos / delamina- separación de la desalineados o mortero ciones mampostería desplazados Intensidad de la deficiencia 01234012 3 401234012340123401234 Cabezal de bastión o pila x x x x x x ELEMENTOS Cuerpo de bastión o pila x x x x x x Aletones x x x x x x Cimentación superficial x x x x x x Cimentación profunda x x x x x x Muros de retención no integrales x x x x x x DEFICIENCIAS Abrasión / Asentamiento Movimiento / Socavación Insuficiencia de Fallas en taludes desgaste rotación / asiento (Marque con X) verticalidad Intensidad de la deficiencia 01234012 3 401234012340123401234 Cabezal de bastión o pila Cuerpo de bastión o pila x x x x x x Aletones ELEMENTOSCimentación superficial x x x x x x Cimentación profunda Muros de retención no integrales x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Pío A. Miranda Jenkins IC-11612 Nombre -carné -firma inspector responsable Nombre -carné -firma inspector responsable FORMULARIO PARA INSPECCIÓN DE PUENTES FERROVIARIOS Página 9 de 36 INSPECCIÓN DE ELEMENTOS DE Fecha Junio, 2022 SUBESTRUCTURAS DE MAMPOSTERÍA 1/1 Nombre del puente: Puente Ferroviario Río Virilla Tipo de subestructura x Bastión n.º: 2 Estacion de bastión inicial (km): Identificación de línea férrea: 11 + 460 Pila n.º: N.º de identificación del puente: Ferrocarril al Pacífico ID de superestructuras que soporta : 2 TIPO DE BASTIONES TIPO DE PILAS TIPO DE CIMENTACIÓN x Gravedad Muro Voladizo Muro Marco con Placa aislada muro relleno Placa corrida Placa sobre pilotes Pilotes Bloque rígido ("Caisson") x No se tiene información TIPO DE SECCIÓN DE PILA Cuadrada o rectangular Circular u ovalada Puntiaguda en los extremos DIMENSIONES BÁSICAS LONGITUDES DE ASIENTO Altura: 9 m Ancho: Var 6-9 m Largo: 6 m N.º 1: 1,2x1,0 m Entre cara superior de cimiento y cara En dirección perpendicular al N.º 2: 1,2x1,0 m superior de viga cabezal tránsito En dirección paralela al tránsito DIMENSIONES DE CIMENTACIÓN Espesor: NI m Ancho: NI m Largo: NI m N.º de pilotes: NI En dirección perpendicular al tránsito En dirección paralela a la del tránsito INSPECCIÓN DE ELEMENTOS DE SUBESTRUCTURAS DE MAMPOSTERÍA DEFICIENCIAS Agrietamiento o Desprendimien- Fractura o Bloques Pérdida de Eflorescencias / relleno confinado filtraciones (Marque con X) pérdida del tos / delamina- separación de la desalineados o mortero ciones mampostería desplazados Intensidad de la deficiencia 01234012 3 401234012340123401234 Cabezal de bastión o pila x x x x x x ELEMENTOS Cuerpo de bastión o pila x x x x x x Aletones x x x x x x Cimentación superficial x x x x x x Cimentación profunda x x x x x x Muros de retención no integrales x x x x x x DEFICIENCIAS Abrasión / Asentamiento Movimiento / Socavación Insuficiencia de Fallas en taludes desgaste rotación / asiento (Marque con X) verticalidad Intensidad de la deficiencia 01234012 3 401234012340123401234 Cabezal de bastión o pila Cuerpo de bastión o pila x x x x x x Aletones ELEMENTOSCimentación superficial x x x x x x Cimentación profunda Muros de retención no integrales x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Pío A. Miranda Jenkins IC-11612 Nombre -carné -firma inspector responsable Nombre -carné -firma inspector responsable FORMULARIO PARA INSPECCIÓN DE PUENTES FERROVIARIOS Página 10 de 36 INSPECCIÓN DE ELEMENTOS DE Fecha Junio, 2022 SUBESTRUCTURAS DE ACERO 1/1 Nombre del puente: Puente Ferroviario Río Virilla Tipo de subestructura Bastión n.º: Estacion de bastión inicial (km): 11 + 460 x Pila n.º: 1 Identificación de línea férrea: Ferrocarril al Pacífico ID de superestructuras que soporta : 1 N.º de identificación del puente: TIPO DE BASTIONES TIPO DE CIMENTACIÓN Columna-pilote Pantalla de pilotes Placas ailadas por columna Pilotes Placa corrida x Bloque rígido ("Caisson") Placa sobre pilotes No se tiene información TIPO DE PILAS x Marco/Marco Columna - pilote con Columna- arriostrado cabezal de concreto pilote DIMENSIONES BÁSICAS LONGITUDES DE ASIENTO Altura: 27 m Ancho: Var 4,578-3,5 m Largo: Var 11,24-1,7 m N.º 1: NA m Entre cara superior de cimiento y cara En dirección perpendicular al En dirección paralela al tránsito N.º 2: NA m superior de viga cabezal tránsito DIMENSIONES DE CIMENTACIÓN Espesor: NI m Ancho: 15,85 m Largo: 5,1 m N.º de pilotes: NA En dirección perpendicular al tránsito En dirección paralela a la del tránsito INSPECCIÓN DE LOS ELEMENTOS DE SUBESTRUCTURAS DE ACERO DEFICIENCIAS Grietas / Corrosión Deformación Conexiones Sistema de Asentamiento fracturas perdidas, flojas o protección 01234 (Marque con X) 012 3 4 0123 4 0 12 3 4 01234 0 12 3 4 Intensidad de la deficiencia Cabezal de bastión o pila x x x x x x ELEMENTOS Cuerpo de bastión o pila x x x x xx Torre x x x x xx Aletones x x x x x x Cimentación superficial x x x x x x Cimentación profunda (pilotes) x x x x x x DEFICIENCIAS Movimiento o Socavación Fallas en taludes Discontinuidad Insuficiencia de Deficiencias rotación 01234 01234 entre columnas asiento (Marque con X) elementos de 01234 o pilotes 01234 concreto1 Intensidad de la deficiencia 01234 01234 Cabezal de bastión o pila x x x x x x ELEMENTOS Cuerpo de bastión o pila x x x x x x Torre x x x x x x Aletones x x x x x x Cimentación superficial x x x x x x Cimentación profunda x x x x x x 1. Se debe seleccionar las deficiencias más relevantes de concreto (ver formulario) y marcar la intensidad mayor de esta deficiencia en el elemento Pío A. Miranda Jenkins IC-11612 Nombre -carné -firma inspector responsable Nombre -carné -firma inspector responsable FORMULARIO PARA INSPECCIÓN DE PUENTES FERROVIARIOS Página 11 de 36 INSPECCIÓN DE APOYOS 1/1 Fecha Junio, 2022 Nombre del puente: Puente Ferroviario Río Virilla UBICACIÓN DE LOS APOYOS CANTIDAD DE APOYOS 2 Estacion de bastión inicial (km): 11 + 460 Superestructura n.º: Identificación de línea férrea: Ferrocarril al Pacífico Pila n.º: N.º de identificación del puente: Bastión n.º: 1 TIPO DE APOYOS (ELEMENTOS PRINCIPALES) TIPOS DE APOYOS HERRAJES ELASTOMÉRICOS x Expansivos Fijos Balancín Pin metálico Sin refuerzo x Placas Pernos de anclaje Topes Guías laterales x Rodillos cilíndricos Elastoméricos ELEMENTOS PRINCIPALES Con refuerzo ELEMENTOS PRINCIPALES de acero Rodillos segmentados Articulación de concreto Placas deslizantes Con refuerzo Elastoméricos de fibra textil o fibra de vidrio Otros: Otros: INSPECCIÓN DE APOYOS DEFICIENCIAS Restricción al Desalineamien-to Corrosión de Condición del Condición de movimiento / inclinación (Marque con X) elementos elemento principal herrajes Intensidad de la deficiencia 0123401234012340123401234 Apoyos expansivos Apoyos fijosELEMENTOS x x x x x Apoyos elastoméricos x x x x x DEFICIENCIAS x x x x x (Marque con X) Pérdida del área Pérdida de Deformación Grietas o desgarre NOTA: En la condición del Intensidad de la deficiencia de soporte posición de lateral de Apoyos expansivos almohadilla almohadilla de almohadilla elemento principal y de Apoyos fijos 01234 01234 herrajes se evalúan las Apoyos elastoméricos x 01234 x 0 1 2 3 4 deficiencias de acero: x x x ELEMENTOS x x x x Grietas, deformación y x x elementos de conexión x perdidos, flojos o sueltos. Se registra la mayor intensidad de estas deficiencias. Pío A. Miranda Jenkins IC-11612 Nombre -carné -firma inspector responsable Nombre -carné -firma inspector responsable FORMULARIO PARA INSPECCIÓN DE PUENTES FERROVIARIOS Página 12 de 36 INSPECCIÓN DE APOYOS 1/1 Fecha Junio, 2022 Nombre del puente: Puente Ferroviario Río Virilla UBICACIÓN DE LOS APOYOS CANTIDAD DE APOYOS 4 Estacion de bastión inicial (km): 11 + 460 Superestructura n.º: Identificación de línea férrea: Ferrocarril al Pacífico Pila n.º: 1 N.º de identificación del puente: Bastión n.º: TIPO DE APOYOS (ELEMENTOS PRINCIPALES) TIPOS DE APOYOS HERRAJES ELASTOMÉRICOS Expansivos x Fijos Balancín Pin metálico Sin refuerzo x Placas Pernos de anclaje Topes Guías laterales Rodillos cilíndricos Elastoméricos ELEMENTOS PRINCIPALES Con refuerzo ELEMENTOS PRINCIPALES de acero Rodillos segmentados Articulación de concreto Placas deslizantes Con refuerzo de fibra textil o Elastoméricos fibra de vidrio Otros: x Otros: Conexión rígida DEFICIENCIAS formada por elementos de (Marque con X) acero Intensidad de la deficiencia INSPECCIÓN DE APOYOS Apoyos expansivos Apoyos fijos Restricción al Desalineamien-to Corrosión de Condición del Condición de Apoyos elastoméricos movimiento / inclinación elementos elemento principal herrajes DEFICIENCIAS 0123401234012340123401234 (Marque con X) ELEMENTOS x x x x x Intensidad de la deficiencia Apoyos expansivos x x x x x Apoyos fijos Apoyos elastoméricos x x x x x Pérdida del área Pérdida de Deformación Grietas o desgarre NOTA: En la condición del de soporte posición de lateral de almohadilla almohadilla de almohadilla elemento principal y de 01234 01234 herrajes se evalúan las x 01234 x 0 1 2 3 4 deficiencias de acero: x x x ELEMENTOS x x x x Grietas, deformación y x x elementos de conexión x perdidos, flojos o sueltos. Se registra la mayor intensidad de estas deficiencias. Pío A. Miranda Jenkins IC-11612 Nombre -carné -firma inspector responsable Nombre -carné -firma inspector responsable FORMULARIO PARA INSPECCIÓN DE PUENTES FERROVIARIOS Página 13 de 36 INSPECCIÓN DE APOYOS 1/1 Fecha Junio, 2022 Nombre del puente: Puente Ferroviario Río Virilla UBICACIÓN DE LOS APOYOS CANTIDAD DE APOYOS 2 Estacion de bastión inicial (km): 11 + 460 Superestructura n.º: Identificación de línea férrea: Ferrocarril al Pacífico Pila n.º: N.º de identificación del puente: Bastión n.º: 2 TIPO DE APOYOS (ELEMENTOS PRINCIPALES) TIPOS DE APOYOS HERRAJES ELASTOMÉRICOS x Expansivos Fijos Balancín Pin metálico Sin refuerzo x Placas Pernos de anclaje Topes Guías laterales x Rodillos cilíndricos Elastoméricos ELEMENTOS PRINCIPALES Con refuerzo ELEMENTOS PRINCIPALES de acero Rodillos segmentados Articulación de concreto Placas deslizantes Con refuerzo Elastoméricos de fibra textil o fibra de vidrio Otros: Otros: INSPECCIÓN DE APOYOS DEFICIENCIAS Restricción al Desalineamien-to Corrosión de Condición del Condición de movimiento / inclinación (Marque con X) elementos elemento principal herrajes Intensidad de la deficiencia 0123401234012340123401234 Apoyos expansivos Apoyos fijosELEMENTOS x x x x x Apoyos elastoméricos x x x x x DEFICIENCIAS x x x x x (Marque con X) Pérdida del área Pérdida de Deformación Grietas o desgarre NOTA: En la condición del Intensidad de la deficiencia de soporte posición de lateral de Apoyos expansivos almohadilla almohadilla de almohadilla elemento principal y de Apoyos fijos 01234 01234 herrajes se evalúan las Apoyos elastoméricos x 01234 x 0 1 2 3 4 deficiencias de acero: x x x ELEMENTOS x x x x Grietas, deformación y x x elementos de conexión x perdidos, flojos o sueltos. Se registra la mayor intensidad de estas deficiencias. Pío A. Miranda Jenkins IC-11612 Nombre -carné -firma inspector responsable Nombre -carné -firma inspector responsable FORMULARIO PARA INSPECCIÓN DE PUENTES FERROVIARIOS Página 14 de 36 COMENTARIOS (usar la cantidad que sea necesaria) Fecha Junio, 2022 Nombre del puente: Puente Ferroviario Río Virilla N.º de identificación del puente: Estacion de bastión inicial (km): 11 + 460 Superestructura n.º : de Elemento: Todos Identificación de línea férrea: Ferrocarril al Pacífico COMENTARIOS SOBRE LA EVALUACIÓN DEL PUENTE ELEMENTO DEFICIENCIA COMENTARIO Bastión 1 El bastión 1, el cual se encuentra en el costado este del puente, es un elemento robusto con un paramento exterior de mampostería de piedra dura, relleno de concreto masivo sin refuerzo, mortero de cemento romano en sisas, tipo gravedad. No posee socavación, rotación ni asentamientos. En general se encuentra en buen estado, pero está muy cubierto por maleza. El material retenido no presenta perdida importante ni deslizamientos. Bastión 2 El bastión 2, el cual se encuentra en el costado oeste del puente, es un elemento robusto con un paramento exterior de mampostería de piedra dura, relleno de concreto masivo sin refuerzo, mortero de cemento romano en sisas, tipo gravedad. No posee socavación, rotación ni asentamientos. En general se encuentra en buen estado, pero está muy cubierto por maleza. El material retenido no presenta perdida importante ni deslizamientos. Pila Corrosión La pila existente consiste en un elemento de acero tipo marco arriostrado formado generalizada, por secciones compuestas por angulares, perfiles tipo C y pletinas conectados por perdida de sección medio de remaches. La conexión de la pila con la fundación de concreto es por medio en elementos, de dos pernos de acero por columna. En la columna noroeste, uno de los pernos se perdida de encuentra completamente fallado. La pila presenta problemas serios de corrosión en elementos, sus elementos. En el costado oeste perdió una parte del arriostre diagonal, además, se deformación, observan deformaciones en los elementos de arriostre. En la conexión de la pila con la perdida de superestructura , se observa perdida de sección de los elementos. conexiones, conexiones flojas, perdida de pintura. Cimentación La pila se encuentra cimentada en un bloque rígido formado por un paramento Pila exterior de mampostería de piedra dura, relleno de concreto masivo sin refuerzo y mortero de cemento romano en sisas. Además, posee un delantal de concreto para Apoyos evitar la socavación. En general se encuentran en buen estado. Corrosión - pérdida Ambas superestructuras poseen un apoyo expansivo tipo rodillo cilíndrico en el de vida útil bastión y una conexión fija donde se encuentra la pila. Los apoyos están deteriorados por corrosión, se observa delaminación y perdida de sección. Se observó corrosión en las placas de apoyo y falta de pernos de anclaje con el bastión. En ambos bastiones se muestra falta de superficie de apoyo. Cuerda Corrosión - pérdida La cuerda superior está conformada por elementos de acero compuestos de superior de vida útil secciones tipo C y pletinas unidas por medio de remaches. Existe perdida de pintura en la mayoría de los elementos, por otro lado, se evidencia corrosión generalizada. FORMULARIO PARA INSPECCIÓN DE PUENTES FERROVIARIOS Página 15 de 36 COMENTARIOS (usar la cantidad que sea necesaria) Fecha Junio, 2022 Nombre del puente: Puente Ferroviario Río Virilla N.º de identificación del puente: Estacion de bastión inicial (km): 11 + 460 Superestructura n.º : de Elemento: Todos Identificación de línea férrea: Ferrocarril al Pacífico COMENTARIOS SOBRE LA EVALUACIÓN DEL PUENTE ELEMENTO DEFICIENCIA COMENTARIO Cuerda inferior Corrosión - pérdida La cuerda inferior está conformada por elementos de acero compuestos de secciones de vida útil tipo C y pletinas unidas por medio de remaches. Existe perdida de pintura en la mayoría de los elementos, además, se evidencia corrosión generalizada. Cerca de los apoyos se evidencia una perdida importante de sección en las pletinas y remaches. Verticales en Corrosión - pérdida Los verticales consisten en secciones compuestas por elementos tipo C, pletinas y armadura de vida útil remaches. En general presentan perdida de pintura y corrosión. Sistema de Corrosión - perdida El sistema de arriostramiento superior está conformado por diagonales de angulares arriostre superior de pintura. conectados a la cuerda superior y a las vigas transversales por medio de placas y remaches. En general presentan perdida de pintura y corrosión. Sistema de Corrosión - perdida El sistema de arriostramiento inferior está conformado por diagonales de angulares arriostre inferior de pintura. conectados a la cuerda inferior por medio de placas y remaches. En general presentan Sistema perdida de pintura y corrosión. arriostre vertical de Corrosión - El sistema de arriostramiento vertical está conformado por diagonales de angulares deformaciones. conectados a la cuerda superior por placas y remaches. En la parte inferior se encuentran angulares dobles horizontales conectados a la cuerda inferior. Presentan perdida de pintura y corrosión localizada, en los angulares inferiores dobles se observan deformaciones longitudinales entres los angulares a causa de la corrosión en la zona de contacto entre los elementos. En los arriostres ubicados en la zona de apoyo con la pila, se observa corrosión importante y deformaciones longitudinales entre los angulares. Sistema de Corrosión- Los elementos horizontales inferiores se encuentran semienterrados en la zona del bastión, presentan daños importantes por corrosión con perdida completa de sección. arriostre Deformación Los angulares en diagonal están afectados por la corrosión y se observan deformaciones longitudinales entre los elementos, con evidencia de delaminación. Las vertical en eje placas de conexión con la armadura presentan afectación severa por corrosión. de bastiones Sistema de Corrosión - Los arriostre laterales consisten en elementos diagonales compuestos de acero arriostre lateral deformaciones. conformados por angulares, pletinas, placas y remaches. Poseen perdida de pintura y corrosión. Se observan aberturas entre los angulares producto de la corrosión en la superficie de contacto entre los elementos. Por otro lado, en el punto medio de la equis donde se conectan ambas secciones, se encuentran placas con un alto nivel de corrosión. FORMULARIO PARA INSPECCIÓN DE PUENTES FERROVIARIOS Página 16 de 36 COMENTARIOS (usar la cantidad que sea necesaria) Fecha Junio, 2022 Nombre del puente: Puente Ferroviario Río Virilla N.º de identificación del puente: Estacion de bastión inicial (km): 11 + 460 Superestructura n.º : de Elemento: Todos Identificación de línea férrea: Ferrocarril al Pacífico COMENTARIOS SOBRE LA EVALUACIÓN DEL PUENTE ELEMENTO DEFICIENCIA COMENTARIO Vigas Corrosión- falla en Las vigas longitudinales consisten en secciones tipo S de acero. En general presentan longitudinales conexiones. perdida de pintura y corrosión en el alma y patines inferiores. En algunas conexiones con las vigas transversales se dio una falla del angular y los remaches que conforman la conexión, esto en el punto donde se conectan ambos tramos del puente en la pila. Se observa perdida de un remache y deformación en el angular de conexión. Vigas Corrosión- falla en Las vigas transversales consisten en secciones tipo W de acero. En general presentan transversales conexiones. perdida de pintura y corrosión en el alma y el patín inferior. En algunas conexiones con las vigas longitudinales se dio una falla del angular y los remaches que conforman la conexión, esto en el punto donde se conectan ambos tramos del puente sobre la pila. Conexiones Corrosión- falla en Las conexiones consisten en un angular con 5 remaches tanto en el alma de la viga entre vigas conexiones. transversal como en la longitudinal. Existe pérdida de pintura y corrosión en algunas transversales y conexiones. El la zona de la pila, los remaches se encuentran flojos y existe una longitudinales deformación del angular con respecto a su posición original. Durmientes Grietas Los durmientes consisten en secciones rectangulares de madera. En general se encuentran en buen estado, sin embargo, existen algunos con agrietamiento. Rellenos de Los rellenos de aproximación se encuentran en buen estado. Se ha dado un poco de aproximación perdida de material, sin embargo, no afecta el funcionamiento del puente. Placas de Corrosión- En la placas de conexión de los nodos de la armadura en la cuerda inferior de la armadura, se observa corrosión con delaminación y acumulación de residuos que conexión en los delaminación guardan humedad con casos puntuales de perdida de sección. nodos de la armadura FORMULARIO PARA INSPECCIÓN DE PUENTES FERROVIARIOS Página 17 de 36 FOTOGRAFÍAS (usar la cantidad que sea necesaria) Fecha Junio, 2022 Nombre del puente: Puente Ferroviario Río Virilla N.º de identificación del puente: Estación de bastión inicial (km): 11 + 460 Identificación de línea férrea: Ferrocarril al Pacífico N.º: 1 ELEMENTO: Vista del puente N.º: 2 ELEMENTO: Vista del puente DESCRIPCIÓN Vista del puente desde línea centro. DESCRIPCIÓN Vista lateral del puente. N.º: 3 ELEMENTO: Vista del puente N.º: 4 ELEMENTO: Superestructura DESCRIPCIÓNVista del puente desde el bastión 1. (Bastión ubicado en Vista inferior de la superestructura.DESCRIPCIÓN costado este) FOTOGRAFÍAS DE INVENTARIO: Vista de línea de centro, Vista general, Vistas laterales, Vista de elementos de subestructura, Vista inferior de elementos de cada superestructura, Vista aguas arriba y aguas debajo del elemento que cruza. FOTOGRAFÍAS DE DEFICIENCIAS: Fotografías de cualquier deficiencia con intensidad mayor que 1 o cualquier situación no descrita en los ítems de inspección que sea riesgosa. FORMULARIO PARA INSPECCIÓN DE PUENTES FERROVIARIOS Página 18 de 36 FOTOGRAFÍAS (usar la cantidad que sea necesaria) Fecha Junio, 2022 Nombre del puente: Puente Ferroviario Río Virilla N.º de identificación del puente: Estación de bastión inicial (km): 11 + 460 Identificación de línea férrea: Ferrocarril al Pacífico N.º: 5 ELEMENTO: Vista aguas arriba N.º: 6 ELEMENTO: Vista aguas abajo DESCRIPCIÓN Vista aguas arriba, el puente cruza el Río Virilla. DESCRIPCIÓN Vista aguas abajo, el puente cruza el Río Virilla. N.º: 7 ELEMENTO: Durmientes y rieles N.º: 8 ELEMENTO: Acceso a puente DESCRIPCIÓNVista de durmientes de madera y rieles. Los durmientes Vista de acceso al puente en dirección San José-Belén.DESCRIPCIÓN poseen algunas grietas longitudinales. FOTOGRAFÍAS DE INVENTARIO: Vista de línea de centro, Vista general, Vistas laterales, Vista de elementos de subestructura, Vista inferior de elementos de cada superestructura, Vista aguas arriba y aguas debajo del elemento que cruza. FOTOGRAFÍAS DE DEFICIENCIAS: Fotografías de cualquier deficiencia con intensidad mayor que 1 o cualquier situación no descrita en los ítems de inspección que sea riesgosa. FORMULARIO PARA INSPECCIÓN DE PUENTES FERROVIARIOS Página 19 de 36 FOTOGRAFÍAS (usar la cantidad que sea necesaria) Fecha Junio, 2022 Nombre del puente: Puente Ferroviario Río Virilla N.º de identificación del puente: Estación de bastión inicial (km): 11 + 460 Identificación de línea férrea: Ferrocarril al Pacífico N.º: 9 ELEMENTO: Bastión 1 N.º: 10 ELEMENTO: Bastión 1 DESCRIPCIÓN Vista del Bastión 1. Bastión ubicado en el costado este del Vista del Bastión 1. Se encuentra parcialmente cubierto deDESCRIPCIÓN puente. maleza. N.º: 11 ELEMENTO: Bastión 2 N.º: 12 ELEMENTO: Bastión 2 DESCRIPCIÓN Vista del Bastión 2. Bastión ubicado en el costado oeste Vista del Bastión 2. Se encuentra parcialmente cubierto deDESCRIPCIÓN del puente. maleza. FOTOGRAFÍAS DE INVENTARIO: Vista de línea de centro, Vista general, Vistas laterales, Vista de elementos de subestructura, Vista inferior de elementos de cada superestructura, Vista aguas arriba y aguas debajo del elemento que cruza. FOTOGRAFÍAS DE DEFICIENCIAS: Fotografías de cualquier deficiencia con intensidad mayor que 1 o cualquier situación no descrita en los ítems de inspección que sea riesgosa. FORMULARIO PARA INSPECCIÓN DE PUENTES FERROVIARIOS Página 20 de 36 FOTOGRAFÍAS (usar la cantidad que sea necesaria) Fecha Junio, 2022 Nombre del puente: Puente Ferroviario Río Virilla N.º de identificación del puente: Estación de bastión inicial (km): 11 + 460 Identificación de línea férrea: Ferrocarril al Pacífico N.º: 13 ELEMENTO: Apoyo Bastión 1 N.º: 14 ELEMENTO: Apoyo Bastión 1 DESCRIPCIÓN Placa de apoyo en bastión 1. Se observa acumulación de Apoyo tipo rodillo cilíndrico en bastión 1, se observaDESCRIPCIÓN tierra lo cual provoca corrosión en el elemento. acumulación de tierra y corrosión en el elemento. N.º: 15 ELEMENTO: Apoyo Bastión 2 N.º: 16 ELEMENTO: Apoyo Bastión 2 DESCRIPCIÓN Apoyo en bastión 2 tipo rodillo cilíndrico, se observa un DESCRIPCIÓN Apoyo en bastión 2 tipo rodillo cilíndrico, se observa un nivel de corrosión importante en el elemento con nivel de corrosión importante en el elemento con delaminación y acumulación de tierra. delaminación con perdida de sección y acumulación de tierra. FOTOGRAFÍAS DE INVENTARIO: Vista de línea de centro, Vista general, Vistas laterales, Vista de elementos de subestructura, Vista inferior de elementos de cada superestructura, Vista aguas arriba y aguas debajo del elemento que cruza. FOTOGRAFÍAS DE DEFICIENCIAS: Fotografías de cualquier deficiencia con intensidad mayor que 1 o cualquier situación no descrita en los ítems de inspección que sea riesgosa. FORMULARIO PARA INSPECCIÓN DE PUENTES FERROVIARIOS Página 21 de 36 FOTOGRAFÍAS (usar la cantidad que sea necesaria) Fecha Junio, 2022 Nombre del puente: Puente Ferroviario Río Virilla N.º de identificación del puente: Estación de bastión inicial (km): 11 + 460 Identificación de línea férrea: Ferrocarril al Pacífico N.º: 17 ELEMENTO: Pila de acero N.º: 18 ELEMENTO: Armadura DESCRIPCIÓN Pila de acero tipo marco arriostrado. Posee un elemento de DESCRIPCIÓN Vista interior de la armadura de acero. Se observa perdida mampuestos de piedra para protección. de pintura en muchas áreas de la estructura y corrosión generalizada. N.º: 19 ELEMENTO: Cuerda superior N.º: 20 ELEMENTO: Cuerda inferior DESCRIPCIÓN Vista de cuerda superior de armadura. Se nota perdida de Vista cuerda inferior de armadura, presenta perdida deDESCRIPCIÓN pintura y corrosión. pintura y corrosión. FOTOGRAFÍAS DE INVENTARIO: Vista de línea de centro, Vista general, Vistas laterales, Vista de elementos de subestructura, Vista inferior de elementos de cada superestructura, Vista aguas arriba y aguas debajo del elemento que cruza. FOTOGRAFÍAS DE DEFICIENCIAS: Fotografías de cualquier deficiencia con intensidad mayor que 1 o cualquier situación no descrita en los ítems de inspección que sea riesgosa. FORMULARIO PARA INSPECCIÓN DE PUENTES FERROVIARIOS Página 22 de 36 FOTOGRAFÍAS (usar la cantidad que sea necesaria) Fecha Junio, 2022 Nombre del puente: Puente Ferroviario Río Virilla N.º de identificación del puente: Estación de bastión inicial (km): 11 + 460 Identificación de línea férrea: Ferrocarril al Pacífico N.º: 21 ELEMENTO: Diafragma vertical externo N.º: 22 ELEMENTO: Diafragma vertical exterior DESCRIPCIÓN Diafragma vertical exterior en zona de bastión 1, se DESCRIPCIÓN Diafragma vertical exterior en zona de bastión 2, se observan aberturas a causa de la corrosión entre los observan aberturas a causa de la corrosión entre los elementos. elementos. N.º: 23 ELEMENTO: Diafragma vertical externo N.º: 24 ELEMENTO: Diafragma vertical exterior DESCRIPCIÓN Angulares inferiores de diafragma vertical externo en zona DESCRIPCIÓN Angulares inferiores de diafragma vertical externo en zona de bastión 1, poseen una perdida de sección importante a de bastión 2, poseen una perdida de sección importante a causa de la corrosión. Se encuentran cubiertos de tierra y causa de la corrosión. Se encuentran cubiertos de tierra y maleza. maleza. FOTOGRAFÍAS DE INVENTARIO: Vista de línea de centro, Vista general, Vistas laterales, Vista de elementos de subestructura, Vista inferior de elementos de cada superestructura, Vista aguas arriba y aguas debajo del elemento que cruza. FOTOGRAFÍAS DE DEFICIENCIAS: Fotografías de cualquier deficiencia con intensidad mayor que 1 o cualquier situación no descrita en los ítems de inspección que sea riesgosa. FORMULARIO PARA INSPECCIÓN DE PUENTES FERROVIARIOS Página 23 de 36 FOTOGRAFÍAS (usar la cantidad que sea necesaria) Fecha Junio, 2022 Nombre del puente: Puente Ferroviario Río Virilla N.º de identificación del puente: Estación de bastión inicial (km): 11 + 460 Identificación de línea férrea: Ferrocarril al Pacífico N.º: 25 ELEMENTO: Verticales de armadura N.º: 26 ELEMENTO: Cuerda inferior DESCRIPCIÓN Elementos verticales ubicados en el primer tramo del DESCRIPCIÓN Cuerda inferior de armadura cerca de zona de apoyo. puente (zona bastión 1). Presentan perdida de pintura y Corrosión importante en pletinas. corrosión. N.º: 27 ELEMENTO: Cuerda inferior N.º: 28 ELEMENTO: Placas en apoyo DESCRIPCIÓN Cuerda inferior de armadura cerca de zona de apoyo. Placas en sección de apoyo en bastión. Se observaCuerda inferior de armadura Corrosión importante en pletinas. corrosión importante en la parte inferior. FOTOGRAFÍAS DE INVENTARIO: Vista de línea de centro, Vista general, Vistas laterales, Vista de elementos de subestructura, Vista inferior de elementos de cada superestructura, Vista aguas arriba y aguas debajo del elemento que cruza. FOTOGRAFÍAS DE DEFICIENCIAS: Fotografías de cualquier deficiencia con intensidad mayor que 1 o cualquier situación no descrita en los ítems de inspección que sea riesgosa. FORMULARIO PARA INSPECCIÓN DE PUENTES FERROVIARIOS Página 24 de 36 FOTOGRAFÍAS (usar la cantidad que sea necesaria) Fecha Junio, 2022 Nombre del puente: Puente Ferroviario Río Virilla N.º de identificación del puente: Estación de bastión inicial (km): 11 + 460 Identificación de línea férrea: Ferrocarril al Pacífico N.º: 29 ELEMENTO: Diagonales laterales de armadura N.º: 30 ELEMENTO: Diagonales laterales de armadura DESCRIPCIÓN Diagonales laterales en armadura. Se observa corrosión Diagonales laterales en armadura. Se observa corrosiónDESCRIPCIÓN generalizada. entre los elementos en contacto. N.º: 31 ELEMENTO: Diagonales laterales de armadura N.º: 32 ELEMENTO: Diagonales laterales de armadura DESCRIPCIÓN Diagonales laterales en armadura. Se observa corrosión Diagonales laterales en armadura. Se observa corrosiónDESCRIPCIÓN generalizada entre los elementos en contacto. generalizada. FOTOGRAFÍAS DE INVENTARIO: Vista de línea de centro, Vista general, Vistas laterales, Vista de elementos de subestructura, Vista inferior de elementos de cada superestructura, Vista aguas arriba y aguas debajo del elemento que cruza. FOTOGRAFÍAS DE DEFICIENCIAS: Fotografías de cualquier deficiencia con intensidad mayor que 1 o cualquier situación no descrita en los ítems de inspección que sea riesgosa. FORMULARIO PARA INSPECCIÓN DE PUENTES FERROVIARIOS Página 25 de 36 FOTOGRAFÍAS (usar la cantidad que sea necesaria) Fecha Junio, 2022 Nombre del puente: Puente Ferroviario Río Virilla N.º de identificación del puente: Estación de bastión inicial (km): 11 + 460 Identificación de línea férrea: Ferrocarril al Pacífico N.º: 33 ELEMENTO: Conexiones entre diagonales N.º: 34 ELEMENTO: Conexiones entre diagonales DESCRIPCIÓN Placa ubicada en la unión de los diagonales laterales. DESCRIPCIÓN Placa ubicada en la unión de los diagonales laterales. Presenta corrosión importante entre elementos en Presenta corrosión importante entre elementos en contacto. contacto. N.º: 35 ELEMENTO: Elementos en diagonales N.º: 36 ELEMENTO: Placa de unión DESCRIPCIÓN Corrosión en elementos en contacto en diagonales de la Placa de unión entre elementos de la cuerda inferior.DESCRIPCIÓN armadura. Corrosión importante y perdida de sección. FOTOGRAFÍAS DE INVENTARIO: Vista de línea de centro, Vista general, Vistas laterales, Vista de elementos de subestructura, Vista inferior de elementos de cada superestructura, Vista aguas arriba y aguas debajo del elemento que cruza. FOTOGRAFÍAS DE DEFICIENCIAS: Fotografías de cualquier deficiencia con intensidad mayor que 1 o cualquier situación no descrita en los ítems de inspección que sea riesgosa. FORMULARIO PARA INSPECCIÓN DE PUENTES FERROVIARIOS Página 26 de 36 FOTOGRAFÍAS (usar la cantidad que sea necesaria) Fecha Junio, 2022 Nombre del puente: Puente Ferroviario Río Virilla N.º de identificación del puente: Estación de bastión inicial (km): 11 + 460 Identificación de línea férrea: Ferrocarril al Pacífico N.º: 37 ELEMENTO: Placa de unión N.º: 38 ELEMENTO: Placa de unión DESCRIPCIÓN Placa de unión entre elementos de la cuerda inferior. Placa de unión entre elementos de la cuerda inferior.DESCRIPCIÓN Corrosión importante y acumulación de residuos. Corrosión importante y acumulación de residuos. N.º: 39 ELEMENTO: Conexiones N.º: 40 ELEMENTO: Pletinas en cuerda DESCRIPCIÓNConexión entre tramos de armadura en cuerda inferior. Se Corrosión en cuerda superior de tramo 2.DESCRIPCIÓN observa corrosión. FOTOGRAFÍAS DE INVENTARIO: Vista de línea de centro, Vista general, Vistas laterales, Vista de elementos de subestructura, Vista inferior de elementos de cada superestructura, Vista aguas arriba y aguas debajo del elemento que cruza. FOTOGRAFÍAS DE DEFICIENCIAS: Fotografías de cualquier deficiencia con intensidad mayor que 1 o cualquier situación no descrita en los ítems de inspección que sea riesgosa. FORMULARIO PARA INSPECCIÓN DE PUENTES FERROVIARIOS Página 27 de 36 FOTOGRAFÍAS (usar la cantidad que sea necesaria) Fecha Junio, 2022 Nombre del puente: Puente Ferroviario Río Virilla N.º de identificación del puente: Estación de bastión inicial (km): 11 + 460 Identificación de línea férrea: Ferrocarril al Pacífico N.º: 41 ELEMENTO: Cuerda inferior N.º: 42 ELEMENTO: Conexión DESCRIPCIÓN Corrosión en patín de viga transversal. DESCRIPCIÓN Vista inferior viga transversal. Perdida de pintura y N.º: 43 ELEMENTO: Vigas longitudinales corrosión. N.º: 44 ELEMENTO: Conexiones DESCRIPCIÓN Corrosión generalizada en vigas longitudinales. DESCRIPCIÓN Conexión entre viga transversal y longitudinal. Se observa corrosión y perdida de pintura. FOTOGRAFÍAS DE INVENTARIO: Vista de línea de centro, Vista general, Vistas laterales, Vista de elementos de subestructura, Vista inferior de elementos de cada superestructura, Vista aguas arriba y aguas debajo del elemento que cruza. FOTOGRAFÍAS DE DEFICIENCIAS: Fotografías de cualquier deficiencia con intensidad mayor que 1 o cualquier situación no descrita en los ítems de inspección que sea riesgosa. FORMULARIO PARA INSPECCIÓN DE PUENTES FERROVIARIOS Página 28 de 36 FOTOGRAFÍAS (usar la cantidad que sea necesaria) Fecha Junio, 2022 Nombre del puente: Puente Ferroviario Río Virilla N.º de identificación del puente: Estación de bastión inicial (km): 11 + 460 Identificación de línea férrea: Ferrocarril al Pacífico N.º: 45 ELEMENTO: Diafragmas verticales N.º: 46 ELEMENTO: Vigas transversales DESCRIPCIÓN Diafragmas verticales en conexión de tramos del puente DESCRIPCIÓN Corrosión en vigas transversales, zona de conexión con la con pila. Aberturas por corrosión importante entre los pila. angulares. N.º: 47 ELEMENTO: Conexiones vigas N.º: 48 ELEMENTO: Conexiones vigas DESCRIPCIÓN Falla de conexiones, entre vigas transversales y vigas DESCRIPCIÓN Falla de conexiones, entre vigas transversales y vigas longitudinales en zona de unión de superestructuras. longitudinales en zona de unión de superestructuras. Remaches sueltos, corrosión importante y perdida de Remaches sueltos, corrosión importante y perdida de pintura. Conexión en sector norte, placas externas. pintura. Conexión en sector norte, placas externas. FOTOGRAFÍAS DE INVENTARIO: Vista de línea de centro, Vista general, Vistas laterales, Vista de elementos de subestructura, Vista inferior de elementos de cada superestructura, Vista aguas arriba y aguas debajo del elemento que cruza. FOTOGRAFÍAS DE DEFICIENCIAS: Fotografías de cualquier deficiencia con intensidad mayor que 1 o cualquier situación no descrita en los ítems de inspección que sea riesgosa. FORMULARIO PARA INSPECCIÓN DE PUENTES FERROVIARIOS Página 29 de 36 FOTOGRAFÍAS (usar la cantidad que sea necesaria) Fecha Junio, 2022 Nombre del puente: Puente Ferroviario Río Virilla N.º de identificación del puente: Estación de bastión inicial (km): 11 + 460 Identificación de línea férrea: Ferrocarril al Pacífico N.º: 49 ELEMENTO: Conexiones vigas N.º: 50 ELEMENTO: Conexiones vigas DESCRIPCIÓN Falla de conexiones, entre vigas transversales y vigas DESCRIPCIÓN Falla de conexiones, entre vigas transversales y vigas longitudinales en zona de unión de superestructuras. longitudinales en zona de unión de superestructuras. Remaches sueltos, corrosión importante y perdida de Remaches sueltos, corrosión importante y perdida de pintura. Conexión en sector norte, placas externas. pintura. Conexión en sector norte, placas internas. N.º: 51 ELEMENTO: Conexiones vigas N.º: 52 ELEMENTO: Conexiones vigas DESCRIPCIÓN Falla de conexiones, entre vigas transversales y vigas DESCRIPCIÓN Falla de conexiones, entre vigas transversales y vigas longitudinales en zona de unión de superestructuras. longitudinales en zona de unión de superestructuras. Remaches sueltos, corrosión importante y perdida de Remaches sueltos, corrosión importante y perdida de pintura. Conexión en sector norte, placas internas. pintura. Conexión en sector norte, placas internas. FOTOGRAFÍAS DE INVENTARIO: Vista de línea de centro, Vista general, Vistas laterales, Vista de elementos de subestructura, Vista inferior de elementos de cada superestructura, Vista aguas arriba y aguas debajo del elemento que cruza. FOTOGRAFÍAS DE DEFICIENCIAS: Fotografías de cualquier deficiencia con intensidad mayor que 1 o cualquier situación no descrita en los ítems de inspección que sea riesgosa. FORMULARIO PARA INSPECCIÓN DE PUENTES FERROVIARIOS Página 30 de 36 FOTOGRAFÍAS (usar la cantidad que sea necesaria) Fecha Junio, 2022 Nombre del puente: Puente Ferroviario Río Virilla N.º de identificación del puente: Estación de bastión inicial (km): 11 + 460 Identificación de línea férrea: Ferrocarril al Pacífico N.º: 53 ELEMENTO: Conexiones vigas N.º: 54 ELEMENTO: Conexiones vigas DESCRIPCIÓN Falla de conexiones, entre vigas transversales y vigas DESCRIPCIÓN Falla de conexiones, entre vigas transversales y vigas longitudinales en zona de unión de superestructuras. longitudinales en zona de unión de superestructuras. Remaches sueltos, corrosión importante y perdida de Remaches sueltos, corrosión importante y perdida de pintura. Conexión en sector sur, placas internas. pintura. Conexión en sector sur, placas internas. N.º: 55 ELEMENTO: Conexiones vigas N.º: 56 ELEMENTO: Conexiones vigas DESCRIPCIÓN Falla de conexiones, entre vigas transversales y vigas DESCRIPCIÓN Falla de conexiones, entre vigas transversales y vigas longitudinales en zona de unión de superestructuras. longitudinales en zona de unión de superestructuras. Remaches sueltos, corrosión importante y ausencia de Remaches sueltos, corrosión importante y ausencia de remache. Conexión en sector sur, placas externas. remache. Conexión en sector sur, placas externas. FOTOGRAFÍAS DE INVENTARIO: Vista de línea de centro, Vista general, Vistas laterales, Vista de elementos de subestructura, Vista inferior de elementos de cada superestructura, Vista aguas arriba y aguas debajo del elemento que cruza. FOTOGRAFÍAS DE DEFICIENCIAS: Fotografías de cualquier deficiencia con intensidad mayor que 1 o cualquier situación no descrita en los ítems de inspección que sea riesgosa. FORMULARIO PARA INSPECCIÓN DE PUENTES FERROVIARIOS Página 31 de 36 FOTOGRAFÍAS (usar la cantidad que sea necesaria) Fecha Junio, 2022 Nombre del puente: Puente Ferroviario Río Virilla N.º de identificación del puente: Estación de bastión inicial (km): 11 + 460 Identificación de línea férrea: Ferrocarril al Pacífico N.º: 57 ELEMENTO: Conexiones vigas N.º: 58 ELEMENTO: Conexiones pila-superestructura DESCRIPCIÓN Falla de conexiones, entre vigas transversales y vigas DESCRIPCIÓN Elementos de conexión entre superestructura y pila. Se longitudinales en zona de unión de superestructuras. observa corrosión entre los elementos. Remaches sueltos, corrosión importante y ausencia de remache. Conexión en sector sur, placas externas. N.º: 60 ELEMENTO: Conexiones pila-superestructura N.º: 59 ELEMENTO: Conexiones pila-superestructura DESCRIPCIÓN Elementos de conexión entre superestructura y pila. Se DESCRIPCIÓN Cuerda inferior en zona de apoyo de superestructura en observa corrosión importante. pila. Corrosión importante y perdida de sección de elementos. FOTOGRAFÍAS DE INVENTARIO: Vista de línea de centro, Vista general, Vistas laterales, Vista de elementos de subestructura, Vista inferior de elementos de cada superestructura, Vista aguas arriba y aguas debajo del elemento que cruza. FOTOGRAFÍAS DE DEFICIENCIAS: Fotografías de cualquier deficiencia con intensidad mayor que 1 o cualquier situación no descrita en los ítems de inspección que sea riesgosa. FORMULARIO PARA INSPECCIÓN DE PUENTES FERROVIARIOS Página 32 de 36 FOTOGRAFÍAS (usar la cantidad que sea necesaria) Fecha Junio, 2022 Nombre del puente: Puente Ferroviario Río Virilla N.º de identificación del puente: Estación de bastión inicial (km): 11 + 406 Identificación de línea férrea: Ferrocarril al Pacífico N.º: 61 ELEMENTO: Conexiones pila-superestructura N.º: 62 ELEMENTO: Conexiones pila-superestructura DESCRIPCIÓN Elementos de conexión de pila con la superestructura. Elementos de conexión de pila con la superestructura.DESCRIPCIÓN Corrosión importante y acumulación de residuos. Corrosión importante y acumulación de residuos. N.º: 63 ELEMENTO: Conexiones en pila N.º: 64 ELEMENTO: Arriostres en pila Conexión de angulares diagonales con verticales en la pila. Corrosión importante entre angulares diagonales en la pila.DESCRIPCIÓNDESCRIPCIÓN Aberturas por corrosión importante entre los elementos. FOTOGRAFÍAS DE INVENTARIO: Vista de línea de centro, Vista general, Vistas laterales, Vista de elementos de subestructura, Vista inferior de elementos de cada superestructura, Vista aguas arriba y aguas debajo del elemento que cruza. FOTOGRAFÍAS DE DEFICIENCIAS: Fotografías de cualquier deficiencia con intensidad mayor que 1 o cualquier situación no descrita en los ítems de inspección que sea riesgosa. FORMULARIO PARA INSPECCIÓN DE PUENTES FERROVIARIOS Página 33 de 36 FOTOGRAFÍAS (usar la cantidad que sea necesaria) Fecha Junio, 2022 Nombre del puente: Puente Ferroviario Río Virilla N.º de identificación del puente: Estación de bastión inicial (km): 11 + 406 Identificación de línea férrea: Ferrocarril al Pacífico N.º: 65 ELEMENTO: Conexiones en pila N.º: 66 ELEMENTO: Arriostres en pila DESCRIPCIÓN Corrosión importante en conexión de elemento horizontal Abertura importante por corrosión entre elementos enDESCRIPCIÓN con vertical en pila. diagonales de la pila. N.º: 67 ELEMENTO: Verticales pila N.º: 68 ELEMENTO: Verticales pila DESCRIPCIÓN Corrosión generalizada en elemento vertical de la pila. DESCRIPCIÓN Corrosión generalizada en elemento vertical de la pila. Se observan residuos de maleza en el elemento. FOTOGRAFÍAS DE INVENTARIO: Vista de línea de centro, Vista general, Vistas laterales, Vista de elementos de subestructura, Vista inferior de elementos de cada superestructura, Vista aguas arriba y aguas debajo del elemento que cruza. FOTOGRAFÍAS DE DEFICIENCIAS: Fotografías de cualquier deficiencia con intensidad mayor que 1 o cualquier situación no descrita en los ítems de inspección que sea riesgosa. FORMULARIO PARA INSPECCIÓN DE PUENTES FERROVIARIOS Página 34 de 36 FOTOGRAFÍAS (usar la cantidad que sea necesaria) Fecha Junio, 2022 Nombre del puente: Puente Ferroviario Río Virilla N.º de identificación del puente: Estación de bastión inicial (km): 11 + 406 Identificación de línea férrea: Ferrocarril al Pacífico N.º: 69 ELEMENTO: Protección de pila N.º: 70 ELEMENTO: Verticales en pila DESCRIPCIÓN Abertura en diagonales por corrosión entre elementos en Corrosión generalizada en elementos verticales de la pila.DESCRIPCIÓN contacto. N.º: 71 ELEMENTO: Arriostres pila N.º: 72 ELEMENTO: Elemento vertical pila DESCRIPCIÓN Abertura importante en angulares por corrosión entre los Corrosión generalizada en elemento vertical de la pila. SeDESCRIPCIÓN elementos en contacto. observan residuos de maleza en el elemento. FOTOGRAFÍAS DE INVENTARIO: Vista de línea de centro, Vista general, Vistas laterales, Vista de elementos de subestructura, Vista inferior de elementos de cada superestructura, Vista aguas arriba y aguas debajo del elemento que cruza. FOTOGRAFÍAS DE DEFICIENCIAS: Fotografías de cualquier deficiencia con intensidad mayor que 1 o cualquier situación no descrita en los ítems de inspección que sea riesgosa. FORMULARIO PARA INSPECCIÓN DE PUENTES FERROVIARIOS Página 35 de 36 FOTOGRAFÍAS (usar la cantidad que sea necesaria) Fecha Junio, 2022 Nombre del puente: Puente Ferroviario Río Virilla N.º de identificación del puente: Estación de bastión inicial (km): 11 + 406 Identificación de línea férrea: Ferrocarril al Pacífico N.º: 73 ELEMENTO: Verticales en pila N.º: 74 ELEMENTO: Perno de conexión en pila DESCRIPCIÓN Corrosión generalizada en elementos verticales de la pila. DESCRIPCIÓN Perdida total de sección en perno de conexión de pila con cimentación. N.º: 75 ELEMENTO: Perno de conexión en pila N.º: 76 ELEMENTO: Horizontales pila DESCRIPCIÓN Corrosión importante en perno de conexión de pila con Corrosión importante en primer elemento horizontal de laDESCRIPCIÓN cimentación. pila. FOTOGRAFÍAS DE INVENTARIO: Vista de línea de centro, Vista general, Vistas laterales, Vista de elementos de subestructura, Vista inferior de elementos de cada superestructura, Vista aguas arriba y aguas debajo del elemento que cruza. FOTOGRAFÍAS DE DEFICIENCIAS: Fotografías de cualquier deficiencia con intensidad mayor que 1 o cualquier situación no descrita en los ítems de inspección que sea riesgosa. FORMULARIO PARA INSPECCIÓN DE PUENTES FERROVIARIOS Página 36 de 36 FOTOGRAFÍAS (usar la cantidad que sea necesaria) Fecha Junio, 2022 Nombre del puente: Puente Ferroviario Río Virilla N.º de identificación del puente: Estación de bastión inicial (km): 11 + 406 Identificación de línea férrea: Ferrocarril al Pacífico N.º: 77 ELEMENTO: Conexiones pila N.º: 78 ELEMENTO: Apoyo pila DESCRIPCIÓN Corrosión importante en conexiones de pila con Corrosión en elementos de apoyo de pila con cimentación.DESCRIPCIÓN cimentación. N.º: 79 ELEMENTO: Pila N.º: 80 ELEMENTO: Protección de pila DESCRIPCIÓN Vista inferior de pila. Corrosión generalizada en todos los Elemento de protección de mampuestos de piedra en laDESCRIPCIÓN elementos. Perdida de diagonal en costado oeste. pila. Se encuentra en buenas condiciones. FOTOGRAFÍAS DE INVENTARIO: Vista de línea de centro, Vista general, Vistas laterales, Vista de elementos de subestructura, Vista inferior de elementos de cada superestructura, Vista aguas arriba y aguas debajo del elemento que cruza. FOTOGRAFÍAS DE DEFICIENCIAS: Fotografías de cualquier deficiencia con intensidad mayor que 1 o cualquier situación no descrita en los ítems de inspección que sea riesgosa. Cliente: Instituto Costarricense de Ferrocarriles (INCOFER) INFORME ESTRUCTURAL Proyecto: Puente sobre Río Virilla ­ Vía Pacífico Ubicación: Belén-San José, Costa Rica Código de Identificación de Documento SC.669-INF-01 Página: 67/70 Rev.: 0 ANEXO 2 PLANOS DE LEVANTAMIENTO ESTRUCTURAL, PLANOS DE LEVANTAMIENTO DE DAÑOS Y PLANOS DE REPARACIÓN A B C D E F G H PROYECTO: PUENTE FERROVIARIO RIO VIRILLA - PACIFICO 1 COSTA RICA PROVINCIA: SAN JOSE CANTON: SAN JOSE DISTRITO: URUCA 1 PROPIETARIO Ingenieria y Diseño Estructural INSTITUTO COSTARRICENSE DE FERROCARRILES (INCOFER) 2 2 3 3 4 4 5 6 N° de INDICE GENERAL ESTRUCTURAL 7 Lámina 8 Contenido de Lámina G-000 A PORTADA LEVANTAMIENTO ESTRUCTURAL N° de Contenido de Lámina 5 Lámina LE-100 VISTAS ISOMETRICAS PUENTE LE-101 PLANTAS Y ELEVACIONES DE ARMADURA DE PUENTE LE-102 SECCIONES DE ARMADURA DE PUENTE LE-103 ELEVACIONES Y SECCIONES DE PILA DE PUENTE REGISTRO DE DAÑOS N° de Contenido de Lámina Lámina RD-100 ARMADURA N° 1 COSTADO NORTE & SUR 6 RD-101 ARMADURA N° 2 COSTADO NORTE & SUR RD-102 PILA DE PUENTE COSTADO NORTE & SUR REPARACION ESTRUCTURAL N° de Contenido de Lámina Lámina S-000 ESPECIFICACIONES TECNICAS S-100 DETALLES DE REPARACION DE CONEXIONES 7 VISTA ISOMETRICA GENERAL CONTENIDO: ESCALA PORTADA PROYECTO: PLANEAMIENTO, DISEÑO E INSPECCION: Nº REV FECHA DESCRIPCION POR APROBÓ INFORMACION DEL REGISTRO PUBLICO: 0 28/06/2022 ENTREGA FINAL NSV/MMM PMJ PUENTE FERROVIARIO RIO G PROPIETARIO: INSTITUTO COSTARRICENSE DE VIRILLA - PACIFICO FERROCARRILES NUM. CEDULA: --------------- PROPIETARIO: No. CATASTRO: --------------- INSTITUTO COSTARRICENSE CITAS: --------------- DE FERROCARRILES Proyecto: Fecha: Nombre de archivo: PROVINCIA CANTON DISTRITO EL CONTENIDO DE ESTA LAMINA ES PROPIEDAD INTELECTUAL DE Ver Revisión N° Lámina: 01° SAN JOSE 01° SAN JOSE 07° URUCA SISMOCONSULTORES S.A. DE ACUERDO CON EL ARTICULO 101 DE LA LEY Nº 6683 Y 669 SUS REFORMAS; SOLO PODRA SER UTILZADO CON LA DEBIDA AUTORIZACION DE Tamaño de Lámina: G-000 SISMOCONSULTORES S.A. Escala: 750x1100 mm INDICADA B C D E F H A B C D E F G H 1 1 2 2 3 3 4 4 VISTA 1 ESCALA 5 5 6 6 7 7 CONTENIDO: LEVANTAMIENTO ESTRUCTURAL VISTA 2 VISTAS ISOMETRICAS PUENTE ESCALA PROYECTO: Nº REV FECHA DESCRIPCION POR APROBÓ INFORMACION DEL REGISTRO PUBLICO: PLANEAMIENTO, DISEÑO E INSPECCION: 8 PUENTE FERROVIARIO RIO 0 28/06/2022 ENTREGA FINAL NSV/MMM PMJ PROPIETARIO: INSTITUTO COSTARRICENSE DE FERROCARRILES VIRILLA - PACIFICO NUM. CEDULA: --------------- PROPIETARIO: No. CATASTRO: --------------- INSTITUTO COSTARRICENSE CITAS: --------------- DE FERROCARRILES Proyecto: Fecha: Nombre de archivo: PROVINCIA CANTON DISTRITO EL CONTENIDO DE ESTA LAMINA ES PROPIEDAD INTELECTUAL DE Ver Revisión N° Lámina: 01° SAN JOSE 01° SAN JOSE 07° URUCA SISMOCONSULTORES S.A. DE ACUERDO CON EL ARTICULO 101 DE LA LEY Nº 6683 Y 669 SUS REFORMAS; SOLO PODRA SER UTILZADO CON LA DEBIDA AUTORIZACION DE Tamaño de Lámina: LE-100 SISMOCONSULTORES S.A. Escala: 750x1100 mm INDICADA A B C D E F G H A B C D E F G H 68552 31642 350 36560 3725 3456 3456 3456 3456 3456 3456 3456 3725 3880 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3880 269 269 280 280 1 2C 15" 33 lb/pie 2C 15" 33 lb/pie 2C 15" 33 lb/pie + Placa 2C 15" 33 lb/pie + Placa 2C 15" 33 lb/pie + Placa 2C 15" 33 lb/pie + Placa 2C 15" 33 lb/pie + Placa 2C 15" 33 lb/pie 2C 15" 33 lb/pie 2C 15" 33 lb/pie + Placa 2C 15" 33 lb/pie + Placa 2C 15" 33 lb/pie + Placa 2C 15" 33 lb/pie + Placa 2C 15" 33 lb/pie + Placa 2C 15" 33 lb/pie + Placa 2C 15" 33 lb/pie + Placa 2C 15" 33 lb/pie + Placa 2C 15" 33 lb/pie + Placa 2C 15" 33 lb/pie + Placa 1 + Pletinas t=7/16" + Pletinas t=7/16" continua t=7/16" continua t=7/16" continua t=7/16" continua t=7/16" continua t=7/16" + Pletinas t=7/16" + Pletinas t=7/16" continua t=7/16" continua t=7/16" continua t=7/16" continua t=7/16" continua t=7/16" continua t=7/16" continua t=7/16" continua t=7/16" continua t=7/16" continua t=7/16" S15x42 S15x42 S15x42 S15x42 S15x42 S15x42 S15x42 S15x42 S15x42 S15x42 S15x42 S15x42 S15x42 S15x42 S15x42 S15x42 S15x42 S15x42 S15x42 L5"x31/2"x7/16S"15x42 L5"x31/2"x7/16" L5"x31/2"x7/1S6"15x42L5"x31/2"x7/16" L3"x3"x3/8"S15x42L3"x3"x3/8" L3"x3"x3/8"S15x42L3"x3"x3/8" L3"x3"x3/8"S15x42L3"x3"x3/8" L3"x3"x3/8"S15x42L3"x3"x3/8" L3"x3"x3/8"S15x42L3"x3"x3/8" L5"x31/2"x7/1S6"15x42L5"x31/2"x7/16" L5"x31/2"x7/16S"15x42 L5"x31/2"x7/16" L5"x31/2"x7/16S" 15x42L5"x31/2"x7/16" L5"x31/2"x7/1S6"15x42L5"x31/2"x7/16" L3"x3"x3/8"S15x42 L3"x3"x3/8" L3"x3"x3/8"S15x42 L3"x3"x3/8" L3"x3"x3/8"S15x42 L3"x3"x3/8" L3"x3"x3/8"S15x42 L3"x3"x3/8" L3"x3"x3/8"S15x42 L3"x3"x3/8" L3"x3"x3/8"S15x42 L3"x3"x3/8" L5"x31/2"x7/1S6"15x42L5"x31/2"x7/16" L5"x31/2"x7/16S" 15x42L5"x31/2"x7/16" 3048 2C 15" 33 lb/pie + Placa 2C 15" 33 lb/pie + Placa 2C 15" 33 lb/pie + Placa 2C 15" 33 lb/pie + Placa 2C 15" 33 lb/pie + Placa 2C 15" 33 lb/pie + Placa 2C 15" 33 lb/pie + Placa 2C 15" 33 lb/pie + Placa 2C 15" 33 lb/pie + Placa 2C 15" 33 lb/pie + Placa 2C 15" 33 lb/pie + Placa S20x75 continua t=7/16" continua t=7/16" continua t=7/16" continua t=7/16" continua t=7/16" continua t=7/16" continua t=7/16" continua t=7/16" continua t=7/16" continua t=7/16" continua t=7/16" S20x75 S20x75 S20x75 S20x75 S20x75 S20x75 S20x75 S20x75 S20x75 S20x75 S20x75 S20x75 S20x75 S20x75 S20x75 S20x75 S20x75 S20x75 S20x75 S20x75 2C 15" 33 lb/pie 2C 15" 33 lb/pie 2C 15" 33 lb/pie 2C 15" 33 lb/pie 2C 15" 33 lb/pie + Placa 2C 15" 33 lb/pie + Placa 2C 15" 33 lb/pie + Placa 2C 15" 33 lb/pie + Placa + Pletinas t=7/16" + Pletinas t=7/16" + Pletinas t=7/16" + Pletinas t=7/16" continua t=7/16" continua t=7/16" continua t=7/16" continua t=7/16" S15x42 2 PLANTA DE PUENTE ARRIOSTRAMIENTO SUPERIOR 2 ESCALA 1 : 75 68552 31642 350 36560 3725 3456 3456 3456 3456 3456 3456 3456 3725 3880 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3880 269 269 280 280 2C 15" 33 lb/pie 2C 15" 33 lb/pie 2C 15" 33 lb/pie 2C 15" 33 lb/pie 2C 15" 33 lb/pie 2C 15" 33 lb/pie 2C 15" 33 lb/pie 2C 15" 33 lb/pie 2C 15" 33 lb/pie 2C 15" 33 lb/pie 2C 15" 33 lb/pie 2C 15" 33 lb/pie 2C 15" 33 lb/pie 2C 15" 33 lb/pie 2C 15" 33 lb/pie 2C 15" 33 lb/pie 2C 15" 33 lb/pie 2C 15" 33 lb/pie 2C 15" 33 lb/pie + Pletinas t=7/16" + Pletinas t=7/16" + Pletinas t=7/16" + Pletinas t=7/16" + Pletinas t=7/16" + Pletinas t=7/16" + Pletinas t=7/16" + Pletinas t=7/16" + Pletinas t=7/16" + Pletinas t=7/16" + Pletinas t=7/16" + Pletinas t=7/16" + Pletinas t=7/16" + Pletinas t=7/16" + Pletinas t=7/16" + Pletinas t=7/16" + Pletinas t=7/16" + Pletinas t=7/16" + Pletinas t=7/16" 3 3048 L3"x3"x3/8" L3"x3"x3/8" L3"x3"x3/8" L3"x3"x3/8" L3"x3"x3/8" L3"x3"x3/8" L3"x3"x3/8" L3"x3"x3/8" L3"x3"x3/8" L3"x3"x3/8" L3"x3"x3/8" L3"x3"x3/8" L3"x3"x3/8" L3"x3"x3/8" L3"x3"x3/8" L3"x3"x3/8" L3"x3"x3/8" L3"x3"x3/8" L3"x3"x3/8" L3"x3"x3/8" L3"x3"x3/8" L3"x3"x3/8" L3"x3"x3/8" L3"x3"x3/8" L3"x3"x3/8" L3"x3"x3/8" L3"x3"x3/8" L3"x3"x3/8" L3"x3"x3/8" L3"x3"x3/8" L3"x3"x3/8" L3"x3"x3/8" L3"x3"x3/8" L3"x3"x3/8" L3"x3"x3/8" L3"x3"x3/8" L3"x3"x3/8" L3"x3"x3/8" 3 2 L3"x3"x3/8" 2 L3"x3"x3/8" 2 L3"x3"x3/8" 2 L3"x3"x3/8" 2 L3"x3"x3/8" 2 L3"x3"x3/8" 2 L3"x3"x3/8" 2 L3"x3"x3/8" 2 L3"x3"x3/8" 2 L3"x3"x3/8" 2 L3"x3"x3/8" 2 L3"x3"x3/8" 2 L3"x3"x3/8" 2 L3"x3"x3/8" 2 L3"x3"x3/8" 2 L3"x3"x3/8" 2 L3"x3"x3/8" 2 L3"x3"x3/8" 2 L3"x3"x3/8" 2 L3"x3"x3/8" 2 L3"x3"x3/8" 2C 15" 33 lb/pie 2C 15" 33 lb/pie 2C 15" 33 lb/pie 2C 15" 33 lb/pie 2C 15" 33 lb/pie 22CC1155" "3333lblb/p/pieie 2C 15" 33 lb/pie 22CC1155" "3333lblb/p/pieie 22CC1155""3333lblb/p/pieie 2C 15" 33 lb/pie 2C 15" 33 lb/pie 2C 15" 33 lb/pie 2C 15" 33 lb/pie 2C 15" 33 lb/pie 2C 15" 33 lb/pie 2C 15" 33 lb/pie 2C 15" 33 lb/pie 2C 15" 33 lb/pie 2C 15" 33 lb/pie + Pletinas t=7/16" + Pletinas t=7/16" + Pletinas t=7/16" + Pletinas t=7/16" + Pletinas t=7/16" + Pletinas t=7/16" + Pletinas t=7/16" + Pletinas t=7/16" + Pletinas t=7/16" + Pletinas t=7/16" + Pletinas t=7/16" + Pletinas t=7/16" + Pletinas t=7/16" + Pletinas t=7/16" + Pletinas t=7/16" + Pletinas t=7/16" + Pletinas t=7/16" + Pletinas t=7/16" + Pletinas t=7/16" PLANTA DE PUENTE ARRIOSTRAMIENTO INFERIOR ESCALA 1 : 75 68552 4 31642 350 36560 4 3725 3456 3456 3456 3456 3456 3456 3456 3725 3880 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3880 269 269 280 280 SUPERESTRUCTURA N.° 1 SUPERESTRUCTURA N.° 2 HACIA SAN JOSE HACIA BELEN (COSTADO ESTE) (COSTADO OESTE) D1 D2 D1 D2 D1 D3 D1 D3 D1 D3 D4 D1 D3 D1 D3 D1 D3 D1 D2 4 L5"x31/2"x7/16" D2 4 L5"x31/2"x7/16" 4 L5"x31/2"x7/16" D1 4 L5"x31/2"x7/16" D1 4 L5"x31/2"x7/16" D1 2 L5"x31/2"x7/16" D3 2 L5"x31/2"x7/16" D3 2 L5"x31/2"x7/16" D3 4 L5"x31/2"x7/16" D2 4 L5"x31/2"x7/16" D2 5 3460 4 L5"x31/2"x7/16" 4 L5"x31/2"x7/16" 4 L5"x31/2"x7/16" 4 L5"x31/2"x7/16" 4 L5"x31/2"x7/16" 5 2C 10" 20 lb/pie 4 L5"x31/2"x7/16" D1 4 L5"x31/2"x7/16" D1 4 L5"x31/2"x7/16" D1 4 L5"x31/2"x7/16" D1 2 L5"x31/2"x7/16" D4 2 L5"x31/2"x7/16" D3 2 L5"x31/2"x7/16" D3 4 L5"x31/2"x7/16" D2 4 L5"x31/2"x7/16" D2 2C 10" 20 lb/pie 2C 10" 20 lb/pie 2C 10" 20 lb/pie 4 L5"x31/2"x7/16" 4 L5"x31/2"x7/16" 4 L5"x31/2"x7/16" 4 L5"x31/2"x7/16" 2 L5"x31/2"x7/16" 4 L5"x31/2"x7/16" 2 L5"x31/2"x7/16" 2 L5"x31/2"x7/16" 2 L5"x31/2"x7/16" 2 L5"x31/2"x7/16" 2 L5"x31/2"x7/16" 2 L5"x31/2"x7/16" 4 L5"x31/2"x7/16" 4 L5"x31/2"x7/16" D1 ELEVACION ARMADURA LATERAL COSTADO NORTE ESCALA 1 : 75 6 68552 6 3880 36560 350 31642 280 3456 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3880 3725 3456 3456 3456 3456 3456 3456 3725 280 269 269 SUPERESTRUCTURA N.° 2 SUPERESTRUCTURA N.° 1 HACIA BELEN HACIA SAN JOSE (COSTADO OESTE) (COSTADO ESTE) 710 7 7 D2 4 L5"x31/2"x7/16" D2 D1 D3 D1 D3 D1 D3 D1 D4 D3 D1 D3 D1 D3 D1 D2 D1 D2 2C 10" 20 lb/pie 2C 10" 20 lb/pie D1 4 L5"x31/2"x7/16" 4 L5"x31/2"x7/16" D1 4 L5"x31/2"x7/16" D1 4 L5"x31/2"x7/16" D1 2 L5"x31/2"x7/16" D3 2 L5"x31/2"x7/16" D3 2 L5"x31/2"x7/16" D3 4 L5"x31/2"x7/16" D2 4 L5"x31/2"x7/16" D2 2C 10" 20 lb/pie 3460 2C 10" 20 lb/pie 4 L5"x31/2"x7/16" 4 L5"x31/2"x7/16" 4 L5"x31/2"x7/16" 4 L5"x31/2"x7/16" 2 L5"x31/2"x7/16" 4 L5"x31/2"x7/16" 2 L5"x31/2"x7/16" 4 L5"x31/2"x7/16" 2 L5"x31/2"x7/16" 2 L5"x31/2"x7/16" 2 L5"x31/2"x7/16" 2 L5"x31/2"x7/16" 4 L5"x31/2"x7/16" 2 L5"x31/2"x7/16" 4 L5"x31/2"x7/16" 4 L5"x31/2"x7/16" 4 L5"x31/2"x7/16" 4 L5"x31/2"x7/16" 4 L5"x31/2"x7/16" 4 L5"x31/2"x7/16" D1 D1 4 L5"x31/2"x7/16" D1 4 L5"x31/2"x7/16" D1 4 L5"x31/2"x7/16" D1 2 L5"x31/2"x7/16" D4 2 L5"x31/2"x7/16" D3 2 L5"x31/2"x7/16" D3 4 L5"x31/2"x7/16" D2 4 L5"x31/2"x7/16" D2 CONTENIDO: LEVANTAMIENTO ESTRUCTURAL PLANTAS Y ELEVACIONES DE ARMADURA DE PUENTE ELEVACION ARMADURA LATERAL COSTADO SUR PROYECTO: PLANEAMIENTO, DISEÑO E INSPECCION: Nº REV FECHA DESCRIPCION POR APROBÓ INFORMACION DEL REGISTRO PUBLICO: 0 28/06/2022 ENTREGA FINAL NSV/MMM PMJ ESCALA 1 : 75 PUENTE FERROVIARIO RIO PROPIETARIO: INSTITUTO COSTARRICENSE DE VIRILLA - PACIFICO FERROCARRILES 8 NOTA: NUM. CEDULA: --------------- Todas las secciones de acero están referenciadas PROPIETARIO: No. CATASTRO: --------------- del "Catálogo de Información Útil y Tablas Relacionadas a Productos de Acero, Hierro y INSTITUTO COSTARRICENSE CITAS: --------------- Otros para Edificios y Puentes" preparado por DE FERROCARRILES Milliken Brothers, 1905. Proyecto: Fecha: Nombre de archivo: EL CONTENIDO DE ESTA LAMINA ES PROPIEDAD INTELECTUAL DE Ver Revisión N° Lámina: PROVINCIA CANTON DISTRITO SISMOCONSULTORES S.A. DE ACUERDO CON EL ARTICULO 101 DE LA LEY Nº 6683 Y 669 01° SAN JOSE 01° SAN JOSE 07° URUCA SUS REFORMAS; SOLO PODRA SER UTILZADO CON LA DEBIDA AUTORIZACION DE Tamaño de Lámina: LE-101 SISMOCONSULTORES S.A. Escala: 750x1100 mm INDICADA A B C D E F G H A B C D E F G H 3503 227 3048 227 3048 Viga longitudinal Viga transversal 1 S15x42 S20x75 1 421.5 69.6 282.3 69.6 710 Pletinas de acero 455 480 C 10"x20 lb/pie en X, t=11.1mm 86.4 282.3 86.4 Pletinas de acero C 10"x20 lb/pie arriba y abajo en X, t=11.1mm 65 C 15"x33 lb/pie arriba y abajo 421.5 C 15"x33 lb/pie 86.4 69.6 282.3 69.6 Pletinas de acero en zigzag, t=11.1mm C 10"x20 lb/pie a ambos lados 62 2 4360 2C 10" 20 lb/pie 2C 10" 20 lb/pie 455 282.3 381 10.15 10.15 Pletinas de acero 2 3460 630 254 9.65 9.65 en zigzag, t=11.1mm a ambos lados 2L 5"x31/2"x7/16" 2L 5"x31/2"x7/16" 86.4 C 15"x33 lb/pie C 15"x33 lb/pie C 10"x20 lb/pie ELEVACION PLANTA ELEVACION PLANTA CUERDA TIPICA SUPERIOR E INFERIOR DE ARMADURA VERTICAL DE ARMADURA EN APOYOS 3 3 2 L3"x3"x3/8" 250.5 460.1 88.9 72.7 88.9 88.9 282.3 88.9 SECCION SUPERESTRUCTURA EN APOYOS 2 Angulares 2 Angulares 5"x3 1/2"x7/16" 5"x3 1/2"x7/16" ESCALA 1 : 25 3503 230 227 3048 227 60 75 3048 4 Viga longitudinal Viga transversal 255 250.5 590 6 Placas de acero 460.1 4 88.9 72.7 88.9 S15x42 S20x75 2 Angulares 2 Angulares c.a.c. 590mm aprox. 5"x3 1/2"x7/16" 5"x3 1/2"x7/16" t=8mm 2 Angulares 88.9 282.3 88.9 2 Angulares 5"x3 1/2"x7/16" 5"x3 1/2"x7/16" 75 710 L 3"x3"x3/8" Platinas de acero 262 230 262 L 3"x3"x3/8" t=8mm 127 8 127 127 8 127 2 Angulares Pletinas de acero 2 Angulares 5"x3 1/2"x7/16" 11.1 t=8mm 5"x3 1/2"x7/16" 6 Placas de acero 11.1 c.a.c. 590mm aprox. 11.1 11.1 t=8mm PLANTA ELEVACION PLANTA ELEVACION DIAGONAL DE ARMADURA TIPO D1 DIAGONAL DE ARMADURA TIPO D2 5 5 4360 3460 460.1 88.9 282.3 88.9 250.5 88.9 72.7 88.9 L 3"x3"x3/8" L 3"x3"x3/8" Angular de 2 Angulares 5"x3 1/2"x7/16" 5"x3 1/2"x7/16" 590 230 75 6 6 6 Placas de acero 255 c.a.c. 590mm aprox. 2 L3"x3"x3/8" t=8mm 460.1 250.5 88.9 72.7 88.9 SECCION TIPICA DE SUPERESTRUCTURA Angular de 88.9 282.3 88.9 Angular de 75 2 Angulares 2 Angulares 5"x3 1/2"x7/16" 5"x3 1/2"x7/16" ESCALA 1 : 25 5"x3 1/2"x7/16" 5"x3 1/2"x7/16" Platinas de acero t=8mm 230 127 8 Angular de 127 8 6 Placas de acero 2 Angulares Pletinas de acero 5"x3 1/2"x7/16" 5"x3 1/2"x7/16" t=8mm c.a.c. 590mm aprox. 162.3 11.1 11.1 t=8mm 11.1 11.1 ELEVACION PLANTA ELEVACION 7 139.7 21.1 DIAGONAL DE ARMADURA TIPO D3 DIAGONAL DE ARMADURA TIPO D4 7 508 10.4 12.1 20.2 23.5 12.9 SECCIONES DE ACERO ARMADURA DE PUENTE 16.5 ESCALA 1 : 10 10.4 381 CONTENIDO: LEVANTAMIENTO ESTRUCTURAL SECCIONES DE ARMADURA DE PUENTE NOTA: 10.4 21.1 PROYECTO: PLANEAMIENTO, DISEÑO E INSPECCION: Nº REV FECHA DESCRIPCION POR APROBÓ INFORMACION DEL REGISTRO PUBLICO: 12.1 0 28/06/2022 ENTREGA FINAL NSV/MMM PMJ 8 Todas las secciones de acero están referenciadas 23.5 PUENTE FERROVIARIO RIO G PROPIETARIO: INSTITUTO COSTARRICENSE DE VIRILLA - PACIFICO FERROCARRILES del "Catálogo de Información Útil y Tablas S15X42 S20X75 NUM. CEDULA: --------------- VIGA LONGITUDINAL VIGA TRANSVERSAL Relacionadas a Productos de Acero, Hierro y No. CATASTRO: --------------- Otros para Edificios y Puentes" preparado por PROPIETARIO: CITAS: --------------- Milliken Brothers, 1905. INSTITUTO COSTARRICENSE DE FERROCARRILES DETALLE DE VIGAS DE ACERO Proyecto: Fecha: Nombre de archivo: PROVINCIA CANTON DISTRITO EL CONTENIDO DE ESTA LAMINA ES PROPIEDAD INTELECTUAL DE Ver Revisión N° Lámina: ESCALA 1 : 5 01° SAN JOSE 01° SAN JOSE 07° URUCA SISMOCONSULTORES S.A. DE ACUERDO CON EL ARTICULO 101 DE LA LEY Nº 6683 Y 669 SUS REFORMAS; SOLO PODRA SER UTILZADO CON LA DEBIDA AUTORIZACION DE Tamaño de Lámina: LE-102 SISMOCONSULTORES S.A. Escala: 750x1100 mm INDICADA A B C D E F H A B C D E F G H 503 86.4 330 86.4 3048 C 15"x33 lb/pie 1 58 64 11644360 4360 Resto de placas 390 1 C 15"x33 lb/pie 315 69.6 175.8 69.6 3225 503 Solo el primero C 10"x20 lb/pie Pletinas de acero 86.4 330 86.4 en zigzag, t=11.1mm 2C 10" 20 lb/pie Horizontal H4 300 Pletinas de acero a ambos lados en X, t=11.1mm Placa de acero 315 2C 12" 25 lb/pie Horizontal H2 2C 10" 20 lb/pie C 15"x33 lb/pie continua, t=11.1mm 2LD3"6x3"x3/8" 69.6 175.8 69.6 2C 15" 33 lb/pie + PL continua t=7/16" D5 D5 2C 15" 33 lb/pie + PL continua t=7/16" 2C 15" 33 lb/pie + PL continua t=7/16" 2C 15" 33 lb/pie + PL continua t=7/16" C 10"x20 lb/pie 2DL36"x3"x3/8" 2L4"x3"x7/16"2L4"x3"x7/16" 381 10.15 10.15 620 9.65 9.65 300 2LD36"x3"x3/8" C 10"x20 lb/pie 5440 5440 Placa de acero 305 t=11.1mm 254 2 D5 D5 Pletinas de acero 2 en zigzag, t=11.1mm C 10"x20 lb/pie 2L4"x3"x7/16" 2L4"x3"x7/16" 2L3"x3"xD3/68" C 15"x33 lb/pie Pletinas de acero a ambos lados en X, t=11.1mm PLANTA ELEVACION PLANTA ELEVACION 2L4"x3"x7/16" 2L4"x3"x7/16" 2C 10" 20 lb/pie H3 COLUMNA C1 DE PILA DE PUENTE COLUMNA C2 DE PILA DE PUENTE D5 D5 Columna ESCALA 1 : 15 ESCALA 1 : 15 C2 2LD3"6x3"x3/8" 2L3"x3"Dx63/8" 2845 (De borde de placa a borde de placa) Columna C1 Columna C15440 5440 230 2385 230 3 2L4"x3"x7/16" 2L4"x3"x7/16" 2DL63"x3"x3/8" Placa de acero Angular de D5 D5 2L3"x3"x3D/86" t=11.1mm 5"x3"x7/16" Placa de acero t=11.1mm 76.2 3 562.4 2C 10" 20 lb/pie H2 31560 31560 2C 15" 33 lb/pie + PL continua t=7/16" 562.4 410 Angular de 76.2 410 76.2 Angular de 2C 10" 20 lb/pie 5"x3"x7/16" 5"x3"x7/16" D5 2DL63"x3"x3/8" D5 2C 15" 33 lb/pie + PL continua t=7/16" 2L3"x3"x3D/86" 127 11.1 2C 15" 33 lb/pie + PL continua t=7/16" 2L4"x3"x7/16" 2L4"x3"x7/16" 2C 15" 33 lb/pie + PL continua t=7/16" 76.2 Pletinas de acero 27200 27200 Pletinas de acero 570 570 Angular de 11.1 11.1 en zigzag, t=11.1mm 5440 5440 en zigzag, t=11.1mm 5"x3"x7/16" D5 D5 PLANTA ELEVACION 2L4"x3"x7/16" 2L4"x3"x7/16" 2L3"x3"xD36/8" 2DL36"x3"x3/8" HORIZONTAL DE PILA DE PUENTE H1 2C 10" 20 lb/pie H3 ESCALA 1 : 15 4 D5 D5 2DL36"x3"x3/8" Columna C2 Columna C1 1699 381 4 2L3"x3"xD36/8" 77.5 226 77.5 2L4"x3"x7/16" 2L4"x3"x7/16" C 12"x25 lb/pie C 12"x25 lb/pie Placas de acero Columna C1 381 continua, t=11.1mm 77.5 226 77.5 5440 5440 a ambos lados 9.9 9.9 D5 D5 2L3"x3"Dx36/8" 2L4"x3"x7/16" 2L4"x3"x7/16" 2LD36"x3"x3/8" Placas de acero continua, t=11.1mm a ambos lados C 12"x25 lb/pie C 12"x25 lb/pie 2C 10" 20 lb/pie H3 ELEVACION PLANTA 2C 15" 33 lb/pie + PL continua t=7/16" D5 D5 2C 15" 33 lb/pie + PL continua t=7/16" 5440 2L3D"6x3"x3/8" 2C 10" 20 lb/pie 2C 15" 33 lb/pie + PL continua t=7/16" HORIZONTAL DE PILA DE PUENTE H2 5 2L4"x3"x7/16" 2L4"x3"x7/16" 2C 15" 33 lb/pie + PL continua t=7/16" 2L3"x3"xD36/8" ESCALA 1 : 15 5 5440 4495 (En primer tramo, resto Variable) (De borde de placa a borde de placa) D5 D5 230 4035 230 C 10"x20 lb/pie 2L3"x3"Dx36/8" 2LD3"6x3"x3/8" Placa de acero Placa de acero 2C 10" 20 lb/pie 2L4"x3"x7/16" 2L4"x3"x7/16" t=11.1mm t=11.1mm 469.2 4495 2L5"x3"x7/16" H1 2C 10" 20 lb/pie H3 469.2 69.6 330 69.6 Pletinas de acero 69.6 330 69.6 C 10"x20 lb/pie en zigzag, t=9.52mm a ambos lados 9.65 9.65 2845 4495 254 254 C 10"x20 lb/pie 485 485 485 Pletinas de acero C 10"x20 lb/pie en zigzag, t=9.52mm 6 a ambos lados 6 PLANTA ELEVACION ELEVACION NORTE Y SUR PILA DE PUENTE ELEVACION ESTE Y OESTE PILA DE PUENTE HORIZONTAL DE PILA DE PUENTE H3 ESCALA 1 : 75 ESCALA 1 : 75 ESCALA 1 : 15 381 2754 381 230 2294 230 492.8 Horizontal H2 Pletinas de acero Horizontal H2 381 76.2 340.4 76.2 en zigzag, t=11.1mm a ambos lados C 10"x20 lb/pie 69.6 242 69.6 Angular de 69.6 242 69.6 C 10"x20 lb/pie Pletinas de acero 3"x3"x3/8" 7 381 en zigzag, t=11.1mm 7 Pletinas de acero a ambos lados en zigzag, t=9.52mm 9.65 9.65 Angular de 3"x3"x3/8" 119 C 10"x20 lb/pie 152.4 Placa de acero Placa de acero C 10"x20 lb/pie 76.2 76.2 t=11.1mm t=11.1mm 2 Angulares 480 492.8 PLANTA ELEVACION CONTENIDO: de 4"x3"x7/16" 76.2 340.4 76.2 101.6 Placa de acero HORIZONTAL DE PILA DE PUENTE H4 LEVANTAMIENTO ESTRUCTURAL ELEVACION11.1 t=11.1mm Pletinas de acero en zigzag, t=9.52mm ESCALA 1 : 15 ELEVACIONES Y SECCIONES DE PILA DE NOTA: DIAGONAL DE PILA DE PUENTE TIPO D5 76.2 9.5 PUENTE Todas las secciones de acero están referenciadas ESCALA 1 : 10 230 del "Catálogo de Información Útil y Tablas 9.5 9.5 2 Angulares de 3"x3"x3/8" Relacionadas a Productos de Acero, Hierro y PROYECTO: PLANEAMIENTO, DISEÑO E INSPECCION: Nº REV FECHA DESCRIPCION POR APROBÓ INFORMACION DEL REGISTRO PUBLICO: 8 Otros para Edificios y Puentes" preparado por PLANTA ELEVACION PUENTE FERROVIARIO RIO 0 28/06/2022 ENTREGA FINAL NSV/MMM PMJ VIRILLA - PACIFICO G PROPIETARIO: INSTITUTO COSTARRICENSE DE Milliken Brothers, 1905. FERROCARRILES NUM. CEDULA: --------------- DIAGONAL DE PILA DE PUENTE TIPO D6 PROPIETARIO: No. CATASTRO: --------------- ESCALA 1 : 15 INSTITUTO COSTARRICENSE CITAS: --------------- DE FERROCARRILES Proyecto: Fecha: Nombre de archivo: PROVINCIA CANTON DISTRITO EL CONTENIDO DE ESTA LAMINA ES PROPIEDAD INTELECTUAL DE Ver Revisión N° Lámina: 01° SAN JOSE 01° SAN JOSE 07° URUCA SISMOCONSULTORES S.A. DE ACUERDO CON EL ARTICULO 101 DE LA LEY Nº 6683 Y 669 SUS REFORMAS; SOLO PODRA SER UTILZADO CON LA DEBIDA AUTORIZACION DE Tamaño de Lámina: LE-103 F SISMOCONSULTORES S.A. Escala: 750x1100 mm INDICADA A B C D E H A B C D E F G H 1 2 ARMADURA N.° 1 ARMADURA N.° 2 3 4 HACIA SAN JOSE HACIA BELEN 5 (COSTADO ESTE) (COSTADO OESTE) 6 7 1 8 2 A 3 4 VISTA ISOMETRICA REGISTRO DAÑOS ARMADURA N° 1 COSTADO NORTE ESCALA 5 VISTA ISOMETRICA REGISTRO DAÑOS ARMADURA N° 1 COSTADO SUR SIMBOLOGIA DE COLORES 6 ESCALA Elemento faltante 7 Pérdida de sección total de perno Corrosión importante entre elementos en contacto CONTENIDO: Corrosión importante en elemento Deformaciones puntuales en elementos REGISTRO DE DAÑOS Falla de conexiones ARMADURA N° 1 COSTADO NORTE & SUR Corrosión entre elementos en contacto Pérdida de sección del elemento Corrosión en elemento NOTAS GENERALES: 1. Corrosión generalizada en toda la estructura. 2. Pérdida de pintura en toda la estructura de acero. PROYECTO: PLANEAMIENTO, DISEÑO E INSPECCION: Nº REV FECHA DESCRIPCION POR APROBÓ INFORMACION DEL REGISTRO PUBLICO: 0 28/06/2022 ENTREGA FINAL NSV/MMM PMJ PUENTE FERROVIARIO RIO PROPIETARIO: INSTITUTO COSTARRICENSE DE VIRILLA - PACIFICO FERROCARRILES NUM. CEDULA: --------------- PROPIETARIO: No. CATASTRO: --------------- INSTITUTO COSTARRICENSE CITAS: --------------- DE FERROCARRILES Proyecto: Fecha: Nombre de archivo: PROVINCIA CANTON DISTRITO EL CONTENIDO DE ESTA LAMINA ES PROPIEDAD INTELECTUAL DE Ver Revisión N° Lámina: 01° SAN JOSE 01° SAN JOSE 07° URUCA SISMOCONSULTORES S.A. DE ACUERDO CON EL ARTICULO 101 DE LA LEY Nº 6683 Y 669 SUS REFORMAS; SOLO PODRA SER UTILZADO CON LA DEBIDA AUTORIZACION DE Tamaño de Lámina: RD-100 SISMOCONSULTORES S.A. Escala: 750x1100 mm INDICADA B C D E F G H A B C D E F G H 1 2 ARMADURA N.° 1 ARMADURA N.° 2 3 4 HACIA SAN JOSE HACIA BELEN 5 (COSTADO ESTE) (COSTADO OESTE) 6 7 1 8 2 A 3 4 VISTA ISOMETRICA REGISTRO DAÑOS ARMADURA N° 2 COSTADO NORTE ESCALA 5 SIMBOLOGIA DE COLORES 6 Elemento faltante Pérdida de sección total de perno Corrosión importante entre elementos en contacto Corrosión importante en elemento Deformaciones puntuales en elementos Falla de conexiones Corrosión entre elementos en contacto Pérdida de sección del elemento 7 Corrosión en elemento NOTAS GENERALES: CONTENIDO: 1. Corrosión generalizada en toda la estructura. REGISTRO DE DAÑOS 2. Pérdida de pintura en toda la estructura de acero. ARMADURA N° 2 COSTADO NORTE & SUR VISTA ISOMETRICA REGISTRO DAÑOS ARMADURA N° 2 COSTADO SUR ESCALA PROYECTO: PLANEAMIENTO, DISEÑO E INSPECCION: Nº REV FECHA DESCRIPCION POR APROBÓ INFORMACION DEL REGISTRO PUBLICO: 0 28/06/2022 ENTREGA FINAL NSV/MMM PMJ PUENTE FERROVIARIO RIO PROPIETARIO: INSTITUTO COSTARRICENSE DE VIRILLA - PACIFICO FERROCARRILES NUM. CEDULA: --------------- PROPIETARIO: No. CATASTRO: --------------- INSTITUTO COSTARRICENSE CITAS: --------------- DE FERROCARRILES Proyecto: Fecha: Nombre de archivo: PROVINCIA CANTON DISTRITO EL CONTENIDO DE ESTA LAMINA ES PROPIEDAD INTELECTUAL DE Ver Revisión N° Lámina: 01° SAN JOSE 01° SAN JOSE 07° URUCA SISMOCONSULTORES S.A. DE ACUERDO CON EL ARTICULO 101 DE LA LEY Nº 6683 Y 669 SUS REFORMAS; SOLO PODRA SER UTILZADO CON LA DEBIDA AUTORIZACION DE Tamaño de Lámina: RD-101 SISMOCONSULTORES S.A. Escala: 750x1100 mm INDICADA B C D E F G H A B C D E F G H ARMADURA N.° 1 ARMADURA N.° 2 HACIA SAN JOSE HACIA BELEN (COSTADO ESTE) (COSTADO OESTE) 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 SIMBOLOGIA DE COLORES 6 Elemento faltante 6 Pérdida de sección total de perno Corrosión importante entre elementos en contacto Corrosión importante en elemento Deformaciones puntuales en elementos Falla de conexiones Corrosión entre elementos en contacto 7 Pérdida de sección del elemento 7 Corrosión en elemento NOTAS GENERALES: CONTENIDO: 1. Corrosión generalizada en toda la estructura. REGISTRO DE DAÑOS 2. Pérdida de pintura en toda la estructura de acero. PILA DE PUENTE COSTADO NORTE & SUR VISTA ISOMETRICA REGISTRO DAÑOS PILA DE PUENTE COSTADO NORTE VISTA ISOMETRICA REGISTRO DAÑOS PILA DE PUENTE COSTADO SUR ESCALA ESCALA PROYECTO: Nº REV FECHA DESCRIPCION POR APROBÓ INFORMACION DEL REGISTRO PUBLICO: PLANEAMIENTO, DISEÑO E INSPECCION: 8 PUENTE FERROVIARIO RIO 0 28/06/2022 ENTREGA FINAL NSV/MMM PMJ PROPIETARIO: INSTITUTO COSTARRICENSE DE FERROCARRILES VIRILLA - PACIFICO NUM. CEDULA: --------------- PROPIETARIO: No. CATASTRO: --------------- INSTITUTO COSTARRICENSE CITAS: --------------- DE FERROCARRILES Proyecto: Fecha: Nombre de archivo: PROVINCIA CANTON DISTRITO EL CONTENIDO DE ESTA LAMINA ES PROPIEDAD INTELECTUAL DE Ver Revisión N° Lámina: 01° SAN JOSE 01° SAN JOSE 07° URUCA SISMOCONSULTORES S.A. DE ACUERDO CON EL ARTICULO 101 DE LA LEY Nº 6683 Y 669 SUS REFORMAS; SOLO PODRA SER UTILZADO CON LA DEBIDA AUTORIZACION DE Tamaño de Lámina: RD-102 SISMOCONSULTORES S.A. Escala: 750x1100 mm INDICADA A B C D E F G H A B C D E F G H 1 PARAMETROS DE DISEÑO ESPECIFICACIONES TECNICAS DE MATERIALES 1 CODIGOS DE DISEÑO: Pernos de conexión: PRETENSION MINIMA PARA VERIFICACION 2 DE PREINSTALACION Los pernos de unión entre elementos de acero seràn 3 AREMA 2020: American Railway Engineering and Maintenance-of-way Association 2020 de tipo ASTM 325: 4 ASCE/SEI 7-16: Minimum Design Loads and Associated Criteria for Buildings and Other Structures 2016 fy= 6328 Kg/cm² 5 ANSI / AISC-360-16: Specification for Structural Steel Buildings 2016 fu= 8437 Kg/cm² Pretensión mínima en pernos para verificación de 6 CARGAS DE DISEÑO : preinstalación, kips (Ton) Diámetro nominal del perno 7 NOTAS ESPECIALES PARA PERNOS DE UNION: db, in(mm) ASTM A325 y F1852 ASTM A490 y F2280 CONTENIDO: 1. Todos los agujeros de conexion seran de tamaño estandar ½ (12.7) 13 (5.90) 16 (7.26) segun AISC, a menos que se indique otra cosa en planos. REPARACION ESTRUCTURAL 5/8 (15.9) 20 (9.07) 25 (11.34) ESPECIFICACIONES TECNICAS 2 CARGAS PERMANENTES 2. La rosca de todos los pernos de union debera ser excluida de ¾ (19.1) 29 (13.15) 37 (16.78) la interfase de los elementos de acero que conecten Peso de durmientes : 289 Kg/m 7/8 (22.2) 41 (18.60) 51 (23.13) Peso de rieles ASCE 80: 40 Kg/m 3.Todos los pernos de las conexiones pretensadas y de 1 (25.4) 54 (24.49) 67 (30.39) Peso de rieles ASCE 85: 43 Kg/m deslizamiento critico de la estructura de acero deben tensarse 1 1/8(28.6) 59 (26.76) 84 (38.10) utilizando una llave de pretensado precalibrada mediante un 1 ¼(31.8) 75 (34.02) 107 (48.53) CARGAS TEMPORALES calibrador de tension, al torque indicado en la Tabla de PRETENSIÓN mínima de esta lámina. El calibrador de tension DMU Apolo : 33450 kg se utiliza para confirmar la idoneidad del conjunto completo del 1 3/8(34.9) 89 (40.37) 127 (57.61) perno para la instalacion con pretension y para confirmar que el 1 ½(38.1) 108 (48.99) 155 (70.31) Locomotora GEU11B : 56245 kg personal encargado de instalar los pernos utilice el equipo de manera correcta. La calibración de la llave de pretensión debe Locomotora GEU6B : 48181 kg hacerse a la tensión indicada en la Tabla de PREINSTALACIÓN de esta lámina. Locomotora GE747BB : 47272 kg 3 Grúa Ferroviaria : 74000 kg Carro de volteo : 47000 kg METODO DE ANALISIS : Se prohibe el uso de torques provenientes de tablas PRETENSION MINIMA DE PERNOS PARA o ecuaciones que pretendan relacionar torque con pretension. UNIONES PRETENSADAS Y DE DESLIZAMIENTO Carga de gravedad y vehículos: Análisis elástico lineal CRITICO Herramienta computacional: Robot Structural Analysis Pro 2020 Para aplicar correctamente el procedimiento, la llave de Diámetro nominal del perno Pretensión mínima de perno, kips (Ton) pretensado debe ser calibrada según los siguientes db, in (mm) NOTAS : lineamientos: ASTM A325 y F1852 ASTM A490 y F2280 ½ (12.7) 12 (5.44 ) 15 (6.80 ) 1 - El contratista de la estructura metalica debera verificar todas a. Debe calibrarse todos los dias. 5/8 (15.9) 19 (8.62 ) 24 (10.89 ) las dimensiones en sitio previo a la fabricacion. b. Debe calibrarse cuando se evidencian cambios ¾ (19.1) 28 (12.70 ) 35 (15.88 ) 7/8 (22.2) 39 (17.69 ) 49 (22.23 ) 4 importantes en cualquiera de los componentes del perno. 1 (25.4) 51 (23.13 ) 64 (29.03 ) c. Debe calibrarse cuando hay relubricación de una cantidad 1 1/8(28.6) 56 (25.40 ) 80 (36.29 ) 1 ¼(31.8) 71 (32.20 ) 102(46.27 ) importante de cualquiera de los componentes del perno. 1 3/8(34.9) 85 (38.56 ) 121(54.88 ) d. Debe calibrarse cuando se notan diferencias significativas 1 ½(38.1) 103(46.72 ) 148(67.13 ) en la condicion de la superficie del perno, tuercas o arandelas. e. Debe calibrarse cuando se altera por cualquier razón alguno de los componentes principales de la llave, incluyendo lubricacion manguera y sistema de aire. El torque de instalacion determinado en la calibraciòn debe aplicarse a todos los pernos de cada una de las conexiones. Durante la instalación de los pernos, se d. ebe avanzar 5 progresivamente de las partes más rígidas de la conexión PINTURA ESTRUCTURA METALICA EN TALLER hacia las menos rìgidas, minimizando de esta forma la relajacion de la tensión aplicada a los primeros pernos. Preparaciòn de la superficie: limpieza con chorro de arena o granalla hasta nivel SSPC-SP10 de acuerdo con las normas de SSPC " Society for Protective Coatings" Durante la ejecución del pretensado del perno se debe prevenir (grado Sa 2.5 segùn norma ISO-8501-1) la rotación de su parte no adherida a la llave. Se debe utilizar una arandela ASTM F436 debajo de cada elemento sujeto al Todos los perfiles, elementos, componentes y accesorios de acero deben ser pintados con base de pintura anticorrosiva inorgánico de Zinc, torque de la llave. y una capa de acabado esmalte de Poliuretano Alifàtico Se enumeran a continuación, otras recomendaciones para el Espesor de capa anticorrosiva 16 mils adecuado funcionamiento e instalacion de los pernos de unión: Espesor de capa de acabado : 14 mils 6 a. Todos los componentes de los pernos deben protegerse de suciedad y humedad tanto en taller como en sitio, PINTURA ESTRUCTURA METALICA EN SITIO preferiblemente guardados en sus empaques originales de fábrica. SSPC-SP2 b. Las arandelas deben utilizarse adecuadamente, según las Caras elementos en contacto: recomendaciones del AISC. c. Se debe minimizar el lapso de tiempo entre la extracción Espesor de capa anticorrosiva 16 mils de los elementos del ambiente protegido del taller y la Espesor de capa de acabado : 14 mils calibracion de la llave e instalacion del perno. Indicadores de Tensión Directa: Alternativamente al proceso de instalación y pretensión de pernos de unión, se permite el uso de arandelas tipo DTI. Para 7 su uso, se deben seguir todos las recomendaciones del fabricante. ACERO ESTRUCTURAL: Perfiles angulares para las conexiones: ASTM A36, Fy=2520 kg/cm² PROYECTO: Nº REV FECHA DESCRIPCION POR APROBÓ INFORMACION DEL REGISTRO PUBLICO: PLANEAMIENTO, DISEÑO E INSPECCION: 8 PUENTE FERROVIARIO RIO 0 28/06/2022 ENTREGA FINAL NSV/MMM PMJ PROPIETARIO: INSTITUTO COSTARRICENSE DE FERROCARRILES VIRILLA - PACIFICO NUM. CEDULA: --------------- PROPIETARIO: No. CATASTRO: --------------- INSTITUTO COSTARRICENSE CITAS: --------------- DE FERROCARRILES Proyecto: Fecha: Nombre de archivo: PROVINCIA CANTON DISTRITO EL CONTENIDO DE ESTA LAMINA ES PROPIEDAD INTELECTUAL DE Ver Revisión N° Lámina: 01° SAN JOSE 01° SAN JOSE 07° URUCA SISMOCONSULTORES S.A. DE ACUERDO CON EL ARTICULO 101 DE LA LEY Nº 6683 Y 669 SUS REFORMAS; SOLO PODRA SER UTILZADO CON LA DEBIDA AUTORIZACION DE Tamaño de Lámina: S-000 SISMOCONSULTORES S.A. Escala: 750x1100 mm INDICADA A B C D E F G H A B C D E F G H 68552 1 31642 350 36560 1 3725 3456 3456 3456 3456 3456 3456 3456 3725 3880 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3880 269 269 280 280 Conexiones a reemplazar S15x42 S15x42 S15x42 S15x42 S15x42 S15x42 S15x42 S15x42 S15x42 S15x42 S15x42 S15x42 S15x42 S15x42 S15x42 S15x42 S15x42 S15x42 S15x42 3048 S20x75 S20x75 S20x75 S20x75 S20x75 S20x75 S20x75 S20x75 S20x75 S20x75 S20x75 S20x75 S20x75 S20x75 S20x75 S20x75 S20x75 S20x75 S20x75 S20x75 S20x75 S15x42 S15x42 S15x42 S15x42 S15x42 S15x42 S15x42 S15x42 S15x42 S15x42 S15x42 S15x42 S15x42 S15x42 S15x42 S15x42 S15x42 S15x42 S15x42 2 Conexiones a S15x42 2 reemplazar HACIA SAN JOSE HACIA BELEN (COSTADO ESTE) (COSTADO OESTE) PLANTA DE PUENTE ESCALA 1 : 75 3 3 Viga transversal A Angular de acero 152.4 Viga transversal S20x75 de 6"x6"x3/8" a 39.6 63.5 49.3 S20x75 152.4 reemplazar 39.6 63.5 49.3 Remaches a reemplazar 89.7 100 39.7 89.7 100 39.7 4 279.4 279.4 4 381 100 508 100 508 381 89.7 39.7 100 89.7 39.7 100 Remaches a reemplazar Viga longitudinal Angular de acero S15x42 de 6"x6"x3/8" a reemplazar Angular de acero Viga longitudinal 18 162.3 de 6"x6"x3/8" a A 139.7 S15x42 reemplazar 5 SECCION A-A VISTA ISOMETRICA CONEXION EXISTENTE 5 ESCALA DETALLE DE CONEXION EXISTENTE ESCALA 1 : 5 B 152.4 152.4 Viga transversal Viga transversal Angular de acero S20x75 S20x75 39.6 63.5 49.3 de 6"x6"x3/8" A36 39.6 63.5 49.3 a colocar 6 6 Pernos pretensados Ø7/8" A325 a colocar 89.7 100 39.7 89.7 381 279.4 100 508 279.4 100 508 381 89.7 39.7 100 89.7 7 7 Pernos pretensados CONTENIDO: Ø7/8" A325 a colocar REPARACION ESTRUCTURAL Viga longitudinal Angular de acero DETALLES DE REPARACION DE CONEXIONES S15x42 de 6"x6"x3/8" A36 a colocar Angular de acero Viga longitudinal 18 162.3 de 6"x6"x3/8" A36 B S15x42 VISTA ISOMETRICA DE REPARACION a colocar 139.7 ESCALA SECCION B-B 8 DETALLE DE REPARACION DE CONEXION PROYECTO: PLANEAMIENTO, DISEÑO E INSPECCION: Nº REV FECHA DESCRIPCION POR APROBÓ INFORMACION DEL REGISTRO PUBLICO: A 0 28/06/2022 ENTREGA FINAL NSV/MMM PMJ ESCALA 1 : 5 PUENTE FERROVIARIO RIO G PROPIETARIO: INSTITUTO COSTARRICENSE DE VIRILLA - PACIFICO FERROCARRILES NUM. CEDULA: --------------- PROPIETARIO: No. CATASTRO: --------------- INSTITUTO COSTARRICENSE CITAS: --------------- DE FERROCARRILES Proyecto: Fecha: Nombre de archivo: PROVINCIA CANTON DISTRITO EL CONTENIDO DE ESTA LAMINA ES PROPIEDAD INTELECTUAL DE Ver Revisión N° Lámina: 01° SAN JOSE 01° SAN JOSE 07° URUCA SISMOCONSULTORES S.A. DE ACUERDO CON EL ARTICULO 101 DE LA LEY Nº 6683 Y 669 SUS REFORMAS; SOLO PODRA SER UTILZADO CON LA DEBIDA AUTORIZACION DE Tamaño de Lámina: S-100 SISMOCONSULTORES S.A. Escala: 750x1100 mm INDICADA B C D E F H Cliente: Instituto Costarricense de Ferrocarriles (INCOFER) INFORME ESTRUCTURAL Proyecto: Puente sobre Río Virilla ­ Vía Pacífico Ubicación: Belén-San José, Costa Rica Código de Identificación de Documento SC.669-INF-01 Página: 68/70 Rev.: 0 ANEXO 3 MEMORIA DE CÁLCULO REVISIÓN ESTRUCTURAL DEL SISTEMA DE PISO Proyecto: Revisión Estructural Puente Río Virilla Nombre: Ing. Mariela Murillo Fecha: Junio, 2022 Revisión de diseño de Vigas de Piso: Vigas Longitudinales 1. Características del acero Acero A33 Fy = 3008 kg/cm2 4222 kg/cm2 Fu = 1737 kg/cm2 2.10E+06 kg/cm2 Fv = E = 2. Características de la sección S 15x42.9 A = 81.29 cm2 Área de la sección d = 38.1 cm Peralte de la sección tw = 1.04 cm Espesor del alma bf = 13.97 cm Ancho del ala tf = 1.58 cm Espesor del ala Ix = 18563.92 cm4 Inercia en el eje fuerte Sx = 973.39 cm3 Módulo de sección Iy = 595.21 cm4 Inercia en el eje débil Sy = 85.05 cm3 Módulo de sección eje débil 3. Cargas de diseño Mux = 9337.63 kg.m Momento último en eje fuerte Cortante último en eje fuerte Vux = 12505.97 kg Momento último 4. Revisión a flexión Momento nominal Mux = 9337.63 kg.m Factor ASD Momento admisible eje fuerte Mn = 36599.52 Razón demanda capacidad Mn/ = 1.82 D/C = 20109.63 kg.m = 0.46 4. Revisión a cortante Vux = 12505.97 t.m Cortante último Vn = 79182.40 kg Cortante nominal Factor ASD Vn/ = 1.82 Cortante admisible eje fuerte D/C Razón demanda capacidad = 43506.81 = 0.29 Proyecto: Revisión Estructural Puente Río Virilla Nombre: Ing. Mariela Murillo Fecha: Junio, 2022 Revisión de diseño de Vigas de Piso: Vigas Transversales 1. Características del acero Acero A33 Fy = 3008 kg/cm2 4222 kg/cm2 Fu = 1737 kg/cm2 2.10E+06 kg/cm2 Fv = E = 2. Características de la sección S 20x75 A = 141.94 cm2 Área de la sección Peralte de la sección d = 50.8 cm Espesor del alma Ancho del ala tw = 1.61 cm Espesor del ala Inercia en el eje fuerte bf = 16.23 cm Módulo de sección Inercia en el eje débil tf = 2.02 cm Módulo de sección eje débil Ix = 53277.62 cm4 Sx = 2097.54 cm3 Iy = 1227.88 cm4 Sy = 151.58 cm3 3. Cargas de diseño Mux = 18154.76 kg.m Momento último en eje fuerte Momento último en eje débil Myx = 5711.54 kg.m Cortante último en eje fuerte Cortante último en eje débil Vux = 17081.49 kg Vuy = 5367.86 kg 4. Revisión a flexión Mux = 18154.76 kg.m Momento último Mnx = 78867.66 kg.m Momento nominal Factor ASD MnX/ = 1.82 Momento admisible eje fuerte D/Cx OK = 43333.88 kg.m = 0.42 Muy = 5711.54 kg.m Momento último Momento nominal Mny = 5699.42 Factor ASD Momento admisible eje fuerte = 1.82 No cumple Mny/ = 3131.55 kg.m Cortante último Cortante nominal D/Cy = 1.82 Factor ASD Cortante admisible eje fuerte 4. Revisión a cortante OK Cortante último Vux = 17081.49 t.m Cortante nominal Factor ASD Vn = 130982.16 kg Cortante admisible eje fuerte OK Vn/ = 1.82 D/Cx OK = 71968.22 = 0.24 Vuy = 5367.86 t.m Vny = 113836.78 kg Vny/ = 1.82 D/Cy = 62547.68 = 0.09 5. Revisión a flexión biaxial Mux = 18154.76 MnX/ Muy = 43333.88 Mny/ = 120.76 = 3131.55 Eq. Unitarias = 0.458 Cliente: Instituto Costarricense de Ferrocarriles (INCOFER) INFORME ESTRUCTURAL Proyecto: Puente sobre Río Virilla ­ Vía Pacífico Ubicación: Belén-San José, Costa Rica Código de Identificación de Documento SC.669-INF-01 Página: 69/70 Rev.: 0 ANEXO 4 MEMORIA DE CÁLCULO PARA REVISIÓN DE CONEXIÓN EXISTENTE Proyecto: Revisión Estructural Puente Río Virilla Nombre: Ing. Mariela Murillo Fecha: Junio, 2022 Revisión de conexión viga transversal - viga longitudinal 1. Características del acero Acero A33 Fy = 3008 kg/cm2 4222 kg/cm2 Fu = 2.10E+06 kg/cm2 E = 2. Características de la sección S 15x42.9 A = 81.29 cm2 Área de la sección Peralte de la sección h = 38.1 cm Espesor del alma Ancho del ala tw = 1.04 cm Espesor del ala Diámetro del agujero bf = 13.97 cm tf = 1.58 cm d = 2.54 cm 3. Características de la sección L 3x3x3/8 A = 26.61 cm2 Área de la sección Peralte de la sección h = 27.94 cm Espesor del alma Diámetro del agujero t = 0.95 cm d = 2.54 cm 4. Revisión Viga S 15x42.9 bajo Tensión T = 22029.58 kg Carga de tensión para revisión Revisión por Fluencia Ag = 81.29 cm2 Área bruta de la sección Capacidad nominal a tensión Tn = 244520.80 kg Factor ASD = 1.67 OK Tn/ = 146712.48 kg D/C = 0.15 Revisión por Ruptura An = 73.34 cm2 Área bruta de la sección Excentricidad de la conexión x = 1.47 cm Longitud de la conexión Factor de retraso de cortante l = 6.40 cm Área bruta de la sección Capacidad nominal a tensión U = 0.77 Factor ASD Ae = 56.44 cm2 OK Tn = 238289.29 kg = 2.00 Tn/ = 119144.64 kg D/C = 0.18 Revisión por aplastamiento Lc = 3.20 cm Distancia del remache al borde Capacidad a tensión máxima Tmáx = 26868.21 Capacidad nominal a tensión Factor ASD Tn = 16924.86 kg OK = 2.00 Tn/ = 8462.43 kg D/C = 0.52 5. Revisión Viga S 15x42.9: Cortante V = 11521.80 kg Revisión por aplastamiento Lc = 5.08 cm Distancia del remache al borde Vmáx Capacidad a tensión máxima Vn = 26868.21 Capacidad nominal a tensión Factor ASD Vn/ = 26868.21 kg OK D/C OK = 2.00 = 13434.10 kg = 0.17 6. Revisión de remaches: Viga Longitudinal Tensión Ttensión = 22029.58 kg Carga cortante por tensión 4405.92 kg Carga cortante por tensión por remache Ttensión/remache = Revisión por cortante doble Aremache = 5.07 cm2 Área transversal del remache Pn OK = 15241.76 kg Pn/ D/C = 2 = 7620.88 kg = 0.58 Tensión en el remache Pn = 21393.19 kg Tensión nominal de cada remache OK = 2 Pn/ = 10696.59 kg D/C = 0.41 7. Revisión de remaches: Viga Longitudinal Cortante Pcortante = 19791.89 kg Carga cortante por cortante 9895.95 kg Carga cortante por cortante por remache Pcortante/remache = OK Revisión por cortante doble Aremache = 5.07 cm2 Pn = 21393.19 kg Pn/ D/C = 2 = 10696.59 kg = 0.93 Combinación de esfuerzos ft = 869.52 kg/cm2 Ft = 3008.00 kg/cm2 fv = 1952.99 kg/cm2 Fv = 1504.00 kg/cm2 Eq unitaria = 0.94 OK 8. Revisión de Angular bajo cargas de tensión T = 22029.58 kg Revisión por Fluencia Ag = 26.61 cm2 Área bruta de la sección Capacidad nominal a tensión Tn = 80051.45 kg Factor ASD = 1.67 OK Tn/ = 48030.87 kg Área bruta de la sección Excentricidad de la conexión D/C 0.46 Longitud de la conexión Área bruta de la sección Revisión por Ruptura Capacidad nominal a tensión Factor ASD An = 19.35 cm2 OK x = 1.52 cm Distancia del remache al borde l = 6.40 cm Capacidad a tensión máxima Capacidad nominal a tensión U = 0.76 Factor ASD Ae = 14.76 cm2 OK Tn = 62306.00 kg = 2.00 Tn/ = 31153.00 kg D/C 0.71 Revisión por aplastamiento Lc = 1.95 cm Tmáx = 24514.79 kg Tn = 9410.20 kg = 2.00 Tn/ = 4705.10 kg D/C = 0.94 Revisión por Bloque de Cortante Agv = 19.62 cm2 Área bruta de los planos de cortante Área neta de los planos de cortante Anv = 17.08 cm2 Área neta de tensión Ant = 16.63 cm2 Capacidad nominal a tensión Factor ASD Ubs = 1 OK Tn 113485.46 kg Distancia del remache al borde del angular = 2.00 Distancia del remache a la cara del alma Tn/ = 56742.73 kg Tensión nominal de cada remache Tensión por cada remache D/C = 0.39 Carga en un perno Revisión por deformación por tensión Carga por deformación en el ala Momento en la cara del alma a = 13.96 cm Momento nominal del ala b = 3.96 cm OK a' = 4.95 cm b' = 2.69 cm p = 100 cm B = 21393.19 kg T B/T-1 = 4405.92 kg = 3.86 = 0.97 = 1.39 Bc = 5587.68 kg Q = 1181.76 kg Ma-a = 23780.06 kg.cm Mn = 95760.90 kg/cm Pn/ = 1.67 = 57341.85 kg.cm D/C = 0.19 Cliente: Instituto Costarricense de Ferrocarriles (INCOFER) INFORME ESTRUCTURAL Proyecto: Puente sobre Río Virilla ­ Vía Pacífico Ubicación: Belén-San José, Costa Rica Código de Identificación de Documento SC.669-INF-01 Página: 70/70 Rev.: 0 ANEXO 5 MEMORIA DE CÁLCULO PARA REVISIÓN DE CONEXIÓN DE REPARACIÓN PROPUESTA Project: Puente Ferroviario Río Virilla Project no: 669 Author: Project data Puente Ferroviario Río Virilla 669 Project name Project number 28/6/2022 Author AISC 360-16 Description Date Acero del Puente 1898, A36 Design code Material Steel 1/8 Project: Puente Ferroviario Río Virilla Project no: 669 Author: Project item Conexión Vigas de piso Design Conexión Vigas de piso Name Stress, strain/ simplified loading Description AISC - ASD 2016 Analysis Design code Members Geometry Name Cross-section ­ Direction - Pitch - Rotation Offset ex Offset ey Offset ez Forces in [°] [°] [°] [mm] [mm] [mm] 0,0 0,0 0,0 0 0 B 10 - S20X75 -90,0 0,0 0,0 0 0 0 Node 90,0 0,0 0,0 0 0 B1 11 - S15X42.9 10 Node M3 11 - S15X42.9 10 Node Cross-sections Material Acero del Puente 1898 Name Acero del Puente 1898 10 - S20X75 11 - S15X42.9 A36 13 - L6X6X3/8 2/8 Project: Puente Ferroviario Río Virilla Project no: 669 Author: Bolts Name Bolt assembly Diameter fu Gross area 22 A325M. 22 A325M. [mm] [MPa] [mm2] 22 830,0 380 Load effects (equilibrium not required) Mx [kNm] Name Member N Vy Vz My Mz D1-A Apolo [kN] [kN] [kN] 0,0 [kNm] [kNm] D1-A Grua B1 0,0 D1-A GEU11B M3 48,5 0,0 -5,6 0,0 0,0 0,0 D2-A Apolo B1 62,6 0,0 -0,5 0,0 0,0 0,0 D2-A Grua M3 58,8 0,0 -5,6 0,0 0,0 0,0 D2-A GEU11B B1 75,3 0,0 -0,5 0,0 0,0 0,0 D3-A Apolo M3 78,7 0,0 -43,4 0,0 0,0 0,0 D3-A Grua B1 102,0 0,0 -0,5 0,0 0,0 0,0 D3-A GEU11B M3 102,4 0,0 -5,6 0,0 0,0 0,0 D4-A Apolo B1 117,5 0,0 -0,5 0,0 0,0 0,0 D4-A Grua M3 148,8 0,0 -5,6 0,0 0,0 0,0 D4-A GEU11B B1 169,1 0,0 -0,5 0,0 0,0 0,0 M3 190,5 0,0 -5,6 0,0 0,0 0,0 B1 216,0 0,0 -0,5 0,0 0,0 0,0 M3 44,3 0,0 -38,6 0,0 0,0 0,0 B1 26,8 0,0 -70,2 0,0 0,0 0,0 M3 62,1 0,0 -81,1 0,0 0,0 0,0 B1 33,9 0,0 -113,0 0,0 0,0 0,0 M3 84,4 0,0 -58,1 0,0 0,0 0,0 B1 58,0 0,0 -107,5 0,0 0,0 0,0 M3 89,7 0,0 -38,6 0,0 0,0 0,0 B1 62,3 0,0 -70,2 0,0 0,0 0,0 M3 101,9 0,0 -81,1 0,0 0,0 0,0 B1 53,3 0,0 -113,0 0,0 0,0 0,0 M3 62,4 0,0 -58,1 0,0 0,0 0,0 -107,5 0,0 0,0 1,7 Check Summary Value Check status OK Name 100,0% OK Analysis 2,0 < 5,0% OK Plates 99,9 < 100% Preloaded bolts Not calculated Buckling 3/8 Project: Puente Ferroviario Río Virilla Project no: 669 Author: Plates Name Material fy Thickness Loads Ed Pl cEd Check status [MPa] [mm] [MPa] [%] [MPa] 295,0 20,2 D4-A GEU11B B-bfl 1 Acero del Puente 1898 295,0 20,2 D4-A GEU11B 176,8 0,1 0,0 OK B-tfl 1 Acero del Puente 1898 295,0 16,1 D4-A GEU11B B-w 1 Acero del Puente 1898 295,0 15,8 D4-A Grua 176,7 0,0 0,0 OK B1-bfl 1 Acero del Puente 1898 295,0 15,8 D3-A Grua B1-tfl 1 Acero del Puente 1898 295,0 10,4 D4-A Grua 157,3 0,0 96,0 OK B1-w 1 Acero del Puente 1898 295,0 15,8 D4-A Grua M3-bfl 1 Acero del Puente 1898 295,0 15,8 D4-A GEU11B 49,3 0,0 0,0 OK M3-tfl 1 Acero del Puente 1898 295,0 10,4 D3-A Grua M3-w 1 Acero del Puente 1898 248,2 9,5 D4-A Grua 26,1 0,0 0,0 OK CLEAT1 a-bfl 1 A36 248,2 9,5 D4-A Grua CLEAT1 a-w 1 A36 248,2 9,5 D4-A Grua 82,2 0,0 46,6 OK CLEAT1 b-bfl 1 A36 248,2 9,5 D4-A Grua CLEAT1 b-w 1 A36 248,2 9,5 D2-A GEU11B 61,9 0,0 0,0 OK CLEAT1 c-bfl 1 A36 248,2 9,5 D2-A GEU11B CLEAT1 c-w 1 A36 248,2 9,5 D2-A GEU11B 49,6 0,0 0,0 OK CLEAT1 d-bfl 1 A36 248,2 9,5 D2-A GEU11B CLEAT1 d-w 1 A36 89,2 0,0 11,6 OK 152,6 2,0 110,0 OK 152,1 1,7 110,0 OK 152,6 2,0 109,2 OK 152,1 1,7 109,2 OK 151,9 1,7 48,3 OK 151,5 1,4 93,7 OK 151,9 1,7 48,3 OK 151,5 1,4 93,7 OK Design data fy lim [MPa] [%] Material Acero del Puente 1898 295,0 5,0 A36 248,2 5,0 Symbol explanation Plastic strain Contact stress Pl Eq. stress cEd Yield strength Ed Limit of plastic strain fy lim 4/8 Project: Puente Ferroviario Río Virilla Project no: 669 Author: Overall check, D4-A Grua Strain check, D4-A Grua 5/8 Project: Puente Ferroviario Río Virilla Project no: 669 Author: Equivalent stress, D4-A Grua Preloaded bolts Item Grade Loads Ft V Rn/Slip Utt Uts Status [kN] [kN] [kN] [%] [%] Shape D2-A GEU11B 16,7 28,2 52,2 14,1 53,9 OK D4-A Grua 34,6 19,6 44,1 29,4 44,4 OK B1 22 A325M. D4-A Grua 42,9 30,0 40,4 36,4 74,2 OK B2 22 A325M. D3-A Grua 15,7 59,2 26,5 OK B3 22 A325M. D3-A Grua 1,1 15,6 59,3 0,9 26,3 OK B4 22 A325M. D2-A GEU11B 0,8 37,4 39,8 0,7 94,0 OK B5 22 A325M. D2-A GEU11B 44,3 27,0 37,2 37,6 72,6 OK B6 22 A325M. D2-A GEU11B 50,0 37,3 39,8 42,5 93,8 OK B7 22 A325M. D4-A GEU11B 44,2 20,5 59,0 37,5 34,7 OK B8 22 A325M. D3-A Grua 1,6 20,8 59,0 1,3 35,3 OK B9 22 A325M. D2-A GEU11B 1,5 19,6 19,7 1,3 99,1 OK B10 22 A325M. D2-A GEU11B 88,7 17,3 17,5 75,3 99,1 OK B11 22 A325M. D4-A Grua 93,8 17,5 17,5 79,6 99,9 OK B12 22 A325M. D4-A GEU11B 93,7 33,6 58,5 79,5 57,5 OK B13 22 A325M. D4-A Grua 2,7 43,2 56,5 2,3 76,6 OK B14 22 A325M. D2-A GEU11B 7,1 19,6 19,8 6,0 99,1 OK B15 22 A325M. D2-A GEU11B 88,7 17,3 17,5 75,3 99,1 OK B16 22 A325M. D4-A Grua 93,8 17,5 17,5 79,6 99,9 OK B17 22 A325M. D4-A GEU11B 93,7 33,7 58,5 79,5 57,6 OK B18 22 A325M. D4-A Grua 2,7 43,3 56,5 2,3 76,6 OK B19 22 A325M. 7,1 6,0 B20 22 A325M. 6/8 Project: Puente Ferroviario Río Virilla Project no: 669 Author: Design data Rn/Tension Grade [kN] [-] 22 A325M. 117,8 0,45 Symbol explanation Ft Tension force V Resultant of shear forces Vy and Vz in shear planes transferred by friction Rn/Slip Bolt slip resistance AISC 360-16 J3.8 Utt Utilization in tension Uts Utilization in shear Rn/Tension Bolt tension resistance AISC 360-16 J3.6 Friction coefficient in slip-resistance Detailed result for B18 Tension resistance check (AISC 360-16 J3.8) Fnt Ab = = F = Rn 93,7 kN 117,8 kN t Where: Fnt = 620,0 MPa ­ nominal tensile stress from AISC 360-16 Table J3.2 Ab = 380 mm2 ­ gross bolt cross-sectional area = 2,00 ­ safety factor for tension and shear Slip resistance check (AISC 360-16 J3.8) ksc Du hf Tb ns = = Rn 17,5 kN V = 17,5 kN Where: ­ slip factor = 0,45 Du = 1,13 ­ multiplier that reflects the ratio of the mean installed bolt pretension to the specified minimum bolt pretension hf = 1,00 ­ factor for fillers Tb = 176,0 kN ­ preloading force ns = 1,0 ­ number of the friction surfaces ksc = 0,29 ­ factor for combined tension and shear: k = 1 - sc 1,5 Ft , where: D T n ub b Ft = 93,7 kN ­ required tension force using ASD load combinations nb = 1,0 ­ number of bolts carrying the applied tension = 1,50 ­ safety factor for slip resistant joint Buckling Buckling analysis was not calculated. 7/8 Project: Puente Ferroviario Río Virilla Project no: 669 Author: Code settings Value Unit Reference Item 0,40 - ACI 349 ­ B.6.1.4 Friction coefficient - concrete Friction coefficient in slip-resistance 0,45 - AISC 360-16 J3.8 Limit plastic strain Detailing 0,05 - Distance between bolts [d] Distance between bolts and edge [d] No Concrete breakout resistance check Base metal capacity check at weld fusion face 2,66 - AISC 360-16 ­ J3.3 Deformation at bolt hole at service load is design consideration 1,25 - AISC 360-16 ­ J.3.4 Cracked concrete Local deformation check Both Local deformation limit No AISC 360-16: J2-2 Geometrical nonlinearity (GMNA) Yes AISC 360-16: J3.10 Yes ACI 318-14 ­ Chapter 17 No 0,03 - CIDECT DG 1, 3 - 1.1 Analysis with large deformations for hollow section Yes joints 8/8 ANEXO E Ítems de costo a cotizar para cada una de las estructuras. A pesar de que la licitación es en la modalidad suma alzada, se deberá presentar la oferta indicando los siguientes precios unitarios, los cuales servirán de referencia para cualquier modificación necesaria durante la ejecución de las obras. Documento Estándar para Licitación Pública Nacional Pág. 194 Código: FO-CP-07-27 Versión: 1 ANEXO E Los ítems de costo a cotizar para cada una de las estructuras, son las siguientes: Línea N° Nombre de Ítem Ítems de Costo Cantidad Unidad Monto total Estructura 1.1 1 Global $0.00 GENERALES 1 Puente Los 1.2 1 Global Lagos 1.3 Diseños de pruebas e inspección, estudios previos hidrológicos (cuando 1 Global 1.4 aplique), geotécnicos, instropecciones, levantamientos topográficos, revisiones 1 Global 1.5 estructurales, etc (pre inversión, anteproyectos) 1.6 Bastiones 1 Global 1.7 Limpieza general para eliminar la maleza y basura en las zonas inmediatas (10 1 Global metros aguas arriba y aguas abajo de cada bastión) 18 Dispositivos de apoyo (si aplica) m Remover y sustituir los aparatos de apoyo. Estructura metálica - Limpiar las superficies. - Pintura de todas las superficies de acuerdo al Anexo B Reemplazo de elementos (cuando aplique), como angulares, arriostres u otro elemento relevante. Sustitución de los remaches y/o pernos en mal estado por pernos de alta resistencia (15% del total de los remaches, mientras existan remaches). Vigas de confinamiento para contención de balasto en la entrada y salida del puente (sección de 70x25 cm, armado con densidad de 175 kg/m3). SUB TOTAL LÍNEA 1 Línea N° Nombre de Ítem Línea de Costo Cantidad Unidad Monto total Estructura 2.1 1 Global 2.2 GENERALES 1 Global 2 Puente AyA 2.3 1 Global 2.4 Diseños de pruebas e inspección, estudios previos hidrológicos (cuando 1 Global 2.5 aplique), geotécnicos, instropecciones, levantamientos topográficos, revisiones 1 Global estructurales, etc (pre inversión, anteproyectos) Bastiones Limpieza general para eliminar la maleza y basura en las zonas inmediatas (10 metros aguas arriba y 10m aguas abajo) Cimentación Limpieza del cauce en las inmediaciones de la cimentación Dispositivos de apoyo (si aplica) Remover y sustituir los aparatos de apoyo. Estructura metálica - Limpiar las superficies. - Pintura de todas las superficies de acuerdo al Anexo B 2 Puente AyA 2.6 Reemplazo de elementos metálicos (cuando aplique), como viga principal, 1 Global angulares, arriostres u otro elemento relevante. Global 2.7 Sustitución de los remaches y/o pernos en mal estado por pernos de alta 1 m resistencia (15% del total de los remaches, mientras existan remaches). Global 2.8 Vigas de confinamiento para contención de balasto en la entrada y salida del 18 puente (sección de 70x25 cm, armado con densidad de 175 kg/m3). 2.9 Reubicación de servicios públicos (En caso de que aplique). Debe suponerse 1 una solución al menos igual que la que está en el sitio. SUB TOTAL LÍNEA 2 $0.00 Línea N° Nombre de Ítem Línea de Costo Cantidad Unidad Monto total Estructura 3.1 GENERALES 1 3 Puente Vicesa 3.2 1 Global 3.3 Bastiones 1 3.4 Limpieza general para eliminar la maleza y basura en las zonas inmediatas (10 1 Global 3.5 m aguas arriba y 10 m aguas abajo) y sobre la superficie de apoyo de las 1 Global 3.6 armaduras. 1 Global 3.7 Cimentación Pila 12 Global 3.8 Limpieza del cauce en las inmediaciones de la cimentación. 1 Global Dispositivos de apoyo (si aplica) 3.9 Remover y sustituir los aparatos de apoyo. 400 m 3.10 Estructura metálica 1 Global - Limpiar las superficies. - Pintura de todas las superficies de acuerdo al Anexo B m2 Reemplazo de elementos metálicos (cuando aplique), como viga principal, Global angulares, arriostres u otro elemento relevante. Sustitución de los remaches y/o pernos en mal estado por pernos de alta $0.00 resistencia (15% del total de los remaches, mientras existan remaches). Vigas de confinamiento para contención de balasto en la entrada y salida del puente (sección de 70x25 cm, armado con densidad de 175 kg/m3). Remoción de material por debajo de los bastiones socavados hasta 1,5 m (o según estudio de socavación indique) por debajo del lecho del río y restitución con concreto 210 kg/cm2 Colocación de pantalla de concreto armando de 20 cm de espesor, armadura 120 kg/m3 frente a bastiones y aletones existentes en ambos márgenes, embebido 0,5 m por debajo del lecho del río. (picado de superficie y colocación de puente adherentes y pines de varilla de anclaje) Reubicación de servicios públicos (En caso de que aplique). Debe suponerse una solución al menos igual que la que está en el sitio. SUB TOTAL LÍNEA 3 Línea N° Nombre de Ítem Línea de Costo Cantidad Unidad Monto total Estructura 4.1 1 Global 4.2 GENERALES 1 Global 4 Puente 4.3 4 Oreamuno 4.4 Bastiones 1 Ud 4.5 Limpieza general para eliminar la maleza y basura en las zonas inmediatas (3 1 Global 4.6 metros alrededor) y sobre la superficie de apoyo de las armaduras. 4 4.7 Cimentación Pila 1 Global 4.8 Limpieza del cauce en las inmediaciones de la cimentación. 12 4.9 Dispositivos de apoyo (si aplica) 1 Ud Remover y sustituir los aparatos de apoyo. Global 4.10 Estructura metálica 48 - Limpiar las superficies. m - Pintura de todas las superficies de acuerdo al Anexo B Reemplazo de elementos metálicos (cuando aplique), como viga principal, Global angulares, arriostres u otro elemento relevante. Diseño y construccion de unión entre super y sub estructura. Considerar pines m2 de acero embebidos en el concreto y unidos a la placa de apoyo por medio de $0.00 pernos. Sustitución de los remaches y/o pernos en mal estado por pernos de alta resistencia (15% del total de los remaches, mientras existan remaches). Vigas de confinamiento para contención de balasto en la entrada y salida del puente (3 metros lineales a cada lado de cada acceso al puente, sección de 70x25 cm, armado con densidad de 175 kg/m3). Remoción de material por debajo de los bastiones socavados hasta 1,5 m (o según estudio de socavación indique) por debajo del lecho del río y restitución con concreto 210 kg/cm2 Colocación de pantalla de concreto armando de 20 cm de espesor, armadura 120 kg/m3 frente a bastiones y aletones existentes en ambos márgenes, embebido 0,5 m por debajo del lecho del río. (picado de superficie y colocación de puente adherentes y pines de varilla de anclaje) SUB TOTAL LÍNEA 4 Línea N° Nombre de Ítem Línea de Costo Cantidad Unidad Monto total Estructura 5.1 1 Global 5.2 GENERALES 1 Global 5.3 Bastiones 1 Limpieza general para eliminar la maleza y basura en las zonas inmediatas (3 Global metros alrededor) y sobre la superficie de apoyo de las armaduras. Cimentación Pila Limpieza del cauce en las inmediaciones de la cimentación. Remoción de material por debajo de los bastiones socavados hasta 1,5 m (o según estudio de socavación indique) por debajo del lecho del río y restitución con concreto 210 kg/cm2 5 Puente San Nicolás Puente San Colocación de pantalla de concreto armando de 20 cm de espesor, armadura Nicolás 5 5.4 120 kg/m3 frente a bastiones y aletones existentes en ambos márgenes, embebido 0,5 m por debajo del lecho del río. (picado de superficie y colocación de puente adherentes y pines de varilla de anclaje) 20 m2 5.5 Sustitución de los remaches y/o pernos en mal estado por pernos de alta 1 Global resistencia (15% del total de los remaches, mientras existan remaches). Vigas de confinamiento para contención de balasto en la entrada y salida del 5.6 puente (3 metros lineales a cada lado de cada acceso al puente, sección de 12 m 70x25 cm, armado con densidad de 175 kg/m3). 5.7 Reubicación de servicios públicos (En caso de que aplique). Debe suponerse 1 Global una solución al menos igual que la que está en el sitio. SUB TOTAL LÍNEA 5 $0.00 Monto total Línea N° Nombre de Ítem Ítems de Costo Cantidad Unidad Estructura 6.1 1 Global $0.00 GENERALES Monto total Puente 6.2 1 Global 6.3 Diseños de pruebas e inspección, estudios previos hidrológicos (cuando 1 Global $0.00 6 Piscinas de 6.4 aplique), geotécnicos, instropecciones, levantamientos topográficos, revisiones 1 Global 6.5 estructurales, etc (pre inversión, anteproyectos) Tres Ríos 6.6 Bastiones 1 Global 6.7 Limpieza general para eliminar la maleza y basura en las zonas inmediatas (10 1 Global metros aguas arriba y aguas abajo de cada bastión) 18 Dispositivos de apoyo (si aplica) m Remover y sustituir los aparatos de apoyo. Estructura metálica - Limpiar las superficies. - Pintura de todas las superficies de acuerdo al Anexo B Reemplazo de elementos (cuando aplique), como vigas principales, angulares, arriostres u otro elemento relevante. Sustitución de los remaches y/o pernos en mal estado por pernos de alta resistencia (15% del total de los remaches, mientras existan remaches). Vigas de confinamiento para contención de balasto en la entrada y salida del puente (sección de 70x25 cm, armado con densidad de 175 kg/m3). SUB TOTAL LÍNEA 1 Línea N° Nombre de Ítem Línea de Costo Cantidad Unidad Estructura 7.1 1 Global 7.9 GENERALES 1 Paso a nivel m Limpieza general para eliminar la maleza y basura en las zonas inmediatas (6.5 7 Bermudez m a cada lado de la vía) en los 100 metros lineales. Del centro del paso a nivel 50 m a cada lado de la vía. Pedregal Cunetas y/o canales revestidos en concreto (segun estudio hidráulico a realizar- estimar secciones no menores a 600 mm para alcantarillas). SUB TOTAL LÍNEA 7 (1) GRAN TOTAL LINEAS 1 AL 6 $0.00 (2) TOTAL COSTOS INDIRECTOS (3) TOTAL IMPREVISTOS (4) TOTAL UTILIDAD (5) GRAN TOTAL (1+2+3+4) ANEXO F Requerimientos ambientales, de seguridad ocupacional e higiene y de recursos humanos. Documento Estándar para Licitación Pública Nacional Pág. 195 Código: FO-CP-07-27 Versión: 1 TÉRMINOS DE REFERENCIA ASOCIADOS AL PLAN SIEMAS INCOFER Junio 2024 El Cuadro 1 indica el objetivo de cada entregable y lo que debe tener como mínimo su contenido. Cuadro 1. Planes de gestión ambiental, seguridad ocupacional y recursos humanos. REQUISITOS AMBIENTALES Y DE RECURSOS HUMANOS Entregable Objetivos Contenido Plan para el Regulaciones de transporte, recolección, Incluir en el plan el protocolo manipulación, almacenamiento y eliminación manejo materiales que tengan características de peligrosidad para la recolección, (corrosivos, reactivos, radioactivos, explosivos, y desechos tóxicos, inflamables y/o combustibles y otros). almacenamiento y eliminación ordinarios, de desechos corrosivos, especiales y reactivos, radioactivos, peligrosos explosivos, tóxicos, inflamables y combustibles Los desechos ordinarios producto de las labores Incluir en el plan la estrategia de corte, excavaciones, deslizamientos y rellenos (material de desalojo y escombros) se deberá de manejo de desechos identificar las áreas más aptas para ser utilizadas como escombreras y garantizando la estabilidad ordinarios producto de las y seguridad de los sitios seleccionados y contar con monitoreo del estado de los taludes y sus labores de corte, medidas para protección y estabilización. excavaciones, deslizamientos y Desechos líquidos y aguas residuales sanitarias, las medidas deben garantizar su correcto rellenos (material de desalojo manejo, tratamiento y disposición final para evitar su vertido directo sobre el suelo o fuentes y escombros). de agua. Incluir en el plan la estrategia Respecto de la adquisición de materiales se de manejo de Desechos deberá identificar los bancos de materiales de líquidos y aguas residuales los agregados requeridos como insumos para los sanitarias para evitar su proyectos, asegurándose que cumplen con los vertido directo sobre el suelo requerimientos de autorizaciones de extracción o fuentes de agua de materiales y sus respectivos cierres. Incluir en el plan los datos del proveedor o proveedores de agregados en donde se muestre que cumplen con autorizaciones de extracción de materiales. Plan para el Definir los mecanismos para deberá Indicar las medidas de velar por la existencia e implementación mitigación (como equipo monitoreo y de medidas de mitigación de polvo de seguridad) para polvo, (partículas suspendidas), olores, ruido y olores, ruido y emisiones control de emisiones atmosféricas, producto del atmosféricas aumento de tránsito y operación de emisiones maquinaria pesada y vehicular en cada área de proyecto y operación de atmosféricas, equipos de combustión interna (plantas generadoras, maquinaria automotriz, olores, vibraciones etc.). Las medidas pueden incluir riego y ruido 1 Plan de protección de caminos, manteamiento preventivo Incluir el plan de aguas con y monitoreo de de equipos y maquinaria, regulación de sedimentos o partículas, aguas superficiales horario de tránsito vehicular, entre para evitar que se viertan otros). directamente en las Plan de protección Se deben considerarán las potenciales alcantarillas. y monitoreo de fuentes de emisión, los receptores aguas subterráneas sensibles, puntos de monitoreo y N/A control de calidad del aire (considerando las emisiones de material particulado, polvo, gases -incluyendo Gases de Efecto Invernadero [GEI]-, vibraciones y presión sonora, así como la reducción de emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI)), como resultado de las actividades durante la ejecución y en los casos que aplique, medidas para el aislamiento acústico y visual. Las medidas de Gestión, Protección y Monitoreo de Aguas Superficiales cuando corresponda, y con énfasis a las obras que requieran intervenciones sobre cauces, a ser incluidas, contando con las concesiones, autorizaciones y permisos cuando corresponda, conforme lo establece la legislación nacional, considerando: (i) que las aguas residuales tanto en la fase de ejecución y/o operación no sean vertidas directamente sobre cuerpos de agua superficiales receptores; (ii) Controles a las emisiones de materiales (erosión por excavaciones o rellenos, sedimentos, particulados, entre otros) contaminante del agua como resultado de las actividades de los proyectos; (iii) Análisis y Control de Calidad del Agua en parámetros establecidos por Ministerio de Salud previo a vertido en cuerpo receptor, cuando corresponda; (iv) Contingencias y acciones para prevenir alteraciones a los flujos de agua superficial. Las medidas para la Gestión, Protección y Monitoreo Aguas Subterráneas cuando corresponda, a ser incluidas, que permita contar con las autorizaciones y permisos cuando corresponda, conforme lo establece la 2 legislación nacional (para obras en zona con acuíferos subyacentes, áreas de retiros de protección, entre otros), incluyendo: (i) medidas para la reducción de los impactos producidos por la interacción entre las obras de cimentación y el nivel freático, como criterio constructivo; (ii) protocolos para la prevención de contaminación por material o desechos peligrosos hacia las aguas subterráneas asociado a filtraciones por derrames de combustibles aceites, emulsión asfáltica o productos químicos en general. Plan para el El Manejo y Protección Forestal debe N/A manejo y considerar los mecanismos de gestión protección forestal en caso de corta de árboles, extracción y aprovechamiento de vegetación, compensación y reforestación, contando con las autorizaciones y permisos, conforme lo establece la legislación nacional. Plan para el rescate Para los casos de Protección y Rescate N/A de fauna de Fauna, se deberá considerar la translocación y liberación de fauna terrestre y acuática previo y durante las intervenciones, contando con las autorizaciones y permisos, conforme lo establece la legislación nacional. Plan de El plan debe considerar la medidas para N/A restauración la Restauración Paisajística y pasajística y Conectividad Ecosistémica cuando conectividad corresponda, con el objeto de cautelar ecosistémica el estado original de las zonas y evitar la fragmentación del hábitat mediante la restauración, arborización y revegetación de áreas afectadas por obras y actividades , compensación en caso de afectación de la flora, la cual es importante en la conectividad en áreas de protección de los cuerpos de agua, entre otras zonas potencialmente afectadas, potenciar la adaptación de la infraestructura para reducir la vulnerabilidad de los ecosistemas a los efectos del Cambio Climático. GESTIÓN SALUD, SEGURIDAD OCUPACIONAL E HIGIENE 3 Plan de salud, El Plan deberá tener alcance a Incluir medidas para trabajos higiene y trabajadores y comunidades aledañas a seguros (equipo de seguridad los proyectos y contemplar medidas seguridad y ocupacional para el trabajo seguro, trabajos en capacitaciones de altura o subterráneos, gestión de personal para trabajos de materiales y residuos peligrosos, alto riesgo), control de bioseguridad, prevención y control de riesgos, accidentes e riesgos, accidentes e incidentes, gestión incidentes y equipamiento integral de estructuras y/o de servicios básicos. campamentos provisionales de obra, Incluir machotes de permisos equipamiento de servicios básicos, de trabajos riesgos limpieza y desmontaje, acceso a Incluir machote de reporte de mecanismos de quejas por parte de los incidentes. trabajadores. Debe contener los instrumentos para la verificación y cumplimiento de las medidas indicadas en el plan. Debe contener los permisos de trabajos para actividades críticas. Debe contener el análisis de riesgos Programa de capacitaciones Metodología para la investigación y reporte de accidentes Referencias: PSO, CSO Plan del manejo de Para el Manejo de Tránsito y Seguridad Se debe incluir en el alcance tránsito y Vial cuando corresponda, para la planes de manejo de seguridad vial regulación y seguridad de flujo tránsito para los vehicular, contemplando las proyectos que se intervenciones u obstrucciones encuentren sobre rutas temporales sobre las rutas nacionales, nacionales. cantonales distritales y otros caminos, Incluir la colocación de que permitan contar con las dispositivos para la autorizaciones y permisos cuando señalización vial del cierre corresponda, conforme lo establece la durante el tiempo de legislación nacional; se debe tener un construcción, conforme a plan con las medidas para la los lineamientos del implementación. Manual Centroamericano de Dispositivos Uniformes para el Control del Tránsito, SIECA, 2014. En todo el plazo de reconstrucción del paso a nivel hasta la reapertura del mismo, el contratista deberá mantener al menos un oficial de seguridad que vele por el equipo y materiales, así 4 como velar porque no ingresen vehículos al paso a nivel, de previo a su apertura. Plan de atención, Procedimientos de monitoreo en zonas Incluir protocolos de acción prevención de inestables/vulnerables y respuesta ante emergencia, emergencias y específica ante la ocurrencia de contactos de emergencia contingencias emergencias, incluido desastres y equipo de primeros naturales (sísmicas, volcánicas, auxilios. inundaciones, procesos de erosión-sedimentación, deslizamientos, licuefacción y fallas geológicas activas, entre otras) y amenazas de origen antrópico (incendios, derrumbes estructurales, potenciales efectos por líneas de transmisión de energía, explosiones de infraestructuras cercanas (estaciones de servicio, industrias, otros), derrames en áreas de almacenamiento de combustibles o materiales peligrosos); (ii) Equipos capacitados de respuesta a emergencias; (iii) Contactos y sistemas/protocolos de comunicación en caso de emergencia; (iv) Procedimientos para la interacción con autoridades locales y regionales de emergencia y salud; (v) Alternativas para el suministro y disponibilidad de servicios básicos, servicios públicos e infraestructura auxiliar (energía eléctrica, agua potable, combustible, otros); (vi) Equipo e instalaciones permanentes de emergencia (equipo de primeros auxilios, extintores y mangueras contra incendios, sistemas de rociadores, según aplique); (vii) Protocolos para los servicios de vehículos de emergencia como autobombas, ambulancias y otros; (viii) Rutas de evacuación y puntos de encuentro, así como señalización institucional; (ix) Simulacros (anuales o con mayor frecuencia según sea necesario). RECURSOS HUMANOS 5 Documentación de Plan de acuerdos que incorporen Incluir en el plan de RH las recursos humanos ,medidas de prevención respecto al hostigamiento sexual, acoso, trabajo medidas de prevención de infantil. hostigamiento, acoso Codigo de conducta Políticas asociadas a medidas A&S sexual y trabajo infantil. (ambiente y social) Incluir sus políticas y Politicas asociadas a la salud y reglamento de conducta. seguridad ocupacional Incluir un protocolo para la atención de casos de acoso laboral y discriminación por género identidad sexual, discapacidad, etnia, raza o cultura, conforme a la normativa nacional e internacional de derechos humanos. Incluir un protocolo específico para la atención de casos de hostigamiento sexual laboral y acoso sexual callejero, conforme a la legislación costarricense. GESTIÓN SOCIAL Plan de El plan debe incluir: Importante: El contratista debe Un mapeo detallado de las partes tener un especialista en temas participación y interesadas, incluyendo su relación con sociales para realizar los planes de el proyecto, su categoría (comunidad, gestión social comunicación de empresas, ONG, instituciones públicas, etc.), sus intereses y su influencia sobre partes interesadas el proyecto Stakeholders georreferenciados en un análisis territorial de su ubicación espacial y cercanía física frente al proyecto (valorando sus potenciales afectaciones por las obras constructivas). Definición de anillos de afectación (directa, circundante o de tránsito por zona) de las distintas comunidades o grupos poblacionales. Plan de comunicación entre partes basado en el uso de la herramienta Stakeholders Mapping Tool. Un análisis de riesgos con la identificación y mitigación de riesgos sociales, y de derechos humanos que podrían ser afectados a las partes interesadas. Un registro y monitoreo de todas las 6 interacciones con las partes interesadas, ajustando el plan según las necesidades. Lineamientos básicos para la generación de espacios de participación ciudadana con base en la escala de nivel de integración y toma de decisión de las personas participantes. Procedimientos de El plan debe incluir: Crear un procedimiento claro para atención Un mapeo detallado de las partes la atención de consultas, a través interesadas, incluyendo su relación con de canales físicos y digitales. el proyecto, su categoría (comunidad, Tener un procedimiento claro para empresas, ONG, instituciones públicas, la evaluación y respuesta a etc.), sus intereses y su influencia sobre consultas en plazos definidos el proyecto Stakeholders georreferenciados en un análisis territorial de su ubicación espacial y cercanía física frente al proyecto (valorando sus potenciales afectaciones por las obras constructivas). Definición de anillos de afectación (directa, circundante o de tránsito por zona) de las distintas comunidades o grupos poblacionales. Plan de comunicación entre partes basado en el uso de la herramienta Stakeholders Mapping Tool. Un análisis de riesgos con la identificación y mitigación de riesgos sociales, y de derechos humanos que podrían ser afectados a las partes interesadas. Un registro y monitoreo de todas las interacciones con las partes interesadas, ajustando el plan según las necesidades. Lineamientos básicos para la generación de espacios de participación ciudadana con base en la escala de nivel de integración y toma de decisión de las personas participantes. Plan de mecanismo El plan debe incluir: Detalle de los canales para de reclamos de Un mapeo detallado de las partes presentar quejas partes interesadas interesadas, incluyendo su relación con Definir etapas de recepción y trabajadores el proyecto, su categoría (comunidad, clasificación y resolución de empresas, ONG, instituciones públicas, consultas etc.), sus intereses y su influencia sobre el proyecto Stakeholders georreferenciados en un 7 análisis territorial de su ubicación espacial y cercanía física frente al proyecto (valorando sus potenciales afectaciones por las obras constructivas). Definición de anillos de afectación (directa, circundante o de tránsito por zona) de las distintas comunidades o grupos poblacionales. Plan de comunicación entre partes basado en el uso de la herramienta Stakeholders Mapping Tool. Un análisis de riesgos con la identificación y mitigación de riesgos sociales, y de derechos humanos que podrían ser afectados a las partes interesadas. Un registro y monitoreo de todas las interacciones con las partes interesadas, ajustando el plan según las necesidades. Lineamientos básicos para la generación de espacios de participación ciudadana con base en la escala de nivel de integración y toma de decisión de las personas participantes. 8 TERCERA PARTE: CONDICIONES CONTRACTUALES Documento Estándar para Licitación Pública Nacional Pág. 196 Código: FO-CP-07-27 Versión: 1 Sección VI Modelo de Contrato Diseño, Construcción y Equipamiento de Obras Suma Global Documento Estándar para Licitación Pública Nacional Pág. 197 Código: FO-CP-07-27 Versión: 1 CONTRATO PARA DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE OBRA Suma Global Nombre de la Operación: Estudios, Diseño y Construcción para el Reforzamiento y Rehabilitación de 7 puentes ubicados en el Gran Área Metropolitana (Lote-5) Número de la Operación: 2024LPN-0005-PROERI-INCOFER Nombre de la Construcción y Equipamiento del proyecto denominado Construcción Contrato No: (Indicar número de contrato) entre ______________________________________ (Nombre del Contratante) y ____________________________________ (Nombre del Contratista) Fecha: ______________________ Documento Estándar para Licitación Pública Nacional Pág. 198 Código: FO-CP-07-27 Versión: 1 Contrato de Diseño y Construcción de obra (Este formato contiene los requisitos y disposiciones mínimas que debe incluir el contrato.) El presente Contrato de diseño y construcción de obra se celebra en (indicar el lugar) el (indicar la fecha) entre (indicar el nombre completo del Contratante), en adelante el Contratante, representado por (indicar el nombre y nombramiento del representante autorizado) y (indicar el nombre completo del contratista), en adelante el Contratista, representado por (indicar el nombre completo del representante legal del contratista). Ambos, en adelante y de forma conjunta, se denominarán las Partes. DECLARA EL CONTRATANTE: a. (indicar los requisitos legales que, conforme a la legislación nacional, tengan que asentarse en un contrato administrativo. Entre otros, descripción jurídica de la entidad, dirección, datos de los documentos que otorgan poder de representación a su representante) b. Que convocó a licitación respecto al Diseño y Construcción de Obras consistentes en (describir brevemente las Obras objeto del contrato) y que ha aceptado la oferta del Contratista para la ejecución de dichas Obras, por el monto de (indicar el Precio del Contrato expresado en número y letra para cada una de las diferentes monedas de la oferta) (en adelante el "Precio del Contrato"). DECLARA EL CONTRATISTA: 1. (asentar los datos generales del Contratista, dirección, datos de documentos que otorgan poder de representación a su representante, nacionalidad, entre otros que requiera la legislación aplicable) 2. Que ha aceptado la adjudicación para el Diseño y la construcción de las Obras (describir brevemente las Obras objeto del contrato) y que el Precio del Contrato corresponde a su oferta por dichas Obras. LAS PARTES CONVIENEN LO SIGUIENTE: I. Interpretación 1. En este Contrato las palabras y expresiones tendrán el mismo significado que se les asigne en las respectivas condiciones del Contrato a que se refieran. 2. Adicionalmente a lo dispuesto en el inciso 1, la interpretación del Contrato se regirá por lo dispuesto en las Condiciones Generales del Contrato. II. Orden de Prelación de los documentos contractuales 1. Los siguientes documentos constituyen el Contrato entre el Contratante y el Contratista, y serán leídos e interpretados como parte integral del Contrato en el siguiente orden de prelación: a. Contrato y sus apéndices, b. Carta de Aceptación, c. Oferta del Contratista, d. Condiciones Particulares del Contrato, e. Condiciones Generales del Contrato, f. Requisitos del contratante y planos, g. Lista de cantidades y precios unitarios/referenciales, Documento Estándar para Licitación Pública Nacional Pág. 199 Código: FO-CP-07-27 Versión: 1 h. (Agregar aquí cualesquiera otros documentos que formarían parta integrante del contrato) 2. Este Contrato prevalecerá sobre todos los otros documentos contractuales. En caso de alguna discrepancia o inconsistencia entre los documentos del Contrato, los documentos prevalecerán en el orden enunciado anteriormente. 3. Sujeto al orden de prelación establecido, todos los documentos que forman parte integral del Contrato son correlativos, complementarios y mutuamente explicativos. El contrato debe leerse en su conjunto de manera integral. III. Obligaciones del Contratista y del Contratante 1. En razón a los pagos que el Contratante hará al Contratista conforme a lo estipulado en este Contrato, el Contratista se obliga a diseñar y construir las Obras para el Contratante y a subsanar cualquier vicio o defecto de ésta de conformidad en todo respecto con las disposiciones del Contrato. 2. El Contratante se compromete a pagar al Contratista como remuneración del diseño y la construcción de las Obras, incluido cualquier subsanación de sus defectos, el Precio del Contrato o las sumas que resulten pagaderas de conformidad con lo dispuesto en el Contrato en el plazo y en la forma prescritos en éste. 3. Las Partes se comprometen a actuar de buena fe en cuanto a los derechos de la otra Parte en virtud de este Contrato y a adoptar todas las medidas razonables para asegurar el cumplimiento de los objetivos de este Contrato. Enteradas de su contenido y alcance, las Partes suscriben el presente Contrato de conformidad con la legislación aplicable definida en las Condiciones Generales del Contrato en el día, mes y año antes indicados. Por y en nombre del Contratante Por y en nombre del Contratista Álvaro Bermudez Peña (indicar nombre del representante autorizado del Contratista) Firma Firma (Si se trata de una APCA, deben firmar todos los integrantes o únicamente el integrante principal, en cuyo caso se deberá adjuntar el poder que lo faculta a firmar en nombre de todos los demás miembros). Por y en representación de cada integrante del Consultor (inserte el nombre de la APCA) (Nombre del integrante principal) _____________________________ (Representante autorizado que actúa en nombre de la APCA) (Agregue espacios para las firmas de cada integrante si firman todos Documento Estándar para Licitación Pública Nacional Pág. 200 Código: FO-CP-07-27 Versión: 1 Condiciones Generales del Contrato Índice de cláusulas Condiciones Generales del Contrato TERCERA PARTE: CONDICIONES CONTRACTUALES.......................................................... 196 Sección VI Modelo de Contrato..............................................................................................197 Condiciones Generales del Contrato....................................................................................... 204 A. Disposiciones generales...............................................................................204 1 Definiciones......................................................................................................................... 204 2 Interpretación.......................................................................................................................207 3 Divisibilidad..........................................................................................................................208 4 Disposiciones de integridad.................................................................................................208 5 Idioma..................................................................................................................................208 6 Ley aplicable........................................................................................................................209 7 Asociación en Participación, Consorcio o Asociación (APCA)............................................209 8 Origen del Subcontratista, materiales, equipos y servicios................................................. 209 9 Confidencialidad.................................................................................................................. 209 10 Conflicto de interés............................................................................................................210 11 Representantes autorizados..............................................................................................210 12 Decisiones del Gerente de Obras......................................................................................211 13 Delegación de funciones del Gerente de Obras............................................................... 212 14 Superintendente de construcción...................................................................................... 212 15 Notificaciones y Comunicaciones entre las Partes............................................................212 16 Subcontratos..................................................................................................................... 213 17 Cesión............................................................................................................................... 213 18 Otros Contratistas..............................................................................................................213 19 Personal del Contratista.................................................................................................... 213 20 Riesgos..............................................................................................................................214 21 Seguros............................................................................................................................. 215 22 Informes de investigación del Sitio de las Obras...............................................................216 23 Diseño y Construcción de las Obras por el Contratista.....................................................216 24 Garantía de cumplimiento................................................................................................. 217 25 Toma de posesión del Sitio de las Obras.......................................................................... 217 26 Acceso al Sitio de las Obras..............................................................................................217 27 Sustentabilidad ambiental y social.................................................................................... 217 28 Seguridad.......................................................................................................................... 217 29 Descubrimientos de valor o interés................................................................................... 218 30 Conclusión de las Obras en la fecha prevista................................................................... 218 Documento Estándar para Licitación Pública Nacional Pág. 201 Código: FO-CP-07-27 Versión: 1 31 Consultas, instrucciones y aprobaciones por el Gerente de Obras.................................. 218 32 Inspecciones y auditorías por parte del Banco................................................................. 218 33 Resolución de controversias............................................................................................. 219 B. Diseño de las Obras...................................................................................... 220 34 Diseño de las Obras.......................................................................................................... 220 C. Control de Plazos...........................................................................................220 35 Programa...........................................................................................................................220 36 Reuniones administrativas en el Sitio de las Obras.......................................................... 221 37 Prórroga de la Fecha Prevista de Terminación................................................................. 221 38 Aceleración de las Obras.................................................................................................. 222 39 Demoras ordenadas por el Gerente de Obra.................................................................... 222 40 Advertencia anticipada...................................................................................................... 222 41 Caso fortuito o fuerza mayor............................................................................................. 223 42 Suspensión temporal de la ejecución de las Obras.......................................................... 223 D. Control de Calidad......................................................................................... 225 43 Identificación de defectos y pruebas................................................................................. 225 44 Corrección de defectos y defectos no corregidos............................................................. 225 E. Control de Costos.......................................................................................... 225 45 Lista de actividades, programa y precio del Contrato....................................................... 225 46 Modificaciones a la Lista de Actividades........................................................................... 226 47 Variaciones (Órdenes de cambio)..................................................................................... 226 48 Proyecciones de flujo de efectivo...................................................................................... 227 49 Pago de anticipo................................................................................................................227 50 Certificados de pago..........................................................................................................227 51 Pagos................................................................................................................................ 228 52 Monedas............................................................................................................................228 53 Eventos Compensables.....................................................................................................228 54 Disposiciones tributarias....................................................................................................229 55 Ajustes de Precios.............................................................................................................230 56 Retenciones.......................................................................................................................230 57 Penalizaciones, multa o deducciones al pago.................................................................. 231 58 Bonificaciones................................................................................................................... 231 59 Trabajos por administración.............................................................................................. 231 60 Costo de reparaciones...................................................................................................... 232 F. Finalización del Contrato............................................................................... 232 61 Terminación de las Obras..................................................................................................232 62 Recepción de las Obras.................................................................................................... 232 63 Liquidación final.................................................................................................................232 64 Manuales de Operación y de Mantenimiento.................................................................... 233 65 Terminación anticipada del Contrato................................................................................. 233 66 Derechos de propiedad después de la terminación por incumplimiento del Contratista...235 Documento Estándar para Licitación Pública Nacional Pág. 202 Código: FO-CP-07-27 Versión: 1 67 Pagos posteriores a la terminación anticipada del Contrato............................................. 235 68 Responsabilidad por vicios ocultos posterior a la emisión del Certificado de corrección de defectos.................................................................................................................................. 235 Condiciones Particulares del Contrato....................................................................... 237 A. Disposiciones Generales............................................................................................. 238 B. Diseño de las Obras.....................................................................................................242 C. Control de Plazos.........................................................................................................242 D. Control de la Calidad................................................................................................... 243 E. Control de Costos........................................................................................................ 243 F. Finalización del Contrato.............................................................................................. 244 Documento Estándar para Licitación Pública Nacional Pág. 203 Código: FO-CP-07-27 Versión: 1 Condiciones Generales del Contrato El Contrato, las siguientes Condiciones Generales del Contrato (CGC), juntamente con las Condiciones Particulares del Contrato (CPC) y demás documentos enlistados en el contrato, constituyen un documento completo que establece los derechos y obligaciones de las Partes. Condiciones Generales del Contrato (CGC) A. Disposiciones generales 1 Definiciones 1.1 En las Condiciones del Contrato que incluyen estas Condiciones Generales y las Condiciones Particulares- las palabras y expresiones subsecuentes tendrán los siguientes significados: a. APCA: se refiere a oferentes que se unen temporalmente al amparo de un convenio como uno solo, con el propósito de ofrecer el servicio de diseño y construcción de las Obras y que son conjunta y solidariamente responsables por el cumplimiento del Contrato. b. Asociado: se refiere a cada uno de los miembros integrantes de un APCA, en caso de que el Contratista sea un APCA c. Asociado responsable significa el integrante del APCA, indicado en la cláusula 7.1 las CPC, para actuar en nombre del APCA y ejercitar los derechos y obligaciones del Contratista para con el Contratante derivadas del Contrato. d. Banco: es el Banco Centroamericano de Integración Económica. e. Certificado de corrección de defectos: es el certificado de aceptación emitido por el Gerente de Obras una vez que el Contratista ha corregido los defectos. f. Conciliador: Es un tercero imparcial y neutral, nombrado por las partes para coadyuvar en la resolución en primera instancia de cualquier controversia mediante un acuerdo conciliatorio, de conformidad con lo dispuesto en la cláusula 33.3 de las CPC. g. Contratante: es la entidad que contrata el diseño y construcción de las Obras y que se indica en las Condiciones Particulares del Contrato (CPC). h. Contratista: es la persona jurídica, pública o privada, a quien se le encarga prestar sus servicios para el diseño y la construcción de las obras, cuya oferta ha sido aceptada por el Contratante y es denominada como tal en el Contrato. i. Contrato: Acuerdo celebrado entre el Contratante y el Contratista para diseñar, construir, terminar, reparar si fuese necesario, y mantener las Obras y que incluye los documentos enumerados en el contrato. j. CGC: significa las Condiciones Generales del Contrato. k. CPC: significa las Condiciones Particulares del Contrato l. Defecto: Cualquier parte de la Obras que no haya sido terminada conforme al Contrato. Documento Estándar para Licitación Pública Nacional Pág. 204 Código: FO-CP-07-27 Versión: 1 Condiciones Generales del Contrato (CGC) m. Día: se entenderá que los plazos expresados en días se refieren a días calendario; excepto cuando se especifique "días hábiles". n. Diseños: son los documentos preparados por el Contratista para ser aprobados por el Gerente de Obras antes del Inicio de las Obras que incluyen las descripciones de las obras, las especificaciones técnicas, memorias de cálculo, estudios básicos ejecutados, planos, calendarios y permisos para la ejecución de las Obras. La aprobación del Gerente de Obras no implica corresponsabilidad por el diseño. o. Equipos: significa todo el equipo móvil, maquinaria, herramientas, artículos, y aparatos que sean propiedad o arrendados por el Contratista, excluyendo los materiales y los equipos que sean de instalación permanente, que han sido trasladados transitoriamente al Sitio de las Obras y son requeridos para la ejecución de las Obras. p. Especificaciones: son las especificaciones técnicas de las Obras mencionadas en el Contrato, además de cualesquiera modificaciones o incorporaciones a dichos documentos que sean suministradas por el Gerente de Obra o presentadas por el Contratista y que hayan sido aprobadas por escrito por el Gerente de Obra, conforme a lo estipulado en el Contrato. q. Eventos Compensables: son los definidos en la cláusula 53 de estas CGC. r. Fecha de Inicio y plazo del contrato: es la fecha más tardía en la que el Contratista deberá empezar el diseño y la construcción de las Obras y que están estipuladas en las CPC. No coincide necesariamente con alguna de las fechas de toma de posesión del Sitio de las Obras. s. Fecha de terminación: es la fecha de terminación de las Obras certificada por el Gerente de Obras de acuerdo con la subcláusula 61.1 de estas CGC. t. Fecha prevista de terminación: La fecha en que se prevé que el Contratista termine el diseño y la construcción de las Obras. Está especificada en las CPC y podrá ser modificada únicamente por el Gerente de Obras mediante una prórroga del plazo o una orden de acelerar los trabajos. u. Gerente de Obras: es la persona, natural o jurídica, cuyo nombre se indica en las CPC (o cualquier otra persona competente nombrada por el Contratante con notificación al Contratista, para actuar en reemplazo), responsable de supervisar el diseño de las Obras, la ejecución de las Obras y de administrar el Contrato. v. Gobierno: Se entiende el Gobierno del país del Contratante. w. Informes de investigación del Sitio de las Obras: son los informes incluidos en los documentos de licitación, de tipo interpretativo, basados en hechos, y que se refieren a las condiciones de la superficie y en el subsuelo del Sitio de las Obras. x. Legislación/Ley Aplicable: Se entiende las leyes y otros instrumentos que tengan fuerza de ley conforme lo especificado en la cláusula 6 de las CGC, que se dicten y entren en vigor oportunamente. y. Lista de cantidades con precios unitarios: es el documento en el que el Contratista indica el costo de las Obras sobre la base de las cantidades estimadas de trabajo y los precios fijos unitarios que son aplicables a este. Documento Estándar para Licitación Pública Nacional Pág. 205 Código: FO-CP-07-27 Versión: 1 Condiciones Generales del Contrato (CGC) z. Materiales: son todos los suministros, inclusive bienes consumibles, utilizados por el Contratista para ser incorporados en las Obras. aa. Meses: se entenderá que los plazos expresados en meses se refieren a meses calendario. bb. Moneda extranjera: es cualquier moneda que no sea la del país del Contratante. cc. Moneda nacional: es la moneda del país del Contratante. dd. Monto Aceptado del Contrato: Monto aceptado en la Carta de Aceptación para el diseño y la ejecución y terminación de las Obras contratadas y la corrección de cualquier defecto. ee. Obligaciones ambientales, sociales y de seguridad y salud laboral: son los requisitos del país del Contratante en esos temas, los contenidos en las normas y políticas del Banco, así como en las Especificaciones. ff. Obras: son los trabajos que el Contrato exige al Contratista construir, instalar y entregar al Contratante como se define en las CPC. gg. Obras Provisionales: son obras que el Contratista debe diseñar, construir, instalar y retirar e incluirán todos los ítems que se han de construir sin intención de que sean permanentes, pero que son necesarios para la construcción, montaje o instalación de las Obras. hh. País del Contratante: es el país especificado en las CPC. ii. Período de Responsabilidad por Defectos: es el período estipulado en la subcláusula 44.1 de las CPC y calculado a partir de la Fecha de terminación. jj. Planos: incluye los diseños, cálculos y otra información proporcionada o aprobada por el Gerente de Obras para la ejecución del Contrato. kk. Planta: es cualquier parte integral de las Obras que tenga una función mecánica, eléctrica, química o biológica. ll. Precio del Contrato: es el precio establecido en la Carta de Aceptación y subsecuentemente, según sea ajustado de conformidad con las disposiciones del Contrato. mm.Precio inicial del Contrato: es el Precio del Contrato indicado en la Carta de Aceptación del Contratante. nn. Precios unitarios: es el precio por unidad de medida de cada actividad, concepto o partida que conforman el proyecto de obra integrado considerando los elementos de costos directos, costos indirectos, costo por financiamiento, cargo por la utilidad y cargos adicionales. oo. Prestatario/Beneficiario: persona jurídica pública, indicada en las CPC, que ha suscrito un contrato o convenio para el financiamiento de una operación con el Banco y que generalmente nombra un organismo ejecutor para su ejecución. pp. Sitio de las Obras: es el terreno y otros lugares sobre, debajo de, en o a través de los cuales se construirá(n) la Obra y las Obras Provisionales y definido como tal en las CPC. Documento Estándar para Licitación Pública Nacional Pág. 206 Código: FO-CP-07-27 Versión: 1 Condiciones Generales del Contrato (CGC) qq. Subcontratista: se refiere a cualquier persona natural o jurídica, con quienes el Contratista ha subcontratado la ejecución de cualquier parte de las Obras, y que incluye trabajos en el Sitio de las Obras. rr. Superintendente de construcción: es la persona nombrada por el Contratista, de conformidad con la cláusula 14 de las CGC, cuyo nombre se indica en las CPC y que será el representante permanente del Contratista en el Sitio de las Obras para actuar en nombre y representación del Contratista y para recibir notificaciones del Contratante. ss. Tercero: se entiende cualquier persona o entidad que no sea el Prestatario/Beneficiario, el Contratante, el Contratista o un Subcontratista. tt. Trabajos por administración: son una variedad de trabajos que se pagan en base al tiempo utilizado por los empleados y los equipos del Contratista, además de los pagos por concepto de los materiales y los bienes de planta conexos. uu. Variación: es una instrucción impartida por el Gerente de Obra que modifica las Obras. vv. Vicios ocultos: defectos constructivos o errores en el proyecto de las Obras a los que se refiere la cláusula 68 de las CGC que no pudieron ser detectados durante la ejecución y recepción de las Obras y que se hacen evidentes en fechas posteriores a la emisión del Certificado de corrección de defectos y de terminación de las Obras. ww. Fecha de entrada en vigor: se entiende la fecha en la que el presente Contrato comience a regir y tenga efecto conforme a lo indicado en las CPC. xx. Plazo de Vigencia del Contrato: Período comprendido desde la fecha de entrada en vigor del contrato a la fecha de aprobación de la liquidación del mismo. 2 Interpretación 2.1 Excepto cuando el contexto exija lo contrario: a. palabras que indican el singular también incluyen el plural y las palabras que indican el plural también incluyen el singular; b. palabras indicando un género incluyen todos los géneros c. disposiciones que incluyen la palabra "aceptar", "acordado" o "acuerdo" requieren que el acuerdo se registre por escrito; y firmadas por ambas Partes; d. "escrito" o "por escrito" significa escrito a mano, escrito a máquina, impreso o producido electrónicamente siempre que dé como resultado un registro permanente; e. la palabra "propuesta" es sinónimo de "oferta" y "ofertante" con "proponente" y las palabras "bases de licitación" con "documentos de licitación". 2.2 Los encabezamientos o títulos de las cláusulas no tienen relevancia por sí mismos. Las palabras que se usan en el Contrato tienen su significado habitual a menos que se las defina específicamente. El Gerente de Obra será responsable de proporcionar las aclaraciones pertinentes a las consultas sobre estas CGC. 2.3 Si lo indicado en la cláusula 1.1 (t) de las CGC estipulan la terminación de las Obras por secciones, las referencias que en las CGC se hacen a las Obras, a la Fecha de terminación y a la Fecha Prevista de Terminación aplican a cada sección de las Obras (excepto las referencias específicas a la Fecha de terminación y de la Fecha Prevista de Terminación de la totalidad de las Obras). Documento Estándar para Licitación Pública Nacional Pág. 207 Código: FO-CP-07-27 Versión: 1 Condiciones Generales del Contrato (CGC) 2.4 Totalidad del acuerdo El Contrato constituye la totalidad de lo acordado entre Contratante y Contratista y sustituye todas las comunicaciones, negociaciones y acuerdos (escritos o verbales) realizados entre las partes con anterioridad a la fecha de celebración del Contrato. 2.5 Enmienda Ninguna enmienda u otra variación al Contrato será válida a menos que sea hecha por escrito, esté fechada, se refiera expresamente al Contrato y esté firmada por un representante de cada una de las partes debidamente autorizadas. 2.6 Limitaciones de dispensas a. Con sujeción a lo indicado en la subcláusula siguiente de las CGC, ninguna dilación, tolerancia, demora o aprobación por cualquiera de las partes al hacer cumplir algún término y condición del Contrato, así como tampoco el otorgamiento de prórrogas por una de las partes a la otra, perjudicará, afectará o limitará los derechos de esa parte en virtud del Contrato. Asimismo, ninguna dispensa concedida por cualquiera de las partes por incumplimiento del Contrato se considerará dispensa para incumplimientos posteriores o continuos del Contrato. b. Toda dispensa de los derechos, facultades o remedios de una de las partes en virtud del Contrato deberá otorgarse por escrito, llevar la fecha y estar firmada por un representante autorizado de la parte que la otorga, y deberá especificar la obligación que está dispensando y el alcance de la dispensa. 3 Divisibilidad 3.1 Si cualquier disposición o condición del Contrato fuese prohibida, declarada nula, inválida o fuese inejecutable, dicha prohibición, nulidad, invalidez o falta de ejecución no afectará la validez o el cumplimiento de las otras disposiciones o condiciones del Contrato. 4 Disposiciones de integridad 4.1 El prestatario / Beneficiario, el contratante, el contratista y todas las personas naturales o jurídicas que participen o presten servicios en proyectos u operaciones financiadas directa o indirectamente por el Banco y bajo cualquier condición, estarán sujetos al cumplimiento de las disposiciones establecidas en el Apéndice 1 (Disposiciones de Integridad). 4.2 El Contratante exige al Contratista que proporcione información sobre comisiones u honorarios, si los hubiere, pagados o pagaderos a agentes o terceros en relación con el proceso de selección o la ejecución del Contrato. La información suministrada deberá incluir por lo menos el nombre y la dirección del agente o tercero, la cantidad y moneda, y el propósito de la comisión, la gratificación o los honorarios. El incumplimiento de este requisito podrá dar lugar a la rescisión del Contrato o a sanciones impuestas por el Banco 5 Idioma 5.1 El idioma que rige el Contrato y las comunicaciones entre las Partes será el idioma oficial del contratante, detallado en las CPC 5.2 Los documentos relativos al Contrato y toda la documentación impresa que forme parte del Contrato podrán estar en otro idioma siempre que vayan acompañados de una traducción precisa de los contenidos pertinentes al idioma oficial detallado en la cláusula 5.1 de los CPC. En caso de conflictos de interpretación prevalecerá la traducción. Documento Estándar para Licitación Pública Nacional Pág. 208 Código: FO-CP-07-27 Versión: 1 Condiciones Generales del Contrato (CGC) 5.3 El Contratista asumirá todos los costos de la traducción (al idioma oficial detallado en la cláusula 5.1 de las CPC) de la documentación que proporcione en otro idioma, así como los riesgos derivados de las posibles imprecisiones de dichos documentos. 6 Ley aplicable 6.1 El Contrato se regirá por las leyes del País del Contratante y se interpretará conforme a dichas leyes a menos que en las CPC se indique otra cosa. 7 Asociación en Participación, Consorcio o Asociación (APCA) 7.1 Si el Contratista es una APCA, los integrantes autorizan al integrante indicado en las CPC para que ejerza en su nombre todos los derechos y cumpla todas las obligaciones del Contratista frente al Contratante en virtud de este Contrato, incluso, entre otras cosas, recibir instrucciones y percibir pagos de este último. La composición o constitución del APCA no podrá ser alterada sin el previo consentimiento por escrito del Contratante. 8 Origen del Subcontratista, materiales, equipos y servicios 8.1 Los subcontratistas podrán ser originarios de cualquier país, a menos que se especifique diferente en las CPC. 8.2 Los materiales, equipos y servicios que se suministrarán en virtud del Contrato pueden tener origen en cualquier país, a menos que se especifique diferente en las CPC. En dicho caso, a solicitud del Contratante, se podrá pedir al Contratista que presente evidencias del origen de los materiales, equipos y servicios. 9 Confidencialidad 9.1 Las Partes mantendrán la más estricta confidencialidad respecto de toda la información a la que tendrán o han tenido acceso en virtud de la suscripción del Contrato y que incluye la información que haya sido proporcionada por una Parte a la otra de manera escrita, ya sea por medio electrónico y/o impreso, o aquella información a la que hayan tenido acceso. Esta obligación de confidencialidad se hace extensiva a todos los subcontratistas y funcionarios que las Partes utilicen o estén vinculados con la ejecución de las Obras objeto del Contrato. 9.2 Toda información que el Contratante proporcione al Contratista en relación con el Contrato, incluyendo mapas, dibujos técnicos, fotografías, planos, informes, recomendaciones, estimaciones presupuestarias, documentos o cualquier otra información técnica, comercial y de otra índole, así como toda información desarrollada por el Contratista que refleje dicha información, será propiedad exclusiva del Contratante. El Contratista no podrá usar dicha información para cualquier otro propósito que no sea el del cumplimiento de sus obligaciones de conformidad con el Contrato. El Contratista debe mantener y tratar dicha información como propiedad confidencial del Contratante y abstenerse de divulgar dicha información a cualquier tercero, a menos que cuente con el consentimiento previo y por escrito del Contratante. 9.3 No obstante, lo estipulado en la subcláusula 9.2, el Contratista tendrá el derecho de divulgar, en su caso, a los Subcontratistas o proveedores la información que pueda ser necesaria para el cumplimiento de sus obligaciones de conformidad con el Contrato, siempre y cuando el Subcontratista o proveedor de Equipos y Materiales correspondiente haya celebrado un convenio de confidencialidad con el Contratista en términos substancialmente similares a los establecidos en las subcláusulas 9.1 y 9.2. Documento Estándar para Licitación Pública Nacional Pág. 209 Código: FO-CP-07-27 Versión: 1 Condiciones Generales del Contrato (CGC) El Contratista asumirá responsabilidad por cualquier mal uso o divulgación por los Subcontratistas o proveedores en cuestión de dicha información o por cualquier incumplimiento de los mismos con sus respectivos convenios de confidencialidad. 9.4 La obligación de las Partes de conformidad con las subcláusulas 9.1a 9.3 de las CGC arriba mencionadas, no aplicará a información que: a. el Contratante o el Contratista requieran compartir con el Banco u otras instituciones que participan en el financiamiento del Contrato; b. actualmente o en el futuro se hace de dominio público sin infracción de ninguna de las Partes; c. puede comprobarse que estaba en posesión de esa Parte en el momento que fue divulgada y no fue obtenida previamente directa o indirectamente de la otra Parte; o d. de otra manera fue legalmente puesta a la disponibilidad de esa Parte por una tercera parte que no tenía obligación de confidencialidad. 9.5 Las obligaciones de confidencialidad asumidas por las Partes en virtud de las disposiciones contenidas en la cláusula 9 subsistirán ininterrumpida y permanentemente con toda fuerza y vigor aún después de terminado o vencido el plazo del Contrato, en el país del Contratante o en el extranjero. 9.6 Cualquier uso indebido de la información confidencial a que tuviere acceso el Contratista será considerado una violación a las obligaciones de confidencialidad y, por tanto. se hará acreedor a las penas, sanciones y responsabilidad civil respecto de la reparación del daño material o la indemnización por daños y perjuicios, de conformidad con lo previsto en la ley aplicable. 10 Conflicto de interés 10.1 El Contratista adoptará todas las medidas necesarias para evitar cualquier situación de conflicto de intereses y comunicará estas obligaciones a sus subcontratistas, a su personal y a toda persona autorizada para representarle o tomar decisiones a su nombre. 10.2 Durante la vigencia del Contrato, ni el Contratista, incluyendo a todo su personal, ni sus subcontratistas podrán: a. Participar directa o indirectamente en actividades comerciales o profesionales en el País del Contratante que sean incompatibles con sus obligaciones en virtud del Contrato, b. Contratar a empleados públicos en actividad o en cualquier tipo de licencia para que realicen actividades en virtud de este Contrato, c. Cualquier otra actividad adicional que se especifique en las CPC. 10.3 De ser aplicable, al concluir el Contrato ni el Contratista ni sus subcontratistas podrán realizar las actividades que se especifican en las CPC. 11 Representantes autorizados 11.1 El representante autorizado del Contratante para la administración del Contrato es el Gerente de Obra, definido en la subcláusula 1.1 u) de las CPC. El representante autorizado del Contratista en el Sitio de las Obras es el Superintendente de Construcción, nombrado en la subcláusula 1.1 rr) de las CPC. Documento Estándar para Licitación Pública Nacional Pág. 210 Código: FO-CP-07-27 Versión: 1 Condiciones Generales del Contrato (CGC) 11.2 Salvo cuando se especifique otra cosa, las personas designadas como representantes autorizados podrán adoptar cualquier medida que el Contratante o el Contratista deba o pueda adoptar en virtud de este Contrato, y podrán firmar en nombre de éstos cualquier documento que conforme a este Contrato deba o pueda firmarse. 12 Decisiones del Gerente de Obras 12.1 Salvo cuando se especifique otra cosa, el Gerente de Obras, en representación del Contratante, decidirá sobre cuestiones contractuales que se presenten entre el Contratante y el Contratista El Contratista deberá proporcionar al Gerente de Obras las memorias de cálculo, los diseños, las Especificaciones y los Planos que muestren las obras provisionales y permanentes propuestas, quien deberá aprobarlas si dichas obras cumplen con las Especificaciones y Condiciones de Cumplimiento, las Especificaciones mínimas, con el diseño conceptual del Contratante y la Oferta aceptada que fue presentada por el Contratista (en último término) y los Planos. 12.2 El Contratista será responsable por el diseño de las obras provisionales y permanentes de conformidad con las mejores prácticas de la ingeniería, los códigos y las normas de construcción del País del Contratante, y si estos no existieran, con normas y códigos internacionalmente aceptados según la determinación del Gerente de Obras. El Contratista será responsable de que el diseño cumpla con todos los parámetros necesarios para que las Obras cumplan con su objeto. 12.3 La aprobación del Gerente de Obras no liberará al Contratista de responsabilidad en cuanto al diseño de las Obras Permanentes, Preliminares o Provisionales. El único responsable del Diseño es el Contratista y la aprobación, por parte del Gerente de Obras, no hace a este o al Contratante responsable del Diseño revisado. La responsabilidad del diseño será en todo momento exclusiva del Contratista. 12.4 El Contratista deberá obtener las aprobaciones del diseño de las obras permanentes, provisionales o modificaciones de los diseños por parte de terceros cuando sean necesarias 12.5 Todos los planos preparados por el Contratista para la ejecución de las obras permanentes, provisionales o definitivas deberán ser aprobados previamente por el Gerente de Obras antes de su utilización. La regla de responsabilidad establecida en CGC 12.3 supra, aplica también en cuanto a la aprobación de los planos. 12.6 a. El Contratista entregará al Gerente de Obras para su revisión y/o aprobación los documentos indicados en las CPC, en la oportunidad, número de copias y formato también allí establecido. La revisión y aprobación de los documentos tomará en cuenta: b. Salvo que se establezca lo contrario en las CPC, el periodo de revisión de estos documentos no deberá exceder de 21 días, contados a partir de la fecha en que se recibe la documentación por parte del contratista c. El Gerente de Obra, revisará los documentos presentados por el contratista, y si considera necesario los aprobará o podrá notificar al Contratista que la Documento Estándar para Licitación Pública Nacional Pág. 211 Código: FO-CP-07-27 Versión: 1 Condiciones Generales del Contrato (CGC) documentación presentada no cumple con lo establecido en los Requisitos del Contratante, en cuyo caso el documento deberá ser corregido y presentado nuevamente para su revisión y aprobación según corresponda. d. Si los documentos presentados por el Contratista son rechazados, el Contratista debe presentar versiones revisadas o sustitutas de los documentos dentro del plazo especificado por el Gerente de Obra. e. La ejecución de la parte del contrato correspondiente a los documentos presentados por el Contratista deberá realizarse de acuerdo con los documentos presentados por el Contratista y aprobados por el Gerente de Obra. Si el Contratista requiera modificar cualquier documento presentado o aprobado por el Gerente de Obra, deberá notificarlo y presentar para aprobación la nueva documentación. 13 Delegación de funciones del Gerente de Obras 13.1 Salvo cuando se especifique otra cosa en las CPC, el Gerente de Obras, después de notificar al Contratista, podrá delegar en otras personas cualquiera de sus deberes y responsabilidades o, asimismo, después de notificar al Contratista podrá cancelar cualquier delegación de funciones. 14 Superintendente de construcción 14.1 Sin perjuicio de otro personal técnico clave que haya sido requerido como parte de la oferta del Contratista y a fin de supervisar el adecuado cumplimiento de sus obligaciones en el Sitio de las Obras, el Contratista establecerá, anticipadamente al inicio de los trabajos, un representante permanente que actuará como su Superintendente de construcción y cuyo nombre se indica en la subcláusula 1.1 de las CPC. El Superintendente de construcción deberá tener poder amplio y suficiente para actuar en nombre y representación del Contratista en el Sitio de las Obras y para recibir las notificaciones del Contratante a través del Gerente de Obras. El Superintendente de Construcción del Contratista dedicará tiempo laboral completo a todas las actividades y acciones relacionadas con la ejecución de las obras. 14.2 Salvo que el Superintendente de construcción deje de ser empleado del Contratista, éste no podrá reemplazarlo sin el consentimiento previo y por escrito del Contratante, el cual no podrá ser negado injustificadamente. En el caso de que, en cualquier momento durante la ejecución de las Obras, a juicio del Contratante, el Superintendente de Construcción no desempeñe sus funciones a satisfacción del Contratante o si el Contratante tiene cualesquiera otras razones justificadas, podrá solicitar la sustitución del Superintendente de construcción. En dicho caso, el Contratista deberá nombrar por escrito al nuevo Superintendente de Construcción, con calificaciones sustancialmente equivalentes o superiores al reemplazado, dentro de los diez (10) días siguientes a la solicitud del Contratante. 15 Notificaciones y Comunicaciones entre las Partes 15.1 Cualquier notificación o comunicación, ya sea notificación, consentimiento, aprobación, certificado o determinación, que debe cursarse entre las Partes de conformidad con el Contrato será por escrito en el idioma especificado en la subcláusula 5.1. de las CGC. Documento Estándar para Licitación Pública Nacional Pág. 212 Código: FO-CP-07-27 Versión: 1 Condiciones Generales del Contrato (CGC) 15.2 La dirección física y electrónica para la recepción de notificaciones entre las partes será la especificada en las CPC. Esta dirección podrá cambiarse siempre y cuando la parte que modifique su dirección informe a la otra Parte por escrito sobre dicho cambio de dirección. 15.3 Una comunicación será efectiva en la fecha de entrega de esta al representante autorizado de las Partes, contra la firma que certifique el acuse de recibo, la que no se interpretará como una aceptación del contenido de la comunicación. 16 Subcontratos 16.1 En caso de que el Contratista requiera de los servicios de subcontratistas diferentes a los previstos en su Oferta deberá obtener la aprobación previa por escrito del Gerente de Obra. 16.2 La subcontratación con aprobación del Contratante no eximirá al Contratista del cumplimiento ni alterara ninguna de las obligaciones contraídas en virtud del Contrato. Las condiciones de cualquier subcontrato deberán sujetarse a las disposiciones del Contrato. 17 Cesión 17.1 El Contratista no cederá, transferirá, comprometerá ni dispondrá del Contrato o de una parte de este o de los derechos, títulos o deberes en virtud del presente Contrato. El incumplimiento de esta obligación será causal para la terminación del contrato. 18 Otros Contratistas 18.1 El Contratista deberá cooperar y compartir el Sitio de las Obras con otros contratistas, autoridades públicas, empresas de servicios públicos y el Contratante en las fechas señaladas en la Lista de Otros Contratistas indicada en las CPC. El Contratista brindará todas las oportunidades razonables para que éstos puedan realizar su trabajo y deberá proporcionarles las instalaciones y servicios que se describen en dicha Lista. El Contratante podrá modificar la Lista de Otros Contratistas y previamente deberá notificar al Contratista. 19 Personal del Contratista 19.1 El Contratista es responsable de la competencia profesional y técnica de su personal y seleccionará para trabajar en la ejecución del Contrato a personas fiables que desempeñarán con eficacia su trabajo, respetarán las costumbres del lugar y observarán una adecuada conducta moral y ética. 19.2 Para el diseño, ejecución y terminación de las Obras y para la reparación de cualquier defecto de la misma de conformidad con el Contrato, el Contratista proveerá y empleará en el Sitio de las Obras un número adecuado de empleados competentes, ya sean profesionales, técnicos, supervisores u obreros, con amplia experiencia en trabajos similares a los previstos en el Contrato, considerando el personal clave indicado en su Oferta. 19.3 El personal profesional clave del Contratista, su profesión, cargo y el porcentaje aproximado que cada uno dedicará al proyecto son los establecidos en la Oferta del Contratista. El Gerente de Obras aprobará cualquier oferta de reemplazo de personal clave solo si sus calificaciones son sustancialmente equivalentes o superiores a las ofertas en la Oferta. 19.4 A solicitud por escrito del Gerente de Obras, el Contratista retirará de las Obras o sustituirá a cualquier integrante del personal o el equipo de trabajo del Contratista que no cumpla con lo establecido en las subcláusulas 19.1y 19.2. Documento Estándar para Licitación Pública Nacional Pág. 213 Código: FO-CP-07-27 Versión: 1 Condiciones Generales del Contrato (CGC) El Contratista se asegurará de que dicha persona se retire del Sitio de las Obras dentro de los siete (7) días siguientes y no tenga ninguna otra participación en los trabajos relacionados con el Contrato. 19.5 Todos los costos y gastos adicionales derivados del retiro o la sustitución por cualesquiera razones de algún miembro del personal del Contratista correrán por cuenta del Contratista. 19.6 Si el Contratante, el Gerente de Obras o el Contratista determinan que algún empleado del Contratista ha participado en actos de fraude o corrupción durante la ejecución de las Obras, el empleado en cuestión será removido inmediatamente conforme a lo dispuesto en la subcláusula 19.4 antedicha. 20 Riesgos 20.1 Son riesgos del Contratante los que en este Contrato se estipulan que corresponden al Contratante y son riesgos del Contratista los que en este Contrato se estipulan que corresponden al Contratista. 20.2 A. Riesgos del Contratante Desde la Fecha de Inicio de las Obras hasta la fecha de emisión del Certificado de Corrección de Defectos, son riesgos del Contratante: a. Los riesgos de lesiones personales, de muerte, o de pérdida o daños a la propiedad (sin incluir las Obras, Planta, Materiales y Equipos) del personal del Contratante, como consecuencia de: i. el uso u ocupación del Lugar de las Obras por las Obras, o con el objeto de realizar las Obras, como resultado inevitable de las Obras, o ii. negligencia, violación de los deberes establecidos por la ley, o interferencia con los derechos legales por parte del Contratante o cualquiera persona empleada por él o contratada por él, excepto el Contratista. b. El riesgo de daño a las Obras, Planta, Materiales y Equipos, en la medida en que ello se deba a fallas del Contratante o en el diseño hecho por el Contratante, o a una guerra o contaminación radioactiva que afecte directamente al país donde se han de realizar las Obras B. Desde la Fecha de Terminación hasta la fecha de emisión del Certificado de Corrección de Defectos, será riesgo del Contratante la pérdida o daño de las Obras, Planta y Materiales, excepto la pérdida o daños como consecuencia de: a. un Defecto que existía en la Fecha de Terminación; b. fallas del Contratista o en el diseño hecho por el Contratista; c. fallas o negligencia de la Supervisión Técnica del Contratista; d. un evento que ocurrió antes de la Fecha de Terminación, y que no constituía un riesgo del Contratante; o e. las actividades del Contratista en el Lugar de las Obras después de la Fecha de Terminación. Documento Estándar para Licitación Pública Nacional Pág. 214 Código: FO-CP-07-27 Versión: 1 Condiciones Generales del Contrato (CGC) 20.3 Riegos del Contratista Cuando no sean riesgos del Contratante, de conformidad con la subcláusula 20.2 anterior, serán riesgos del Contratista: a. Desde la Fecha de Inicio (del diseño y de las Obras Preliminares) hasta la fecha de emisión del Certificado de Corrección de Defectos, cuando los riesgos de lesiones personales, de muerte y de pérdida o daño a la propiedad (incluyendo, sin limitación, el Diseño, las Obras, Planta, Materiales y Equipo) no sean riesgos del Contratante, serán riesgos del Contratista bajo un esquema de responsabilidad única del Contratista. b. Son riesgos del Contratista el incumplimiento de las obligaciones ambientales, sociales y de seguridad y salud en el trabajo (ASSS) incluyendo explotación y abuso sexual y violencia de género establecidos en la ley aplicable y en las Especificaciones y Condiciones de Cumplimiento. c. Constituye riesgo del Contratista aquella información entregada por el Contratante en el documento de licitación, sobre la cual el Contratante no ha hecho representación de veracidad y suficiencia alguna. El Contratista reconoce que ha hecho diligente y debido escrutinio de la misma y que es su riesgo confiar o no en dicha información. El Contratista es responsable entonces de interpretar la información entregada por el Contratante y la modificará o no a su criterio para poder alcanzar las Especificaciones y Condiciones de Cumplimiento y sus propósitos. 21 Seguros 21.1 Inmediatamente después de la firma del Contrato, el Contratista deberá suscribir seguros emitidos en el nombre conjunto del Contratista y del Contratante para cubrir el período comprendido entre la Fecha de Inicio y el vencimiento del Período de Responsabilidad por Defectos, por los montos totales y los montos deducibles estipulados en las CPC, por los siguientes eventos que constituyen riesgos del Contratista: a. Pérdida o daños a las Obras, Planta y Materiales; b. Pérdida o daños a los Equipos; y c. Responsabilidad civil por muerte, lesión o daño físico que pudiera ocurrir a cualquier otra persona, incluido un empleado del Contratante, y el riesgo por daño material o pérdida de cualquier propiedad, incluida la del Contratante, derivados de la ejecución de la Obra o en la ejecución del Contrato. d. Responsabilidad profesional por el diseño de las obras. 21.2 El Contratista deberá entregar al Gerente de Obras, para su aprobación, las pólizas y los certificados de seguro antes de la Fecha de Inicio. Dichos seguros deberán contemplar indemnizaciones pagaderas en los tipos y proporciones de monedas requeridos para rectificar la pérdida o los daños o perjuicios ocasionados. 21.3 Las condiciones del seguro no podrán modificarse sin la aprobación del Gerente de Obras. 21.4 Ambas partes deberán cumplir con todas las condiciones de las pólizas de seguro. 21.5 Si el Contratista no contratará o no mantuviera vigente alguno de los seguros exigidos, el Contratante podrá contratar y mantener vigente cualquiera de esos seguros y pagar la prima que sea necesaria a dichos efectos, y podrá recuperar las primas pagadas por el Contratante de los pagos que se adeuden al Contratista, o bien, si no se le adeudara nada, considerarlas una deuda del Contratista. Documento Estándar para Licitación Pública Nacional Pág. 215 Código: FO-CP-07-27 Versión: 1 Condiciones Generales del Contrato (CGC) 21.6 La invalidación, cancelación, anulación o el término de la vigencia de cualquiera de las coberturas de los seguros por causas imputables al Contratista, se considerará como un incumplimiento a las obligaciones del Contratista del presente Contrato y no liberará al Contratista de su obligación de responder por la totalidad de las pérdidas o daños y/o perjuicios que se ocasionen en caso de algún siniestro. 21.7 En caso de presentarse algún siniestro cubierto por los seguros contratados, el Contratista deberá proporcionar a las aseguradoras toda la asistencia necesaria para documentar los reclamos que sean presentados, así como efectuar las gestiones legales que se pudieran requerir. Los errores, omisiones o falsedad de información que pudiera invalidar cualquiera de las coberturas o prevenir la oportuna recuperación del seguro no liberarán al Contratista de responder por los daños resultantes. 22 Informes de investigación del Sitio de las Obras 22.1 Se considerará que el Contratista ha inspeccionado y examinado el Sitio de las Obras y sus alrededores y todos los informes de investigación sobre el Sitio de las Obras mencionados en las CPC, además de cualquier otra información a su disposición y que ha quedado conforme antes de presentar su Oferta y de firmar el Contrato en lo que respecta a todo asunto relativo a, entre otros: a. La naturaleza del terreno y su subsuelo, b. La forma y las condiciones del lugar, c. Los detalles y los niveles de tuberías, conductos, alcantarillado, drenajes, cables u otros servicios existentes, d. Las cantidades y la índole de los trabajos y los materiales necesarios para completar las obras, e. Los medios de acceso al sitio de las obras y las adaptaciones que pueda requerir. f. Cualquier situación relacionada con las condiciones geográficas, sociales y ambientales, que apliquen a las Obras. El Contratista reconoce que ha obtenido la información necesaria en cuanto a posibilidades de riesgo, condiciones climáticas, hidrológicas y naturales y otras circunstancias que podrían influir en la ejecución o afectarla. El Contratista renuncia a reclamar cualquier aspecto relacionado con las condiciones antes señaladas. La información que ha entregado el Contratante es meramente referencial y debe entenderse como un riesgo del Contratista. 23 Diseño y Construcción de las Obras por el Contratista 23.1 El Contratista deberá diseñar, construir e instalar las Obras de conformidad con las Especificaciones y Condiciones de Cumplimiento y los Planos aprobados por el Gerente de Obras. El Contratante será el responsable de las condiciones e idoneidad del Sitio de las Obras para la ejecución de estas. Sin perjuicio de lo anterior, será responsabilidad del Contratista, hacer del conocimiento del Contratante, en caso de que identifique que las condiciones señaladas por el contratante son desfavorables con respecto a lo previsto para la ejecución de las Obras, en un término no mayor de 5 días hábiles de que haya identificado el hecho que respalde su opinión, para hacer del conocimiento del Contratante dicha situación y que ambas partes tomen acciones sobre el particular. Documento Estándar para Licitación Pública Nacional Pág. 216 Código: FO-CP-07-27 Versión: 1 Condiciones Generales del Contrato (CGC) 24 Garantía de cumplimiento 24.1 El Contratista deberá proporcionar al Contratante la Garantía de Cumplimiento a más tardar en la fecha definida en la Carta de Aceptación y por el monto estipulado en las CPC, emitida por una compañía aseguradora o afianzadora reconocida o por un banco acreditado aceptables para el Contratante en los formatos contenido en el Apéndice III y expresada en los tipos y proporciones de monedas en que deba pagarse el Precio del Contrato. La validez de la Garantía de Cumplimiento excederá en treinta (30) días la fecha de emisión del Certificado de Terminación de las Obras en el caso de una garantía bancaria, y excederá en un año dicha fecha en el caso de una Fianza de Cumplimiento. 25 Toma de posesión del Sitio de las Obras 25.1 El Contratante traspasará al Contratista la posesión de la totalidad del Sitio de las Obras. Si no se traspasara la posesión de alguna parte en la fecha estipulada en las CPC, se considerará que el Contratante ha demorado el inicio de las actividades pertinentes y que ello constituye un evento compensable en cuanto afecten la ruta crítica de las Obras. 25.2 En su caso, si el Sitio de las Obras no está contiguo a una vía pública o si el Contratista requiera el uso de un terreno que exceda el Sitio de las Obras, deberá obtener el acceso o uso por su propia cuenta dentro del plazo estipulado en las CPC y antes de tomar posesión de este, proporcionará al Gerente de Obras una copia de los permisos necesarios. El Contratista asumirá todos los gastos y cargos por los permisos de entrada especiales temporales que requiera en conexión con el acceso al Sitio de las Obras. El incumplimiento de estas disposiciones conlleva la aplicación del artículo 65.3 de las CGC. 26 Acceso al Sitio de las Obras 26.1 El Contratista permitirá al Gerente de Obras y a cualquier persona autorizada por éste, el acceso al Sitio de las Obras y a cualquier lugar donde se estén realizando o se prevea realizar trabajos relacionados con el Contrato. El Contratista brindará facilidades y asistencia para dicho acceso de manera que el Gerente de Obra pueda desempeñar sus funciones conforme al Contrato. 27 Sustentabilidad ambiental y social 27.1 El Contratista deberá tomar todas las medidas razonables para proteger el medio ambiente (tanto dentro como fuera del Sitio) y limitar el daño y las molestias a las personas y las propiedades resultantes de la contaminación, el ruido y otros resultados de sus operaciones, descritas conforme a lo indicado en las CPC. El Contratista será responsable por las obligaciones en materia ambiental, social y de seguridad y salud laboral de todas las actividades en el Sitio de las Obras, de conformidad con el Apéndice 2 (Regulaciones Ambientales y Sociales del Banco), las regulaciones del País del Contratante, y demás estipulaciones contractuales relacionadas a la materia. 28 Seguridad 28.1 El Contratista asumirá todos los riesgos y las responsabilidades relacionados con la seguridad en la realización de todas las actividades en el Sitio de las Obras. 28.2 El Contratista deberá adoptar un plan apropiado de seguridad en el Sitio de las Obras, valorando para ello la situación de seguridad en el país en el cual se ejecutarán las Obras. Documento Estándar para Licitación Pública Nacional Pág. 217 Código: FO-CP-07-27 Versión: 1 Condiciones Generales del Contrato (CGC) 29 Descubrimientos de valor o interés 29.1 Las formas tangibles de patrimonio cultural, tales como objetos tangibles muebles o inmuebles, estructuras o grupos de estructuras que tienen valor arqueológico (prehistórico), paleontológico, histórico, cultural, que se encuentren en el Lugar de las Obras quedarán bajo el cuidado y la autoridad del Contratante. El Contratista tomará precauciones razonables para evitar que su Personal u otras personas retiren o dañen cualquiera de esos objetos encontrados. Al descubrirse cualquiera de esos objetos, el Contratista lo notificará prontamente al Gerente de Obra y acatará las instrucciones al respecto que este imparta. 30 Conclusión de las Obras en la fecha prevista 30.1 Sujeto a los requisitos del Contrato con respecto a la conclusión de cualquier sección de las Obras antes de la conclusión de su totalidad, las Obras completas deberán concluirse en la Fecha Prevista de Terminación. 31 Consultas, instrucciones y aprobaciones por el Gerente de Obras 31.1 Sin perjuicio de lo establecido en CGC 33, el Gerente de Obras responderá a las consultas sobre la interpretación de las CPC. 31.2 El Contratista deberá cumplir todas las instrucciones del Gerente de Obras que se ajusten a la ley aplicable en el Sitio de las Obras. 31.3 El Contratista deberá proporcionar al Gerente de Obras las memorias de cálculo, los diseños, las Especificaciones y los Planos que muestren las obras provisionales y permanentes propuestas, quien deberá aprobarlas si dichas obras cumplen con las Especificaciones y Condiciones de Cumplimiento, las Especificaciones mínimas, con el diseño conceptual del Contratante y la Oferta aceptada que fue presentada por el Contratista (en último término) y los Planos. 31.4 El Contratista será responsable por el diseño de las Obras Provisionales. La aprobación del Gerente de Obras no liberará al Contratista de responsabilidad en cuanto al diseño de las Obras Provisionales. 31.5 El Contratista deberá obtener las aprobaciones del diseño de las Obras Provisionales por parte de terceros cuando sean necesarias. 31.6 Todos los planos preparados por el Contratista para la ejecución de las Obras Provisionales o definitivas deberán ser aprobados previamente por el Gerente de Obras antes de su utilización. 32 Inspecciones y auditorías por parte del Banco 32.1 El Contratista llevará, y hará todo lo razonablemente posible porque sus subcontratistas lleven, cuentas y registros exactos y sistemáticos de las Obras de la manera y con el detalle que permitan identificar claramente los cambios pertinentes en plazos y fechas, y los costos. 32.2 El Contratista permitirá y realizará todas las gestiones para que sus Subcontratistas permitan que el Banco y/o las personas designadas por el Banco realicen supervisiones conforme a los procedimientos del Banco vigentes en la materia y revisen las cuentas y registros contables del Contratista y sus subcontratistas relacionados con el proceso de Documento Estándar para Licitación Pública Nacional Pág. 218 Código: FO-CP-07-27 Versión: 1 Condiciones Generales del Contrato (CGC) licitación y la ejecución del contrato y, si así se requiere, lleve a cabo auditorías por medio de auditores designados por el Banco. 32.3 Para estos efectos, el Contratista deberá compilar y conservar todos los documentos y registros relacionados con el proyecto financiado por el Banco por el periodo indicado en las CPC luego de terminado el trabajo. Igualmente, entregará al Banco todo documento necesario para la investigación pertinente sobre denuncias de prácticas prohibidas y ordenará a los individuos, empleados o agentes del Contratista que tengan conocimiento del proyecto financiado por el Banco a responder a las consultas provenientes de personal del Banco. 32.4 El Contratistas y sus subcontratistas deberán considerar lo indicado en subcláusula CGC 4.1 que establece que las acciones encaminadas a impedir el ejercicio de los derechos del Banco de realizar auditorías y supervisiones constituyen una práctica prohibida sujeta a la rescisión del contrato (además de la determinación de inelegibilidad, con arreglo a los procedimientos de sanciones vigentes del Banco). 32.5 La aprobación del Gerente de Obras no liberará al Contratista de responsabilidad en cuanto al diseño de las Obras Permanentes, Preliminares o Provisionales. El único responsable del Diseño es el Contratista y la aprobación, por parte del Gerente de Obras, no hace a este o al Contratante responsable del Diseño revisado. La responsabilidad del diseño es exclusiva del Contratista. 33 Resolución de controversias 33.1 Para fines de esta cláusula se entenderá como controversia cualquier discrepancia sobre aspectos técnicos, financieros, administrativos, legales, ambientales o de cualquier otra índole que surjan entre el Contratista y el Contratante, incluyendo las decisiones del Gerente de Obra, como resultado del diseño y la ejecución de las Obras. 33.2 En caso de cualquier diferencia o reclamación que surja de este Contrato o que guarde relación con él o con su incumplimiento, las Partes harán todo lo posible por consultarse y negociar entre ellas y, reconociendo sus intereses en común, tratarán de alcanzar una solución satisfactoria a la controversia. En su caso, la resolución que adopten sobre el particular deberá constar por escrito y suscribirse por ambas Partes. 33.3 Si no se concreta un acuerdo conforme la subcláusula CGC 33.2 la controversia se someterá a mecanismos de conciliación, mediación, amigable composición u otra alternativa de resolución extrajudicial de conflicto conforme se indica en las CPC. En su caso, estos mecanismos serán previos al arbitraje. 33.4 Si las partes no han podido resolver la controversia o diferencia dentro del plazo indicado en las CPC mediante las negociaciones establecidas en la Subcláusula 33.2 de las CGC y el procedimiento indicado en la subcláusula 33.3. de las CGC, cualquiera de las Partes podrá notificar a la otra Parte de su intención de iniciar el arbitraje sobre el asunto en disputa. No podrá iniciarse ningún arbitraje con respecto a dicho asunto a menos que se dé esta notificación. Cualquier disputa con respecto a la cual se haya dado un aviso de intención para iniciar un arbitraje de acuerdo con esta Cláusula se resolverá finalmente por arbitraje. El arbitraje podrá iniciarse antes o después de la terminación de las obras. Los procedimientos de arbitraje se llevarán a cabo de conformidad con las normas de procedimiento especificadas en las CPC. Documento Estándar para Licitación Pública Nacional Pág. 219 Código: FO-CP-07-27 Versión: 1 Condiciones Generales del Contrato (CGC) 33.5 A pesar de cualquier referencia al arbitraje o cualquier otro mecanismo de solución de controversias en este documento, a. las Partes continuarán cumpliendo con sus respectivas obligaciones en virtud del Contrato a menos que acuerden otra cosa por escrito mediante acuerdo firmado por los representantes de las partes y b. El Contratante deberá pagar al Contratista cualquier dinero que se le adeude y que no sea parte del objeto de la disputa. B. Diseño de las Obras 34 Diseño de las Obras 34.1 El Contratista diseñará las Obras. El Gerente de Obras aprobará el diseño de las obras. El Contratista no podrá iniciar las Obras (incluidas las Obras Preliminares y Obras Provisionales) sin la aprobación del Gerente de Obras. El Gerente de Obras podrá rechazar el diseño de las obras o parte del diseño de las obras si no se ciñen a las Especificaciones y Condiciones de Cumplimiento o no cumplen con la legislación aplicable. El Contratista deberá rectificar los diseños o las partes de los diseños que el Gerente de Obras haya rechazado. Si el Gerente de Obras rechazara los diseños rectificados, el Gerente de Obras notificará al Contratista su intención de terminar el Contrato por incumplimiento fundamental del Contratista de conformidad con la Cláusula 65 de estas CGC. 34.2 El Contratista podrá expresar su conformidad respecto a la decisión del Gerente de Obras de terminar el Contrato según el procedimiento de la Cláusula 65 de estas CGC. 34.3 Para los efectos de la aprobación del diseño, cada parte dispone de un plazo máximo de siete (7) días para emitir su pronunciamiento, decisión, solicitud de rectificación, rechazo, solicitud de aclaración, aceptación o inconformidad a partir de la notificación del plazo, se entenderá el silencio como contestación en sentido negativo y las partes procederán en correspondencia. 34.4 Donde sea posible, y si es especificado en las CPC, de conformidad con las regulaciones del país del Contratante, el Contratista es responsable de obtener oportunamente los permisos, licencias y consentimientos, incluyendo las licencias ambientales y permisos municipales, necesarios para ejecutar las instalaciones provisionales y las Obras permanentes por él diseñadas. En las CPC, se identificarán los encargados y se definirá el alcance de esta responsabilidad. 34.5 El Contratista es responsable de que el diseño de las obras cumpla con los requisitos ambientales, sociales, salud y seguridad (ASSS) establecidos en las Especificaciones y Condiciones de Cumplimiento, y si no se especificaron, en la ley aplicable. C. Control de Plazos 35 Programa 35.1 Dentro del plazo especificado en las CPC y después de la fecha de la Carta de Aceptación, el Contratista presentará al Gerente de Obras para su aprobación un Programa en el que se indique el orden de procedimiento (organización, secuencia y el calendario de ejecución) y el método que propone para ejecutar todas las actividades relativas al diseño y Documento Estándar para Licitación Pública Nacional Pág. 220 Código: FO-CP-07-27 Versión: 1 Condiciones Generales del Contrato (CGC) construcción de las Obras. En la preparación de su Programa de trabajo el Contratista deberá otorgar la debida consideración a la prioridad que requieran ciertos trabajos. 35.2 El Contratista actualizará el Programa en intervalos iguales que no excedan el periodo establecido en las CPC para reflejar los avances reales logrados en cada actividad y los efectos de tales avances en el calendario de ejecución de las tareas pendientes, incluida cualquier modificación en la secuencia de las actividades, y se presentará al Gerente de Obras para su aprobación 35.3 Si el Contratista no presenta dicho Programa actualizado dentro del plazo señalado en la CGC 35.2, el Gerente de Obra podrá retener el monto especificado en las CPC del próximo certificado de pago y continuar reteniendo dicho monto hasta el pago que prosiga a la fecha en la cual el Contratista haya presentado el Programa atrasado. 35.4 La aprobación del Programa por el Gerente de Obras no modificará de manera alguna las obligaciones del Contratista. El Contratista podrá modificar el Programa y presentarlo nuevamente al Gerente de Obras en cualquier momento. El Programa modificado deberá contemplar los efectos de las Variaciones y de los Eventos Compensables. 36 Reuniones administrativas en el Sitio de las Obras 36.1 Tanto el Gerente de Obras como el Contratista podrán solicitar a la otra parte que asista a reuniones administrativas. El objetivo de dichas reuniones será la revisión de aspectos relacionados al diseño de las Obras, los permisos, reubicación de servicios públicos, servidumbres, derechos de paso, derechos de vía, reubicación de viviendas y negocios, tránsito de vehículos, seguridad vial, medidas ambientales, de la programación de los trabajos pendientes y la resolución de asuntos planteados conforme con el procedimiento de Advertencia Anticipada descrito en la Cláusula 40 de estas CGC. 36.2 El Gerente de Obras deberá llevar un registro de lo tratado en las reuniones administrativas y suministrar copias del mismo a los asistentes y al Contratante. Ya sea en la propia reunión o con posterioridad a ella, el Gerente de Obras deberá decidir y comunicar por escrito a todos los asistentes sus respectivas obligaciones en relación con las medidas que deban adoptarse. 36.3 El Contratista deberá asegurar la participación de los diseñadores y de la Supervisión Técnica del Contratista en las Reuniones Administrativas, cuando así lo notifique el Gerente de Obras. 37 Prórroga de la Fecha Prevista de Terminación 37.1 El Contratista podrá solicitar una prórroga de la Fecha Prevista de Terminación cuando se produzca un Evento Compensable o se ordene una Variación que imposibilite la terminación de las Obras en esa fecha. La solicitud de dicha extensión debe realizarse antes de que el Contratista lleve a cabo las modificaciones o las adiciones en las Obras ordenadas a través de una Variación. 37.2 Dentro de los veintiún (21) días siguientes a la fecha en que el Contratista solicite al Gerente de Obras una decisión sobre los efectos de una Variación o de un Evento Compensable y proporcione toda la información que lo sustente, el Gerente de Obra determinará si debe prorrogarse la Fecha Prevista de Terminación y por cuánto tiempo. Esta prórroga será sin que el Contratista adopte medidas para acelerar el ritmo de ejecución de los trabajos restantes, lo que le generaría costos adicionales. Documento Estándar para Licitación Pública Nacional Pág. 221 Código: FO-CP-07-27 Versión: 1 Condiciones Generales del Contrato (CGC) 37.3 El Gerente de Obras prorrogará la Fecha Prevista de Terminación cuando se produzca un Evento Compensable o se ordene una Variación que haga imposible terminar las Obras en esa fecha. 37.4 Si el Contratista no hubiere dado aviso oportuno acerca de una demora o no hubiere cooperado para resolverla, la demora debida a esa falla no será considerada para determinar la nueva Fecha Prevista de Terminación. 38 Aceleración de las Obras 38.1 Si el Gerente de Obras considera que el ritmo del diseño o de la ejecución de las Obras o de parte de ella es demasiado lento para asegurar la terminación total de las Obras en la Fecha Prevista de Terminación o en la fecha de cualquier prórroga a ésta, el Gerente de Obras notificará al Contratista por escrito y el Contratista adoptará de inmediato las medidas que considere necesarias, y que el Gerente de Obras apruebe, para reprogramar el diseño o la ejecución de las Obras de manera que quede terminada totalmente en la Fecha Prevista de Terminación o en la fecha de cualquier prórroga a ésta. Lo anterior, siempre atendiendo a lo dispuesto en la subcláusula 38.4. 38.2 Cuando el Contratante quiera que el Contratista finalice las Obras antes de la Fecha Prevista de Terminación, el Gerente de Obras deberá solicitar al Contratista ofertas valoradas para conseguir la necesaria aceleración de la ejecución de los trabajos. Si el Contratante aceptara dichas ofertas, la Fecha Prevista de Terminación será modificada como corresponda y ratificada por el Contratante y el Contratista. 38.3 Si las ofertas con precios del Contratista para acelerar la ejecución de los trabajos son aceptadas por el Contratante, dichas ofertas se tratarán como Variaciones y los precios de las mismas se incorporarán al Precio del Contrato. 38.4 Cualquier recuperación de ritmo de ejecución debido o atribuible a retrasos del Contratista conforme al Programa no son considerados aceleración. 39 Demoras ordenadas por el Gerente de Obra 39.1 El Gerente de Obra podrá ordenar al Contratista que demore la iniciación o el avance de cualquier actividad comprendida en el diseño y la construcción de las obras. Esta orden debe quedar documentada y será comunicada por escrito, debiendo incluir las razones que la justifican. 40 Advertencia anticipada 40.1 El Contratista deberá advertir al Gerente de Obras lo antes posible sobre futuros posibles eventos o circunstancias específicas que sean predecibles y que puedan perjudicar la calidad de los trabajos, elevar el Precio del Contrato o demorar o acelerar la ejecución de las Obras. El Gerente de Obras podrá solicitarle al Contratista que presente una estimación de los efectos esperados que el futuro evento o circunstancia podrían tener sobre el Precio del Contrato y la Fecha de terminación. El Contratista deberá proporcionar dicha estimación tan pronto como le sea razonablemente posible. Otros eventos serán tratados de acuerdo a lo indicado en CGC 53 40.2 El Contratista colaborará con el Gerente de Obras en la preparación y consideración de posibles maneras en que cualquier participante en los trabajos pueda evitar o reducir los efectos de dicho evento o circunstancia y para ejecutar las instrucciones que consecuentemente ordenare el Gerente de Obras. Documento Estándar para Licitación Pública Nacional Pág. 222 Código: FO-CP-07-27 Versión: 1 Condiciones Generales del Contrato (CGC) 41 Caso fortuito o fuerza mayor 41.1 Para los efectos de este Contrato se entiende indistintamente como caso fortuito o de fuerza mayor a un acontecimiento que no podía haber sido previsto - pero, aunque lo hubiera sido, no habría podido evitarse o resistirse, que es ajeno a la voluntad de las Partes y que no se origina por descuido o negligencia de alguna de las Partes. Los eventos de fuerza mayor o caso fortuito hacen imposible o muy poco viable el cumplimiento de las obligaciones contractuales aun cuando se haya actuado con la mayor diligencia posible y a pesar de ello ha sucedido el hecho imprevisible que imposibilita el cumplimiento. Sin ser limitativos, tales eventos pueden incluir: actos y resoluciones gubernamentales en su calidad soberana, guerras o revoluciones, toma de rehenes, toma de instalaciones o del sitio del proyecto, crisis, actos terroristas, sabotaje, bloqueos, incendios, inundaciones, terremotos, explosiones, huracanes, epidemias, restricciones de cuarentena, embargos de cargamentos y otras causas reconocidas como fuerza mayor o caso fortuito. En las CPC se define, de ser aplicable, el umbral de las inclemencias del tiempo y otros fenómenos naturales, así como los conflictos sociales o políticos que se consideran fuerza mayor para los efectos del Contrato. 41.2 En caso de que ocurriera alguno de los eventos que constituyen caso fortuito o causa de fuerza mayor o de tener conocimiento de la posibilidad de la ocurrencia de un evento que pueda considerarse como caso fortuito o fuerza mayor y, tan pronto como sea posible después, el Contratista notificará por escrito con detalles completos al Gerente de Obra si por dicha razón se ve total o parcialmente imposibilitado de cumplir con sus obligaciones y responsabilidades contraídas en virtud del Contrato e indicará, en su caso, el tiempo que considera será necesario suspender el diseño o los trabajos en el Sitio de las Obras. El Gerente de Obra deberá certificar la suspensión del Contrato. 41.3 El Contratista deberá disponer las medidas de seguridad necesarias en el Sitio de las Obras y suspender los trabajos a la brevedad posible después de recibir este certificado. 41.4 Cuando el diseño o la construcción de las Obras se vean interrumpidas por un caso fortuito o de fuerza mayor, el plazo de ejecución de las Obras se prorrogará por el mismo tiempo que la imposibilidad de cumplimiento continúe. 41.5 En caso de que el acontecimiento de cualquier hecho que constituya caso fortuito o fuerza mayor interrumpa o suspenda el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones sustanciales de cualquiera de las Partes por un periodo continuo de noventa (90) días, y las Partes no pudieren llegar a un acuerdo para modificar los términos del Contrato durante dicho período el Contratista tendrá el derecho de solicitar la terminación del Contrato y el Contratante resolverá y, en su caso, dará por terminado el Contrato. 41.6 En caso de terminación del Contrato deberán pagarse al Contratista todos los trabajos realizados antes de la recepción del certificado, así como cualesquiera trabajos ejecutados posteriormente sobre los cuales se hubieran adquirido compromisos. 42 Suspensión temporal de la ejecución de las Obras 42.1 El Gerente de Obras podrá, por escrito, ordenar al Contratista la suspensión temporal de la ejecución del contrato por el tiempo y en la forma en que lo determine por cualquier causa justificada sin que ello implique la terminación del Contrato y sin perjuicio de lo establecido en la subcláusula 65.2 de estas CGC. La notificación deberá incluir las causas que motivan Documento Estándar para Licitación Pública Nacional Pág. 223 Código: FO-CP-07-27 Versión: 1 Condiciones Generales del Contrato (CGC) y justifican dicha suspensión, así como la fecha de su inicio y el plazo para la probable reanudación de las Obras. Si la fecha estimada de reanudación de las Obras está ligada a un hecho o acto de realización cierto, pero de fecha indeterminada, el periodo de suspensión estará sujeto a la actualización de ese evento. Cada parte debe en todo momento usar todos los esfuerzos razonables para minimizar cualquier retraso en la ejecución del Contrato. En el evento de que la suspensión tenga su origen en circunstancias no imputables al Contratista o como resultado de un caso fortuito, dicha suspensión podrá ser interpretada como una Variación, debiendo las Partes reunirse a la brevedad posible para confirmar sus efectos, de haberlos. 42.2 Una vez notificada la suspensión temporal, el Contratista tomará todas las acciones necesarias en lo relativo a su personal, así como las medidas para proteger y asegurar físicamente los trabajos ejecutados y el Equipo y Planta que se encuentre en el Sitio de las Obras durante el periodo de suspensión. 42.3 El Superintendente de Obras elaborará y presentará al Gerente de Obras para su certificación un informe sobre el estado de ejecución al momento de la suspensión que incluya la descripción de los conceptos de obra ejecutados y de los materiales que se encuentran almacenados. 42.4 Antes del vencimiento del plazo de suspensión, el Gerente de Obras notificará por escrito al Contratista que ya desapareció la causa que dio origen a la suspensión y la fecha en la que deberá reanudar los trabajos. 42.5 La Fecha Prevista de Terminación se prorrogará por el mismo periodo que dure la suspensión considerando lo establecido en la subcláusula 37.4 de estas CGC. 42.6 En caso de suspensión de las Obras por instrucción del Contratante se pagará al Contratista las Obras ejecutadas hasta el momento de la suspensión, así como el monto fundamentado de los gastos no recuperables en que incurra el Contratista por los días posteriores a la suspensión hasta la reanudación de las Obras conforme se describe en las CPC. 42.7 Cuando la suspensión de las Obras se derive de un caso fortuito o fuerza mayor de conformidad con la subcláusula 41.2, aplicará lo indicado en la subcláusula 42.3 supra, pero el informe deberá incluir las causas de fuerza mayor o caso fortuito que impiden la ejecución de las Obras, el dictamen técnico en que se sustenta la suspensión de los trabajos, la temporalidad de la suspensión prevista y la fecha estimada de reinicio de las Obras. 42.8 En caso de suspensión de las Obras por caso fortuito o fuerza mayor se pagará al Contratista las Obras ejecutadas hasta el momento de la suspensión y los gastos fundamentados de mantenimiento del Equipo del Contratista en el Sitio de la Obra, así como los correspondientes al personal permanente del Contratista mínimo indispensable que tenga una función específica durante la suspensión. 42.9 Durante el período de suspensión de las Obras por cualquier causa no imputable al Contratista, el Contratista tendrá derecho al pago del valor de plantas y materiales que no han sido entregadas en el sitio pero que estaban programados para éste período si: (i) Las obras han sido suspendidas por más de 28 días y el contratista provee evidencia que esta Documento Estándar para Licitación Pública Nacional Pág. 224 Código: FO-CP-07-27 Versión: 1 Condiciones Generales del Contrato (CGC) planta y materiales cumplen con la calidad y especificaciones requeridas por el contrato; (ii) El Contratista ha marcado la planta y materiales como propiedad del contratante, de acuerdo a las instrucciones del Gerente de Obras. 42.10 En cualquier caso, de suspensión temporal de las Obras, el Contratista deberá extender el plazo de la Garantía de cumplimiento en el mismo plazo de la duración de la suspensión y presentar al Gerente de Obras la correspondiente garantía extendida. D. Control de Calidad 43 Identificación de defectos y pruebas 43.1 El Contratista es responsable por la calidad de los diseños y de los trabajos y deberá asignar las tareas de control de calidad a la Supervisión Técnica con experiencia y suficientes recursos para la realización de las tareas. El Gerente de Obras controlará el trabajo del Contratista y le notificará de cualquier defecto que encuentre. Dicho control no modificará de manera alguna las obligaciones del Contratista. Como consecuencia de esas observaciones, el Gerente de Obras podrá ordenar al Contratista que reemplace o refuerce la Supervisión Técnica o de cualquiera miembro de esta, cuando note deficiencias, ausencias o insuficiencias o falta de idoneidad u oportunidad en la inspección de las Obras. El Gerente de Obras debe tener acceso irrestricto a los resultados de todas las pruebas del Contratista, especialmente aquellas resultantes del control y aseguramiento de calidad que realiza la Supervisión Técnica del Contratista. 43.2 El Gerente de Obras podrá ordenar al Contratista que localice un defecto y que ponga al descubierto y someta a prueba cualquier trabajo que considere pudiera tener algún defecto, inclusive si la prueba no está contemplada en las Especificaciones. Si la prueba revela que sí existe el defecto, el Contratista pagará el costo de la prueba y de las muestras. Si no se encuentra ningún defecto, la prueba se considerará un Evento Compensable. 44 Corrección de defectos y defectos no corregidos 44.1 El Gerente de Obras notificará al Contratista todos los defectos de que tenga conocimiento antes de que finalice el Período de Responsabilidad por Defectos, que inicia en la Fecha de terminación y se define en las CPC. El Período de Responsabilidad por Defectos se prorrogará mientras queden defectos por corregir. 44.2 Cada vez que se notifique un defecto, el Contratista deberá corregirlo dentro del plazo especificado en la notificación del Gerente de Obras. 44.3 Si el Contratista no corrige un defecto dentro del plazo especificado en la notificación mencionada en la subcláusula 44.2, el Gerente de Obras estimará el precio de la corrección del defecto y el Contratista deberá pagar dicho monto a valores de mercado más una penalización conforme se indica en la subcláusula 57.2 de estas CGC, siendo el precio de la actividad que el Contratista ha previsto meramente referencial. El Contratante tendrá derecho a emplear y pagar a otras personas para ejecutar este trabajo de corrección y todos los gastos en que se incurra o que se deriven de esto podrán deducirse de cualquier suma adeudada o que se pueda adeudar al Contratista. E. Control de Costos 45 Lista de actividades, programa y precio del Contrato 45.1 La Lista de Actividades se usa para calcular el Precio del Contrato. La Lista de Actividades muestra la secuencia y duraciones de las actividades y deberá contener los rubros Documento Estándar para Licitación Pública Nacional Pág. 225 Código: FO-CP-07-27 Versión: 1 Condiciones Generales del Contrato (CGC) correspondientes al diseño, construcción, el montaje, las pruebas y los trabajos de puesta en servicio que deba ejecutar el Contratista. 45.2 La Lista de Actividades será actualizada por el Contratista para incorporar las modificaciones en el Calendario de Actividades o método de trabajo que haya introducido el Contratista por su propia cuenta. Los precios de la Lista de Actividades no sufrirán modificación alguna cuando el Contratista introduzca tales cambios. 45.3 Al Contratista se le paga por el avance certificado por el Gerente de Obra en las actividades o parte de las actividades definidas en la Lista de Actividades, de conformidad con las "proyecciones de flujo de efectivo" de la Cláusula 48.1 y sus actualizaciones aprobadas. 45.4 Cuando se actualice el Calendario de Actividades, el Contratista deberá proporcionar al Gerente de Obras una proyección actualizada del flujo de efectivo. Dicha proyección podrá incluir las diferentes monedas que, en su caso, se estipulen en el Contrato, convertidas según sea necesario utilizando las tasas de cambio del Contrato. 46 Modificaciones a la Lista de Actividades 46.1 La Lista de Actividades será modificada por el Contratista para incorporar las modificaciones en el Programa o método de trabajo que haya introducido el Contratista por su propia cuenta. Los precios de la Lista de Actividades no sufrirán modificación alguna cuando el Contratista introduzca tales cambios. La Lista de Actividades será modificada por el Contratista para incorporar las modificaciones en el Programa o método de trabajo que haya introducido el Contratista por su propia cuenta. Los precios de la Lista de Actividades no sufrirán modificación alguna cuando el Contratista introduzca tales cambios. 47 Variaciones (Órdenes de cambio) 47.1 El Gerente de Obras puede solicitar al Contratista, mediante órdenes de cambio, introducir cualquier Variación a la forma, el tipo o la calidad de las Obras o de cualquier parte de éstas que considere necesaria. 47.2 Dentro de los siete (7) días siguientes a la solicitud, o dentro de un plazo mayor si el Gerente de Obras así lo hubiera determinado, el Contratista deberá presentar la cotización para la ejecución de la Variación. Antes de ordenar la Variación, el Gerente de Obras analizará la cotización que presente el Contratista. 47.3 Si el Gerente de Obras no considerase la cotización del Contratista razonable, podrá ordenar la Variación y modificar el Precio del Contrato basado en su propia estimación de los efectos de la Variación sobre los costos del Contratista. 47.4 Si el Gerente de Obras decide que la urgencia de la Variación no permite obtener y analizar una cotización sin demorar los trabajos, no se solicitará cotización alguna y la Variación se considerará como un Evento Compensable. 47.5 El Contratista perderá el derecho al pago de costos adicionales y/o ampliación de plazo, siempre y cuando no haya notificado por escrito al Contratante, dentro de los 28 días siguientes a que haya acontecido la causa que da origen a su solicitud, explicando el motivo de esta última, e incluyendo y la estimación de los efectos de esta. El contratante podría solicitar información adicional o aclaraciones dentro de los siguientes 28 días a la recepción de la solicitud. Transcurrido el plazo de la solicitud de información adicional o aclaración, el Documento Estándar para Licitación Pública Nacional Pág. 226 Código: FO-CP-07-27 Versión: 1 Condiciones Generales del Contrato (CGC) Contratante deberá resolver sobre su la solicitud presentada para los efectos correspondientes dentro de los 42 días siguientes. Dicha resolución será vinculante para las Partes, sin perjuicio de los demás derechos establecidos en el presente Contrato. Nada de lo contenido en esta cláusula se entenderá como una renuncia expresa o tácita de los demás derechos contenidos en el presente Contrato, o como un derecho para suspender la ejecución de las Obras. Si existen circunstancias que justifican la entrega tardía de la notificación a discreción del Gerente de Obras, la notificación podrá ser considerada como válida. 47.6 Todas las Variaciones deberán incluirse en el Calendario y Lista de actividades actualizados que presente el Contratista. 48 Proyecciones de flujo de efectivo 48.1 Cuando se actualice el Programa de trabajo o Calendario de Actividades, el Contratista deberá proporcionar al Gerente de Obra una proyección actualizada del flujo de efectivo. Dicha proyección podrá incluir las diferentes monedas que, en su caso, se estipulen en el Contrato, convertidas según sea necesario utilizando las tasas de cambio del Contrato. 49 Pago de anticipo 49.1 El Contratante pagará al Contratista un anticipo por el monto estipulado en las CPC en la fecha establecida en las CPC, contra la presentación por el Contratista de una garantía bancaria, fianza o cualquier otro tipo de instrumento financiero de fácil ejecución emitida por instituciones financieras o aseguradoras, aceptable para el Contratante en los mismos montos y monedas del anticipo basada en los formatos incluidos en el Apéndice III. La garantía deberá permanecer vigente hasta que el anticipo pagado haya sido reembolsado; no obstante, el monto de la garantía será reducido progresivamente en las cantidades reembolsadas por el Contratista. El anticipo no devengará intereses. 49.2 El Contratista deberá usar el anticipo únicamente para pagar equipos, planta, materiales y gastos de movilización que se requieran específicamente para la ejecución del Contrato. El Contratista deberá demostrar que ha utilizado el anticipo para tales fines mediante la presentación al Gerente de Obras de copias de las facturas correspondientes u otros documentos. 49.3 El anticipo será reembolsado mediante la deducción de montos proporcionales de los pagos que se adeuden al Contratista, de conformidad con la valoración del porcentaje de las Obras que haya sido terminado. No se tomarán en cuenta el anticipo ni sus reembolsos para determinar la valoración de los trabajos realizados, Variaciones, ajuste de precios, Eventos Compensables o liquidación por daños y perjuicios. 50 Certificados de pago 50.1 Con la periodicidad indicada en las CPC, el Contratista presentará al Gerente de Obras las facturas con la estimación del valor de las actividades y subactividades o hitos terminadas conforme al Calendario de Actividades en el periodo correspondiente. 50.2 Dentro del plazo determinado en las CPC, el Gerente de Obras verificará las facturas del Contratista y certificará la suma que deberá pagársele sobre la base de sus observaciones y de una evaluación de los documentos presentados por el Contratista junto con las facturas. Documento Estándar para Licitación Pública Nacional Pág. 227 Código: FO-CP-07-27 Versión: 1 Condiciones Generales del Contrato (CGC) 50.3 El Gerente de Obras determinará el valor de los trabajos ejecutados considerando las actividades o subactividades de la Lista de actividades que hayan sido totalmente ejecutadas e incluirá, en su caso, la estimación de las Variaciones y los Eventos Compensables. 50.4 Se entenderá que cualquier actividad o subactividad para la cual el Contratista no indicó precio en la Lista de Actividades de su oferta, está cubierta en otros precios, por lo que no serán consideradas para el pago. 50.5 El Gerente de Obras determinará los montos adeudados al Contratista y emitirá los certificados de pago correspondientes. 50.6 En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas entre el Gerente de Obra y el Superintendente de Obras para la certificación del pago de alguna(s) actividad(es) y éstas no puedan ser resueltas dentro del plazo indicado en la subcláusula 50.2, éstas deberán incorporarse en la siguiente estimación. 51 Pagos 51.1 Los pagos se ajustarán para deducir los pagos de anticipo y las retenciones. Salvo que se establezca otra cosa en las CPC, todos los pagos y deducciones se efectuarán en las proporciones de las monedas en que está expresado el Precio del Contrato. 51.2 El Contratante pagará al Contratista los montos certificados por el Gerente de Obras en la moneda y dentro del plazo indicado en las CPC a partir de la fecha de cada certificado. 51.3 Si el Contratante efectúa un pago atrasado, en el pago siguiente deberá pagar al Contratista intereses sobre el pago atrasado. Los intereses se calcularán desde la fecha en que el pago atrasado debería haberse efectuado hasta la fecha en que este se cancele a la tasa de interés que se especifica en las CPC para cada una de las monedas de pago. 51.4 Si un monto certificado se ve incrementado en un certificado posterior o como resultado de un acuerdo alcanzado entre las partes previo al arbitraje o de un laudo arbitral, se pagarán intereses al Contratista sobre el pago demorado, como se establece en la subcláusula 51.3. Los intereses se calcularán a partir de la fecha en que debería haberse certificado dicho incremento si no hubiera habido controversia. 52 Monedas 52.1 Cuando los pagos se deban hacer en monedas diferentes a la del país del Contratante estipulada en las CPC, las tasas de cambio que se utilizarán para calcular las sumas pagaderas serán las estipuladas en la Oferta. 53 Eventos Compensables 53.1 Se considerarán Eventos Compensables los siguientes: a. El Contratante no permite acceso a una parte del Sitio de las Obras en la Fecha de Posesión del Sitio de las Obras de acuerdo con la subcláusula 25.1de las CGC. b. El Contratante modifica la Lista de Otros Contratistas de tal manera que afecta el trabajo del Contratista en virtud del Contrato. c. El anticipo se paga con retraso. d. El Gerente de Obras ordena una demora o no emite, dentro de los veintiocho (28) días siguientes a la presentación por el Contratista de los documentos iniciales o rectificaciones, la aprobación de los diseños, los Planos, las Especificaciones y Documento Estándar para Licitación Pública Nacional Pág. 228 Código: FO-CP-07-27 Versión: 1 Condiciones Generales del Contrato (CGC) Condiciones de cumplimiento, los documentos o las instrucciones necesarias para la ejecución oportuna de la construcción de las Obras. e. El Gerente de Obras ordena al Contratista que ponga al descubierto los trabajos o que realice pruebas adicionales a los trabajos y se comprueba posteriormente que los mismos no presentaban Defectos. f. El Gerente de Obras sin justificación desaprueba una subcontratación. g. El Gerente de Obras imparte una instrucción para lidiar con una condición imprevista causada por el Contratante o de ejecutar trabajos adicionales que son necesarios por razones de seguridad u otros motivos. h. Otros contratistas, autoridades, empresas de servicios públicos, o el Contratante no trabajan conforme a las fechas y otras limitaciones estipuladas en el Contrato, causando demoras o costos adicionales al Contratista. i. El Contratista demuestra que ha cumplido en rigor con todos los requisitos impuestos por las autoridades ambientales o locales para obtener permisos, licencias y consentimientos y esas autoridades fallan en otorgar los permisos, licencias y consentimientos dentro de los plazos que se otorgan a otras solicitudes semejantes. j. Los efectos sobre el Contratista de cualquiera de los riesgos del Contratante. k. Los efectos sobre el Contratista de un evento de caso fortuito o fuerza mayor conforme se definen en la cláusula 41 de estas CGC. l. El Gerente de Obras demora sin justificación alguna la emisión del Certificado de Terminación. 53.2 Si un evento compensable ocasiona costos adicionales y/o impide que los trabajos se terminen en la Fecha Prevista de Terminación, se deberá aumentar el Precio del Contrato y/o se deberá prorrogar la Fecha Prevista de Terminación. El Gerente de Obras decidirá si el Precio del Contrato deberá incrementarse y el monto del incremento y si la Fecha Prevista de Terminación deberá prorrogarse y en qué medida. 53.3 Tan pronto como el Contratista proporcione información que demuestre los efectos de cada evento compensable en su proyección de costos, el Gerente de Obras evaluará y ajustará el Precio del Contrato como corresponda. Si el Gerente de Obras no considerase la estimación del Contratista razonable, el Gerente de Obras preparará su propia estimación y ajustará el Precio del Contrato conforme a ésta. El Gerente de Obras supondrá que el Contratista reaccionará en forma competente y oportunamente frente al evento. 53.4 En los casos mencionados en la subcláusula 53.1, el Gerente de Obras supondrá que el Contratista reaccionará en forma competente y oportuna frente al evento. El Contratista no tendrá derecho al pago de ninguna compensación en la medida en que los intereses del Contratante se vieran perjudicados si el Contratista no hubiera dado aviso oportuno o no hubiera cooperado con el Gerente de Obras. 54 Disposiciones tributarias 54.1 El Gerente de Obras deberá ajustar el Precio del Contrato si los impuestos, derechos y otros gravámenes cambian en el período comprendido entre la fecha que sea 28 días anterior a la de presentación de las Ofertas para el Contrato y la fecha del último Certificado de Terminación. El ajuste se hará por el monto de los cambios en los impuestos pagaderos por el Contratista, siempre que dichos cambios no estuvieran ya reflejados en el Precio del Contrato, o sean resultado de la aplicación de la subcláusula 55 de las CGC. Documento Estándar para Licitación Pública Nacional Pág. 229 Código: FO-CP-07-27 Versión: 1 Condiciones Generales del Contrato (CGC) 54.2 Cada una de las Partes cumplirá con el pago de las contribuciones, derechos, impuestos y demás cargas fiscales que, conforme a la ley aplicable, tengan la obligación de cubrir durante la vigencia, ejecución y cumplimiento del presente Contrato. 54.3 Es responsabilidad del Contratista realizar todas las consultas necesarias a este respecto y se considerará que ha quedado conforme respecto de la aplicación de todas las leyes fiscales pertinentes. 55 Ajustes de Precios 55.1 Los precios se ajustarán para tener en cuenta las fluctuaciones del costo de los insumos, únicamente si así se estipula en las CPC. En tal caso, los montos autorizados en cada certificado de pago, antes de las deducciones por concepto de anticipo, se deberán ajustar aplicando el respectivo factor de ajuste de precios a los montos que deban pagarse en cada moneda. Para cada moneda del Contrato se aplicará por separado una fórmula similar a la siguiente: Pc = Ac + Bc (Imc/Ioc) en la cual: Pc es el factor de ajuste correspondiente a la porción del Precio del Contrato que debe pagarse en una moneda específica, "c"; Ac y Bc son coeficientes5 estipulados en las CPC que representan, respectivamente, las porciones no ajustables y ajustables del Precio del Contrato que deben pagarse en esa moneda específica "c", e Imc es el índice vigente al final del mes que se factura, e Ioc es el índice correspondiente a los insumos pagaderos, vigente 28 días antes de la apertura de las Ofertas; ambos índices se refieren a la moneda "c". 55.2 Si se modifica el valor del índice después de haberlo usado en un cálculo, dicho cálculo deberá corregirse y se deberá hacer un ajuste en el certificado de pago siguiente. Se considerará que el valor del índice tiene en cuenta todos los cambios en el costo debido a fluctuaciones en los costos. 56 Retenciones 56.1 Hasta que las Obras estén terminadas totalmente, el Contratante retendrá de cada pago que se adeude al Contratista la proporción estipulada en las CPC. 56.2 Cuando las Obras estén totalmente terminadas y el Gerente de Obras haya emitido el Certificado de Terminación de las Obras de conformidad con la subcláusula 61.1 de las CGC, se le pagará al Contratista la mitad del total retenido y la otra mitad cuando haya 5 La suma de los dos coeficientes, Ac y Bc, debe ser igual a l (uno) en la fórmula correspondiente a cada moneda. Normalmente, los dos coeficientes serán los mismos en todas las fórmulas correspondientes a las diferentes monedas, puesto que el coeficiente A, relativo a la porción no ajustable de los pagos, por lo general representa una estimación aproximada (usualmente 0,15) que toma en cuenta los elementos fijos del costo u otros componentes no ajustables. La suma de los ajustes para cada moneda se agrega al Precio del Contrato. Documento Estándar para Licitación Pública Nacional Pág. 230 Código: FO-CP-07-27 Versión: 1 Condiciones Generales del Contrato (CGC) transcurrido el Período de Responsabilidad por Defectos y el Gerente de Obra haya certificado que todos los defectos notificados al Contratista antes del vencimiento de este período han sido corregidos. 56.3 Cuando las Obras estén totalmente terminadas, el Contratista podrá sustituir la retención con una garantía de calidad de las Obras emitida por una compañía aseguradora o afianzadora reconocida o por un banco acreditado aceptable para el Contratante en la forma y términos establecidos en las CPC. 57 Penalizaciones, multa o deducciones al pago 57.1 En el caso de retrasos en la Fecha de terminación con respecto de la Fecha Prevista de Terminación o cualquier prórroga a la misma de conformidad con este Contrato, el Contratante podrá deducir de los pagos adeudados al Contratista una cantidad como indemnización por daños y perjuicios calculada utilizando el precio por día establecido en las CPC, por cada día de retraso de la Fecha de terminación con respecto a la Fecha Prevista de Terminación o cualquier prórroga a la misma. El límite del monto total de daños y perjuicios no deberá exceder el monto estipulado en las CPC. El Contratante podrá deducir dicha indemnización de los pagos que se adeudaren al Contratista. El pago por daños y perjuicios no afectará las obligaciones del Contratista. 57.2 Sin perjuicio de lo establecido en la subcláusula 44.3 de estas CGC, en caso de que el Contratista no corrija un defecto detectado dentro del plazo especificado en la notificación del Gerente de Obras de conformidad con la subcláusula 44.1, deberá pagar una penalización por desempeño ineficiente. El monto de la penalización será equivalente a un porcentaje del costo de subsanar el defecto, de acuerdo con el procedimiento descrito en la subcláusula 44.3 y especificado en las CPC. 57.3 Si la Fecha Prevista de Terminación se prorroga posteriormente a haber realizado la deducción por daños y perjuicios de conformidad con la subcláusula 57.1, el Gerente de Obra deberá considerar en el siguiente certificado de pago las deducciones en exceso que se hubieren efectuado al Contratista por tal concepto más el pago de intereses sobre el monto deducido en exceso, calculados para el período entre la fecha de pago hasta la fecha de reembolso, a las tasas especificadas en la subcláusula 51.3 de las CGC. 58 Bonificaciones 58.1 Si así se especifica en las CPC, se pagará al Contratista una bonificación por cada día que la Fecha de Terminación de la totalidad de las Obras sea anterior a la Fecha Prevista de Terminación. La bonificación se calculará a la tasa diaria establecida en las CPC hasta el monto máximo determinado en las CPC. Para ello, el Gerente de Obras deberá certificar que se han terminado las Obras de conformidad con la Subcláusula 61.2 de las CGC aun cuando el plazo para terminarlas no estuviera vencido. 59 Trabajos por administración 59.1 Si corresponde, las tarifas para trabajos por administración indicadas en la oferta del Contratista se aplicarán solo cuando el Gerente de Obras haya instruido previamente por escrito que los trabajos adicionales se pagarán de esa manera. 59.2 El Contratista deberá dejar constancia, en formularios aprobados por el Gerente de Obras, de todo trabajo que deba pagarse como trabajos por administración. La información Documento Estándar para Licitación Pública Nacional Pág. 231 Código: FO-CP-07-27 Versión: 1 Condiciones Generales del Contrato (CGC) asentada en el formulario deberá ser verificada, autorizada y firmada por el Gerente de Obras dentro de los dos días después de haberse realizado el trabajo. 59.3 Los pagos al Contratista por concepto de trabajos por administración estarán supeditados a la presentación de los formularios mencionados en la subcláusula 59.2 de las CGC. 60 Costo de reparaciones 60.1 En el caso de que entre la Fecha de Inicio de las Obras y el vencimiento del Período de Responsabilidad por Defecto, las Obras o cualquier parte de éstas o cualquiera de las Obras Provisionales o los Materiales que hayan de incorporarse a ellas, sufriera daño, pérdida o perjuicio alguno (a menos que obedezca a un evento de Caso Fortuito o Fuerza Mayor como se define en la cláusula 41 de las CGC), el Contratista realizará las reparaciones y pagará por cuenta propia las pérdidas o daños, cuando tales pérdidas o daños sean ocasionados por sus propios actos u omisiones y así lo determinase el Gerente de Obras. 60.2 En caso de daños, pérdidas o perjuicios en las obras, parte de las obras, obras provisionales o materiales que hayan de incorporarse a las obras, que sean ocasionados por causas distintas de la responsabilidad del Contratista descrita en la subcláusula 60.1 el Gerente de Obras podrá solicitar al Contratista realizar las reparaciones necesarias. Si el Contratista no pudiese realizar las reparaciones y así lo notificara, el Gerente de Obra tendrá la facultad de determinar las medidas a tomar que garanticen la seguridad e integridad de las obras y del sitio de obras. F. Finalización del Contrato 61 Terminación de las Obras 61.1 Cuando las Obras se hayan completado sustancialmente y se haya aprobado satisfactoriamente cualquier prueba prevista en el Contrato sobre su terminación, el Contratista solicitará que el Gerente de Obras emita el Certificado de Terminación de las Obras. A partir de ese momento comenzará el Período de Responsabilidad por Defectos de conformidad con la cláusula 44.1 de las CGC hasta que el Gerente de Obras emita el Certificado de Corrección de Defectos. 61.2 Una vez que el Gerente de Obras considere que las Obras están terminadas, los defectos detectados han sido corregidos y se ha presentado el seguro al que hace referencia la subcláusula 68.1 y las garantías indicadas en las CPC, emitirá el Certificado de Corrección de defectos. 61.3 Las Obras se considerarán terminadas con la emisión de dicho Certificado, siempre que las disposiciones del Contrato que no se hayan cumplido aún y la disposición de resolución de controversias del Contrato permanezcan en vigor durante el tiempo que sea necesario para dirimir cualquier asunto o cuestión pendiente entre las Partes. 62 Recepción de las Obras 62.1 El Contratante tomará posesión del Sitio de las Obras y de las Obras dentro de los siete (7) días siguientes a la fecha en que el Gerente de Obras emita el Certificado de Terminación de las Obras. 63 Liquidación final Documento Estándar para Licitación Pública Nacional Pág. 232 Código: FO-CP-07-27 Versión: 1 Condiciones Generales del Contrato (CGC) 63.1 Antes del vencimiento del Período de Responsabilidad por Defectos, el Contratista entregará al Gerente de Obras un estado de cuenta detallado del monto total que el Contratista considere que se le adeuda en virtud del Contrato. 63.2 El Gerente de Obras emitirá un Certificado de Corrección de Defectos y certificará cualquier pago final que se adeude al Contratista dentro de los cincuenta y seis (56) días siguientes a haber recibido del Contratista el estado de cuenta detallado y éste estuviera correcto y completo a juicio del Gerente de Obras. 63.3 De no encontrarse el estado de cuenta correcto y completo, el Gerente de Obras o deberá emitir, dentro del mismo plazo establecido en la subcláusula 63.2. una lista que establezca la naturaleza de las correcciones o adiciones que sean necesarias. Si después de que el Contratista volviese a presentar el estado de cuenta final y éste aún no fuera satisfactorio a juicio del Gerente de Obras, éste decidirá el monto que deberá pagarse al Contratista y emitirá el certificado de pago. 64 Manuales de Operación y de Mantenimiento 64.1 En el caso de que las Especificaciones hayan solicitado la entrega al Contratante de los manuales de operación y mantenimiento actualizados, y de los planos finales el Contratista los entregará en las fechas estipuladas en las CPC. 64.2 Si el Contratista no proporciona los planos finales actualizados y/o los manuales de operación y mantenimiento a más tardar en las fechas estipuladas en la subcláusula 64.1, o no son aprobados por el Gerente de Obras, éste retendrá la suma estipulada en las CPC de los pagos que se le adeuden al Contratista. 65 Terminación anticipada del Contrato 65.1 Terminación por incumplimiento del Contratista El Contratante podrá dar por terminado el Contrato si el Contratista incurre en incumplimiento fundamental del Contrato. Serán incumplimientos fundamentales del Contrato, entre otros, los siguientes hechos: a. El Gerente de Obras rechaza reiteradamente el diseño o partes del diseño de las Obras efectuado por el Contratista por no cumplir los requerimientos del contratante o retrasos injustificados en la entrega del diseño por más de 56 días; b. El Gerente de Obras le notifica al Contratista que el no corregir un defecto determinado constituye un caso de incumplimiento fundamental del Contrato y el Contratista no procede a corregirlo dentro de un plazo razonable establecido por el Gerente de Obras en la notificación; c. El Contratista suspende los trabajos por 28 días cuando el Programa vigente no prevé tal suspensión y tampoco ha sido autorizada por el Gerente de Obras; d. El Contratista no mantiene un seguro o una garantía que sea exigida en el Contrato; e. El Contratista ha demorado la terminación de las Obras por el número de días para el cual se puede pagar el monto máximo por concepto de daños y perjuicios, según lo estipulado en las CPC; f. El Contratista se retira de la Obra, en su totalidad o en parte, sin previa aprobación por escrito del Contratante; Documento Estándar para Licitación Pública Nacional Pág. 233 Código: FO-CP-07-27 Versión: 1 Condiciones Generales del Contrato (CGC) g. El Contratista no otorga al Contratante o a quien éste designe por escrito las facilidades o los datos y documentos necesarios para la supervisión o inspección de la ejecución de las Obras; h. El Contratista cede el Contrato a otros, en su totalidad o en parte según lo estipulado en la subcláusula 17.1; 65.2 Terminación por incumplimiento del Contratante El Contratista podrá dar por concluido el Contrato si: a. El Contratante no efectúa al Contratista un pago certificado por el Gerente de Obra, dentro de los ochenta y cuatro (84) días siguientes a la fecha de emisión del certificado por el Gerente de Obra; b. El Gerente de Obras ordena al Contratista detener el avance de las Obras conforme lo establecido en la cláusula 42.1 y no retira la orden dentro de los veintiocho (28) días siguientes. 65.3 Cuando cualquiera de las Partes del Contrato notifique al Gerente de Obras de un incumplimiento del Contrato, por una causa diferente a las indicadas en las subcláusulas 65.1 y 65.2 de las CGC, el Gerente de Obras deberá decidir si el incumplimiento es o no fundamental. 65.4 Terminación por insolvencia El Contratante puede dar por terminado el Contrato si el Contratista es declarado por autoridad competente en concurso de acreedores, suspensión de pagos, quiebra o liquidación o en cualquier situación análoga que afecte su patrimonio por causas distintas de una reorganización o fusión de sociedades; o si el Contratista es una empresa o un miembro de una empresa que ha quedado disuelta por acción judicial. En tal caso, la terminación será sin indemnización alguna para el Contratista, siempre que ésta no perjudique o afecte algún derecho de acción o recurso que tenga o pudiera llegar a tener posteriormente hacia el Contratante. 65.5 Terminación por prácticas prohibidas El Contratante podrá, mediante notificación por escrito, unilateralmente dar por terminado el Contrato si a su juicio considera que el Contratista ha incurrido en prácticas prohibidas conforme a lo establecido en las políticas del Banco sobre Prácticas Prohibidas, tal como se definen en la cláusula 4 de estas CGC al competir por el contrato o en su ejecución. 65.6 Terminación por conveniencia El Contratante podrá terminar anticipadamente el Contrato por causa o conveniencia que sea del interés del Contratante previa notificación por escrito al Contratista con no menos de catorce (14) días de antelación. 65.7 Terminación del contrato por razones de caso fortuito o fuerza mayor Cuando un acontecimiento de cualquier hecho que constituya caso fortuito o fuerza mayor interrumpe o suspende la posibilidad del cumplimiento de cualquiera de las obligaciones sustanciales de cualquiera de las Partes por un periodo continuo de noventa (90) días, y las Partes no pudieren llegar a un acuerdo para modificar los términos del Contrato durante dicho período el Contratista tendrá el derecho de solicitar la terminación del Contrato y el Contratante resolverá y, en su caso, podrá dar por terminado el Contrato conforme lo indicado en la cláusula 69 de estas CGC. Documento Estándar para Licitación Pública Nacional Pág. 234 Código: FO-CP-07-27 Versión: 1 Condiciones Generales del Contrato (CGC) 65.8 Si el Contrato fuere terminado, el Contratista deberá suspender los trabajos inmediatamente, disponer las medidas de seguridad necesarias en el Sitio de las Obras y retirarse del lugar tan pronto como sea razonablemente posible. 66 Derechos de propiedad después de la terminación por incumplimiento del Contratista 66.1 Si el Contrato se termina por incumplimiento del Contratista, los equipos y planta que no han sido legalmente transferidos al Contratante serán propiedad del Contratista. Los materiales, obras provisionales y obras que se encuentren en el sitio de obras y que hayan sido debidamente pagados o que el Gerente de Obras determine e incluya en el certificado al que hace referencia la subcláusula 67.1, serán propiedad del Contratante. 67 Pagos posteriores a la terminación anticipada del Contrato 67.1 Si el Contrato se termina por incumplimiento fundamental del Contratista, el Gerente de Obras deberá emitir un certificado en el que conste el valor de los trabajos realizados y de los Materiales ordenados por el Contratista no pagados, menos el monto de los anticipos no amortizados por él hasta la fecha de emisión de dicho certificado, y menos el porcentaje estipulado en las CPC que haya que aplicar al valor de los trabajos que no se hubieran terminado e iniciados. No corresponderá pagar indemnizaciones adicionales por daños y perjuicios. Si el monto total que se adeuda al Contratante excediera el monto de cualquier pago que debiera efectuarse al Contratista, la diferencia constituirá una deuda a favor del Contratante. 67.2 Si el Contrato se termina por conveniencia del Contratante o por incumplimiento fundamental del Contrato por el Contratante, el Gerente de Obras deberá emitir un certificado por el valor de los trabajos realizados, los materiales ordenados, el costo razonable del retiro de los equipos y la repatriación, en su caso, del personal del Contratista ocupado exclusivamente en las Obras, y los costos en que el Contratista hubiera incurrido para el resguardo y seguridad de las Obras, menos el monto de los anticipos que no amortizados hasta la fecha de emisión de dicho certificado. 68 Responsabilidad por vicios ocultos posterior a la emisión del Certificado de corrección de defectos 68.1 Una vez emitido el Certificado de corrección de defectos, cada una de las Partes continúa siendo legalmente responsable de cualquier obligación derivada de vicios en el diseño y en la ejecución de las obras que no hubiesen sido identificadas en el período de responsabilidad por defectos al que hace referencia la subcláusula 43.1. La responsabilidad del contratista derivadas de vicios en la ejecución de diseño y de la construcción continuará en vigencia por el plazo indicado en las CPC. En caso de que el contratante indique en las CPC que se requiere la contratación de un seguro para garantizar la cobertura de esta responsabilidad legal, la emisión del Certificado de corrección de defectos estará sujeta a la presentación de dicho seguro. 69 Liberación de Cumplimiento 69.1 Si el Contrato es frustrado por motivo de una guerra, o por cualquier otro evento que esté totalmente fuera de control del Contratante o del Contratista, el Gerente de Obras deberá certificar la frustración del Contrato. En tal caso, el Contratista deberá disponer las medidas de seguridad necesarias en el Lugar de las Obras y suspender los trabajos a la brevedad posible después de recibir este certificado. En caso de frustración, deberá pagarse al Contratista todos los trabajos realizados antes de la recepción del certificado, así como de Documento Estándar para Licitación Pública Nacional Pág. 235 Código: FO-CP-07-27 Versión: 1 Condiciones Generales del Contrato (CGC) cualesquier trabajos realizados posteriormente sobre los cuales se hubieran adquirido compromisos. Documento Estándar para Licitación Pública Nacional Pág. 236 Código: FO-CP-07-27 Versión: 1 Condiciones Particulares del Contrato Condiciones Particulares del Contrato Las siguientes Condiciones Particulares del Contrato (CPC) complementarán y/o variarán las Condiciones Generales del Contrato (CGC). En caso de haber conflicto, las provisiones aquí dispuestas prevalecerán sobre las de las CGC. Ref. en Condiciones Particulares del Contrato (CPC) las CGC A. Disposiciones Generales 1.1(g) El Contratante, organismo ejecutor es: El Instituto Costarricense de Ferrocarriles (INCOFER) 1.1(r) La Fecha de Inicio es 6 de noviembre del 2024 El plazo para ejecutar la totalidad del contrato es de seis (6) meses. 1.1 (t) El plazo para la ejecución de las obras es de seis (6) meses 1.1 (u) La Fecha Prevista de finalización de los diseños es: 6 de diciembre del 2024 La Fecha Prevista de Terminación de la totalidad de las Obras es el 6 de mayo del 2025. El Gerente de Obras es Jaime Mas Romero 1.1 (ff) Las Obras consisten en el diseño e intervención de 6 puentes ferroviarios y una obra hidráulica complementaria de un paso a nivel ferroviario. 1.1(hh) El país del Contratante es: Costa Rica 1.1(oo) El Prestatario/Beneficiario es Instituto Costarricenses de Ferrocarriles 1.1 El Sitio de las Obras está ubicada en San José, Heredia y Cartago (pp) 1.1 (rr) El Superintendente de Construcción es: (indicar nombre y dirección electrónica del Superintendente de Construcción). 1.1 La fecha de entrada en vigor del contrato es: (Indicar fecha de entrada en vigor del (ww) contrato) 5.1 El idioma oficial es: Español 6.1 La ley aplicable que rige el contrato es la ley de Costa Rica. 7.1 El Asociado responsable designado por el APCA para actuar como su representante para los fines del contrato es (nombre del representante común del APCA, quién tiene las facultades para contraer obligaciones y recibir instrucciones para y en nombre de todos y cada uno de los integrantes del APCA.) INDICAR "NO APLICA" EN CASO DE QUE EL ADJUDICADO NO SEA UN APCA. Documento Estándar para Licitación Pública Nacional Pág. 238 Código: FO-CP-07-27 Versión: 1 Ref. en Condiciones Particulares del Contrato (CPC) las CGC 8.1 No aplica. 8.2 No aplica. 10.2(c) No aplica. 10.3 12.6 No aplica. Los documentos que el Contratista entregará al Gerente de Obra para su revisión y aprobación son: 1. Programa de trabajo y estrategia constructiva, organigrama con funciones específicas, descripción de los métodos que aplicará. Plazo 2 semanas. 2. Programa de entrega de entregables del 1 al 14. Plazo 2 semanas. 3. Nombre de los principales contratistas. Plazo 2 semanas. 4. Otros planos indicados en los términos de referencia. Plazo 2 semanas. Indicar periodo de revisión en caso de que sea distinto a lo establecido en las CGC sección 12.6 (De no existir período distinto de revisión, indicar NO APLICA) 13.1 El Gerente de Obras podrá delegar en otras personas cualquiera de sus deberes y responsabilidades. 15.2 Dirección física y electrónica del Contratante: INCOFER, ubicado en San José, Costa Rica, América Central, calle 0, avenidas 22 y 24, Contiguo a Hospital Nacional de las Mujeres Adolfo Carit Eva Número de teléfono (506) 2257-7570 Código postal 10101, San José, Costa Rica. Dirección física y electrónica del Contratista: [Completar para la firma del Contrato] 18.1 Lista de Otros Contratistas (lista de los nombres de Otros Contratistas, si corresponde) 21.1 Las coberturas mínimas de seguros y los deducibles serán: (a) para pérdida o daño de las Obras, Planta y Materiales: 200,000 US$ (b) para pérdida o daño de equipo: 20,000 US$ (c) para responsabilidad civil por pérdida o daño a la propiedad (excepto a las Obras, Planta, Materiales y Equipos) en conexión con el Contrato 20,000 US$ (d) para responsabilidad civil por lesiones personales o muerte: De acuerdo a lo requerido por la ley aplicable. (i) de los empleados del Contratante: De acuerdo a lo requerido por la ley aplicable. (ii) de otras personas: De acuerdo a lo requerido por la ley aplicable. Documento Estándar para Licitación Pública Nacional Pág. 239 Código: FO-CP-07-27 Versión: 1 Ref. en Condiciones Particulares del Contrato (CPC) las CGC La presente contratación no genera responsabilidad laboral entre la Administración y el contratista -o sus empleados-, no obstante, por constituir la regulación de riesgos de trabajo norma de orden público, se dispone que el contratista debe presentar constancia del Instituto Nacional de Seguros en torno al "Seguro Obligatorio de Riesgos del Trabajo" aplicable al objeto de la contratación. El contratista deberá aportar copia del documento de la póliza indicada una vez solicitada por la Proveeduría Institucional, dentro del plazo de presentación de la garantía de cumplimiento. El INCOFER se reserva el derecho de solicitar en cualquier tiempo, la documentación que considere necesaria para verificar que los trabajadores del proyecto estén protegidos contra eventos dañosos de naturaleza laboral del Adjudicatario. Es obligación del Contratista facilitar al INCOFER la documentación que en ese sentido permite verificar la existencia y condición del referido seguro. La póliza debe ser tomada y mantenida a nombre del Adjudicatario, caso contrario, se tomará como incumplimiento de contrato, dando paso a los procedimientos que establece la legislación vigente, sin ninguna responsabilidad para la Administración. 22.1 Los Informes de Investigación del Sitio de las Obras son: El Contratante no dispone de informes de investigación del sitio de las obras. 23.1 Se agrega el siguiente texto a la cláusula 23.1: El Contratista deberá de gestionar todos los permisos correspondientes para asegurar que las obras se ejecuten cumpliendo con normativa costarricense aplicable y las Normas de Desempeño Ambientales y Sociales del BCIE definidas en el Plan SIEMAS, sin limitarse a: inscripción de la responsabilidad de Dirección Técnica e Inspección de obras ante el Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica y la inscripción y presentación de informes de la regencia ambiental ante SETENA (si aplica), entre otros. Cualquier cánon, timbre o costo asociado a estos trámites, será realizado por el Contratista. El plazo que requiera El Contratista para realizar estas gestiones, no resultará en ampliaciones del plazo del contrato. 24.1 El monto de la Garantía de Cumplimiento es: 10% (diez por ciento) del monto del contrato 25.1 La(s) fecha(s) de Toma de Posesión del Sitio de las Obras será(n) hasta 30 días después de firmado el contrato 25.2 El plazo estipulado para la obtención del acceso a terrenos que excedan el sitio de la obra y no sean de carácter público, así como la presentación al Gerente de Obra de los permisos correspondientes será de (10) diez días naturales a partir de la firma del contrato. 27.1 El Contratista deberá tomar todas las medidas requeridas para proteger el medio ambiente establecidas en la sección de requisitos ambientales y sociales del presente documento. 32.3 El plazo mínimo durante el cual el Contratista y sus subcontratistas deben mantener los registros y documentos relacionados con el Contrato será de 5 (cinco) años. Documento Estándar para Licitación Pública Nacional Pág. 240 Código: FO-CP-07-27 Versión: 1 Ref. en Condiciones Particulares del Contrato (CPC) las CGC 33.3 El proceso extrajudicial de resolución de conflictos al que pueden someterse las diferencias que puedan surgir entre las Partes con motivo de la ejecución del contrato será conforme a lo siguiente: Para controversias durante la ejecución del contrato se establece como la instancia de resolución las siguientes: a. El Contratista no podrá aprovecharse de los errores u omisiones que hubiere en los planos o en las especificaciones técnicas de construcción. Si durante el curso de ejecución de la obra, El Contratista hallare cualquier error, discrepancia u omisión en los planos o en las especificaciones, lo notificará inmediatamente por escrito al Administrador de la Contratación b. En caso de que hubiere discrepancia en aspectos técnicos, se aplicarán las siguientes reglas: i. Los dibujos a escala mayor regirán sobre los de escala menor. ii. Las dimensiones indicadas en números regirán sobre las medidas a escala. iii. Las especificaciones técnicas de construcción regirán sobre los planos, salvo en los casos en que las primeras indiquen lo contrario. c. Cuando haya diferencia entre los montos indicados en números y en letras, prevalecerán los indicados en letras. Salvo en casos de errores materiales evidentes, en cuyo caso prevalecerá el valor real, de conformidad con lo señalado en el artículo No. 42 de la LGCP y el No. 98 de su reglamento. d. Cuando haya diferencia entre el precio unitario y el precio total del rubro de pago, prevalecerá el precio unitario, corrigiéndose de esta manera el precio total ofertado. El valor unitario prevalecerá sobre el precio global. e. Cuando haya diferencia entre la cantidad ofertada y la cantidad cartelaria, prevalecerá la cantidad cartelaria, corrigiéndose de esta manera la cantidad ofertada y consecuentemente el precio total ofertado. f. Cualquier precio unitario y cantidad consignada en la oferta que cuente con más de 2 (dos) decimales, será redondeado a la centésima más próxima. g. Cuando la discrepancia no fuere posible de aclarar por medio de estas reglas, decidirá el Administrador de la Contratación, de acuerdo a lo indicado en la LGCP (artículo No. 117) y su reglamento (artículos Nos. 297, 298, 299, 300,201,302). Para el caso de arbitrajes, Podrán ser sometidas las controversias de naturaleza patrimonial que no impliquen renuncia a las potestades de imperio y deberes públicos, de conformidad con la Ley 7727 de la Resolución Alternativa de Conflictos y Promoción de la Paz Social. 33.4 El plazo dentro del cual las partes deberán resolver la controversia o diferencia antes de informar a la otra parte sobre intenciones de iniciar un proceso de arbitraje será de 60 (sesenta) días a partir de la fecha de la notificación de la controversia por cualquiera de las Partes. Documento Estándar para Licitación Pública Nacional Pág. 241 Código: FO-CP-07-27 Versión: 1 Ref. en Condiciones Particulares del Contrato (CPC) las Las normas de procedimiento para los procesos de arbitraje serán: CGC a. El Reglamento de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional (CCI o ICC, por sus siglas en inglés), CGC 33.4 a) Todas las controversias que deriven de este contrato o que guarden relación con este serán resueltas definitivamente de acuerdo con el Reglamento de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional por uno o más árbitros nombrados conforme a ese Reglamento. Toda controversia surgida entre ellos en relación con el Contrato deberá ser sometida al arbitraje de acuerdo con las leyes del País del Contratante. B. Diseño de las Obras 34.4 Los requisitos para la aprobación de los permisos, licencias y consentimientos, incluyendo las licencias ambientales y permisos municipales deben ser cumplidos por el Contratista: sí. C. Control de Plazos 35.1 El Contratista presentará un Programa para la aprobación del Gerente de Obras dentro de 10 (diez) días calendarios a partir de la fecha de la Carta de Aceptación. 35.2 Los plazos entre cada actualización del Programa serán de 30 (treinta) días. 35.3 El monto que será retenido por la presentación retrasada del Programa actualizado será de 1% del monto del contrato 41.1 El umbral de las inclemencias del tiempo y otros fenómenos naturales, así como los conflictos sociales o políticos que se consideran caso fortuito o fuerza mayor para los efectos del Contrato son: Guerra civil - Terremotos que afecten la integridad de las obras de infraestructura. - Huelgas y bloqueos generalizados, no atribuibles al contratista - Lluvias cuyo promedio mensual sea mayor al promedio mensual con un periodo de retorno de 20 años 42.6 En caso de suspensión temporal de las Obras por instrucción del Contratante a través del Gerente de Obras se considerarán gastos no recuperables pagaderos al Contratista los siguientes: a. el monto de las rentas de Equipo inactivo o los fletes del retiro y regreso a la obra de dicho Equipo, el costo de la ampliación de la vigencia de la garantía de cumplimiento de Contrato (en su caso), b. el costo del personal que deba necesariamente permanecer en el Sitio de las Obras durante la suspensión y ha sido acordado entre las Partes, c. los costos de administración de obra en cuanto a honorarios, sueldos y prestaciones de personal técnico y administrativo estrictamente necesario y que tenga una función específica durante la suspensión y los costos indirectos que se hayan generado durante el periodo de suspensión, entre otros el costo de la ampliación de la vigencia de la garantía de cumplimiento de Contrato (en su caso).) Documento Estándar para Licitación Pública Nacional Pág. 242 Código: FO-CP-07-27 Versión: 1 Ref. en Condiciones Particulares del Contrato (CPC) las CGC D. Control de la Calidad 44.1 El Período de Responsabilidad por Defectos es: 6(seis) meses. E. Control de Costos 49.1 No aplica. 50.1 La periodicidad para la entrega de las facturas con la estimación del valor de las actividades terminadas será: mensual 50.2 El plazo para que el Gerente de Obras verifique las facturas mensuales del Contratista y, en caso de aceptación, certifique la suma que deberá pagársele es de 20 (veinte) días. 51.1 Los pagos y deducciones se efectuarán en las siguientes proporciones y monedas: No Aplica 51.2 En cuanto a la forma y condiciones de pago, serán aplicables a lo estipulado en el marco de la ley y el contrato que sustentan el presente documento base, es decir, será lo que se estipula en la Ley nro. 10456, emitida por la Asamblea Legislativa de Costa Rica, donde se aprueba el Contrato de Préstamo Nro. 2317 que financiará el "Programa de Emergencia para la Reconstrucción Integral y Resiliente de Infraestructura (PROERI) suscrito entre la República de Costa Rica y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE). El plazo para el pago al Contratista de los montos certificados por el Gerente de Obras es de 45 (cuarenta y cinco) días naturales a partir de la fecha de cada certificado. 51.3 No aplica 52.1 La moneda del país del Contratante es: colón costarricense 55.1 El Contrato no está sujeto a ajuste de precios. 56.1 No aplica 56.3 La sustitución de la retención posterior a la Fecha de terminación de las Obras a la que se refiere la subcláusula 55.3 de las CGC será mediante la presentación de una garantía de calidad conforme a lo siguiente: Tipo de instrumento: Garantía Bancaria Monto: 2% (dos por ciento) del monto del contrato Vigencia: 12 (doce) meses posteriores a la recepción de las ofertas 57.1 El monto de la indemnización por daños y perjuicios para la totalidad de las Obras es del 0.25% (cero coma veinticinco por ciento)por día. El monto máximo de la indemnización por daños y perjuicios para la totalidad de las Obras es 10% (diez por ciento) del precio final del Contrato. Adicionalmente, el Contratista podrá estar sujeto a las siguientes sanciones por día o por evento, durante la ejecución del contrato: a. Incumpliento demostrado de que el personal de proyecto no acata medidas de seguridad en forma reiterada: 500 (quinientos) USD por evento Documento Estándar para Licitación Pública Nacional Pág. 243 Código: FO-CP-07-27 Versión: 1 Ref. en Condiciones Particulares del Contrato (CPC) las CGC b. Incumplimientos ambientales reiterados que hayan sido notificados diligentemente al Contratista, y éste no toma las medidas atinentes en el plazo otorgado. 1000 (mil) USD por evento. c. Incumplimiento de contar con el personal clave aprobado, cuando este es requerido para reuniones o visitas a campo debidamente programadas y sin causa de justificación razonables, como fuerza mayor y eventos de salud, 1000 (mil) USD por evento. 57.2 La penalización por subsanar un defecto no corregido por el Contratista será de 100% (cien por ciento) del costo de la corrección del defecto. 58.1 No aplica F. Finalización del Contrato 61.2 No aplica 64.1 Los Manuales de operación y mantenimiento deberán presentarse a más tardar 21 días después de finalizado el proyecto. Los planos actualizados finales deberán presentarse a más tardar 21 días después de finalizado el proyecto. 64.2 La suma que se retendrá por no cumplir con la presentación de los planos actualizados finales y/o los manuales de operación y mantenimiento en la fecha establecida en las CGC 64.1 es de 1000 USD por día de atraso 65.1(e) El número máximo de días es 40 (cuarenta) días. 67.1 El porcentaje que se aplicará al valor de las Obras no terminadas para fines de pago posteriores a la terminación anticipada es 0% (cero por ciento). 68.1 Los plazos contractuales para responsabilidad por vicios ocultos posterior a la emisión del Certificado de corrección de defectos son: a. 10 años en caso de fallas o defectos estructurales; b. 5 años cuando se trate de falla o defectos de los elementos constructivos o de las instalaciones; c. 3 años si hubiera fallas o defectos que afecten a elementos de terminaciones o acabados de las obras; y d. 5 años para fallas o defectos que no sean asimilables o equivalentes a los apuntados supra. Seguros: No Aplica Documento Estándar para Licitación Pública Nacional Pág. 244 Código: FO-CP-07-27 Versión: 1 Apéndice 1: Disposiciones de integridad A. Contrapartes y sus Relacionados: Todas las personas naturales o jurídicas que participen o presten servicios en proyectos u operaciones, ya sea en su condición de oferentes, prestatarios, subprestatarios, organismos ejecutores, coordinadores, supervisores, contratistas, subcontratistas, consultores, proveedores, beneficiarios de donaciones (y a todos sus empleados, representantes y agentes), así como cualquier otro tipo de relación análoga, en adelante referidos como Contrapartes y sus Relacionados, deberán abstenerse de realizar cualquier acto o acción que se enmarque o pueda catalogarse como Práctica Prohibida conforme lo establece el literal (B) del presente Apéndice. B. Prácticas Prohibidas: El BCIE ha establecido un Canal de Reportes como el mecanismo para denunciar e investigar irregularidades, así como la comisión de cualquier Práctica Prohibida, en el uso de los fondos del BCIE o de los fondos administrados por éste. Para efectos del presente contrato, entiéndase por Prácticas Prohibidas las siguientes: i. Práctica Fraudulenta: Cualquier hecho u omisión, incluyendo la tergiversación de hechos y circunstancias, que deliberadamente o por negligencia, engañe o intente engañar a alguna parte para obtener un beneficio financiero o de otra índole, propio o de un tercero o para evadir una obligación a favor de otra parte. ii. Práctica Corruptiva: Consiste en ofrecer, dar, recibir o solicitar, de manera directa o indirecta, algo de valor para influenciar indebidamente las acciones de otra parte. iii. Práctica Coercitiva: Consiste en perjudicar o causar daño; o amenazar con perjudicar o causar daño, de manera directa o indirecta, a cualquier parte o a sus bienes para influenciar en forma indebida las acciones de una parte. iv. Práctica Colusoria: Acuerdo realizado entre dos o más partes con la intención de alcanzar un propósito indebido o influenciar indebidamente las acciones de otra parte. v. Práctica Obstructiva: Consiste en: (a) deliberadamente destruir, falsificar, alterar u ocultar pruebas materiales para una investigación, o hacer declaraciones falsas en las investigaciones, a fin de impedir una investigación sobre denuncias de prácticas corruptas, fraudulentas, coercitivas o colusorias; y/o amenazar, acosar o intimidar a cualquiera de las partes para evitar que ellas revelen el conocimiento que tienen sobre temas relevantes para la investigación, o evitar que siga adelante la investigación; o (b) emprender intencionalmente una acción para impedir físicamente el ejercicio de los derechos contractuales de auditoría y acceso a la información que tiene el BCIE. C. Declaraciones y Obligaciones de las Contrapartes: La(s) Contraparte(s) trasladará(n) a sus Relacionados (subprestatarios, organismos ejecutores, coordinadores, supervisores, contratistas, subcontratistas, consultores, proveedores, oferentes, beneficiarios de donaciones y similares) las siguientes declaraciones debiendo establecerlas de forma expresa en la documentación contractual que rija la relación entre la(s) Contraparte(s) con sus Relacionado(s). Lo anterior será aplicable a operaciones financiadas con recursos del BCIE o administrados por éste, con el fin de prevenir que éstos incurran en la comisión de Prácticas Prohibidas, obligándose tanto la Contraparte como sus Relacionados a acatar las acciones y decisiones que el Documento Estándar para Licitación Pública Nacional Pág. 245 Código: FO-CP-07-27 Versión: 1 BCIE estime pertinentes, en caso de comprobarse la existencia de cualesquiera de las Prácticas Prohibidas descritas en el literal (B) del presente Apéndice. Declaraciones Particulares de las Contrapartes Las Contrapartes declaran que: i. Conocen el Canal de Reportes del BCIE, como un mecanismo para denunciar e investigar irregularidades o la comisión de cualquier Práctica Prohibida en el uso de los fondos del BCIE o de los fondos administrados por éste. ii. Conservarán todos los documentos y registros relacionados con actividades financiadas por el BCIE por un período de diez (10) años, contados a partir de la finalización del presente contrato. iii. A la fecha del presente contrato no se han cometido de forma propia ni a través de relacionados (empleados, representantes y agentes) o cualquier otro tipo de relación análoga, Prácticas Prohibidas. iv. Toda la información presentada es veraz y por tanto no ha tergiversado ni ocultado ningún hecho durante los procesos de elegibilidad, selección, negociación, licitación y ejecución del presente contrato. v. Ni ellos, ni sus directores, su personal, contratistas, consultores y supervisores de proyectos (i) se encuentran inhabilitados o declarados por una entidad como inelegibles para la obtención de recursos o la adjudicación de contratos financiados por cualquier otra entidad, o (ii) hayan sido declarados culpables de delitos vinculados con Prácticas Prohibidas por parte de la autoridad competente. vi.Ninguno de sus directores y funcionarios ha sido director, funcionario o accionista de una entidad (i) que se encuentre inhabilitada o declarada inelegible por cualquier otra entidad, (ii) o haya sido declarado culpable de un delito vinculado con Prácticas Prohibidas por parte de la autoridad competente. Obligaciones de las Contrapartes Son obligaciones de las Contrapartes las siguientes: i. No incurrir en ninguna Práctica Prohibida en los programas, proyectos u operaciones financiados con fondos propios del BCIE o fondos administrados por éste. ii. Reportar durante el proceso de selección, negociación y ejecución del contrato, por medio del Canal de Reportes, cualquier irregularidad o la comisión de cualquier Práctica Prohibida relacionada con los proyectos financiados por el BCIE o con los fondos administrados por éste. iii. Reembolsar, a solicitud del BCIE, los gastos o costos vinculados con las actividades e investigaciones efectuadas en relación con la comisión de Prácticas Prohibidas. Todos los gastos o costos antes referidos deberán ser debidamente documentados, obligándose a reembolsarlos a solo requerimiento del BCIE en un período no mayor a noventa (90) días naturales a partir de la recepción de la notificación de cobro. iv. Otorgar el acceso irrestricto al BCIE o sus representantes debidamente autorizados para visitar o inspeccionar las oficinas o instalaciones físicas, utilizadas en relación con los proyectos financiados con fondos propios del BCIE o administrados por éste. Asimismo, permitirán y facilitarán la realización de entrevistas a sus accionistas, directivos, ejecutivos o empleados de cualquier estatus o relación salarial. De igual forma, permitirán el acceso a los archivos físicos y digitales relacionados con dichos proyectos u operaciones, debiendo prestar toda la colaboración y asistencia que fuese Documento Estándar para Licitación Pública Nacional Pág. 246 Código: FO-CP-07-27 Versión: 1 necesaria, a efectos que se ejecuten adecuadamente las actividades previstas, a discreción del BCIE. v. Atender en un plazo prudencial las consultas relacionadas con cualquier, indagación, inspección, auditoría o investigación proveniente del BCIE o de cualquier investigador, agente, auditor, o consultor apropiadamente designado, ya sea por medio escrito, virtual o verbal, sin ningún tipo de restricción. vi. Atender y observar cualquier recomendación, requerimiento o solicitud emitida por el BCIE o a cualquier persona debidamente designada por éste, relacionada con cualesquiera de los aspectos vinculados a las operaciones financiadas por el BCIE, su ejecución y operatividad. Las Declaraciones y Obligaciones efectuadas por las Contrapartes contenidas en este literal C son veraces y permanecerán en vigencia desde la fecha de firma del presente contrato hasta la fecha en que las sumas adeudadas en virtud de él sean satisfechas en su totalidad. D. Proceso de Auditoría e Investigación: Previamente a determinarse la existencia de irregularidades o la comisión de una Práctica Prohibida, el BCIE se reservará el derecho de ejecutar los procedimientos de auditoría e investigación que le asisten pudiendo emitir una notificación administrativa derivada de los análisis, evidencias, pruebas, resultados de las investigaciones y cualquier otro elemento disponible que se relaciona con el hecho o Práctica Prohibida. E. Recomendaciones: Cuando se determine la existencia de irregularidades o la comisión de una Práctica Prohibida, el BCIE emitirá las acciones y recomendaciones que se enumeran a continuación, sin que sean limitativas, siendo éstas de observancia y cumplimiento obligatorio. Lo anterior, sin perjuicio de que el BCIE tenga la facultad de denunciar el caso correspondiente a las autoridades locales competentes: i. Emisión de una amonestación por escrito. ii. Adopción de medidas para mitigar los riesgos identificados. iii. Suspensión de desembolsos. iv. Desobligación de recursos. v. Solicitar el pago anticipado de los recursos. vi. Cancelar el negocio o la relación contractual. vii. Suspensión de los procesos o de los procedimientos de contratación. viii. Solicitud de garantías adicionales. ix. Ejecución de fianzas o garantías. x. Cualquier otro curso de acción aplicable conforme el presente contrato. F. Lista de Contrapartes Prohibidas: El BCIE podrá incorporar a las Contrapartes y sus Relacionados en la Lista de Contrapartes Prohibidas, que, para tal efecto, ha instituido. La inhabilitación de forma temporal o permanente en dicha Lista de Contrapartes Prohibidas será determinada caso por caso por el BCIE. El BCIE otorgará a las contrapartes y sus relacionados la oportunidad para presentar sus argumentos de descargo, a través de la realización de un procedimiento administrativo. Esto incluye, sin estar limitado solo a ello, el derecho del BCIE de compartir o hacer público el contenido de esa lista. Documento Estándar para Licitación Pública Nacional Pág. 247 Código: FO-CP-07-27 Versión: 1 Este Apéndice forma parte integral del presente contrato, por lo que la Contraparte acepta cada una de las disposiciones aquí estipuladas. Documento Estándar para Licitación Pública Nacional Pág. 248 Código: FO-CP-07-27 Versión: 1 Apéndice 2: Disposiciones Ambientales y Sociales del Banco 1. Gestión ambiental y social 1.1 General El Contratista tomará todas las medidas razonables para proteger el medio ambiente (tanto dentro como fuera del Lugar de las Obras) y para limitar los daños y las molestias que puedan sufrir las personas y las propiedades como consecuencia de la contaminación, el ruido y otros resultados de sus operaciones. 1.2 Informes El Contratista incorporará como parte los informes de avance de las obras los indicadores ambientales, sociales, de higiene, salud y seguridad ocupacional establecidos en el Numeral 4. 1.3 Instrumentos de gestión El Contratista no podrá iniciar las Obras, incluyendo la movilización y/o las actividades previas a la construcción (tales como limpieza de los caminos de acarreo de materiales, acceso a los sitios de los trabajos, realizar investigaciones geológicas o investigaciones para escoger lugares accesorios a las obras, tales como canteras o áreas de préstamos de materiales) a menos que el Gerente de Obras exprese satisfacción sobre la adopción de las medidas para reducir los riesgos e impactos en materia ambiental, social, higiene, salud y seguridad en el trabajo. Para el inicio de esas actividades preliminares, como mínimo, el Contratista debe estar aplicando el Sistema de Gestión Ambiental y Social que se hubiese desarrollado para tales fines (SGAS), Plan de Gestión Social y Ambiental (PGAS del Contratista) y las Normas de Conducta en materia Ambiental, Social, de Salud y Seguridad Ocupacional, que fueron presentados en la oferta y/o contenidas en las Especificaciones Técnicas. El PGAS del Contratista debe ser aprobado antes del inicio de las actividades de construcción (tales como excavaciones, corte y relleno, puentes y estructuras, desvíos de caminos y vías de agua, extracción de materiales, producción de concretos y de asfalto). El PGAS del Contratista aprobado debe ser revisado por el Contratista periódicamente (al menos cada seis meses) y actualizado en forma oportuna cuando necesario a efecto de asegurar que el PGAS del Contratista contiene las disposiciones apropiadas para las actividades de las Obras que se están ejecutando. La actualización del PGAS del Contratista debe ser previamente aprobado por el Gerente de Obras. 1.4 Prevención de la contaminación El Contratista se cerciorará de que las emisiones y las descargas superficiales y los efluentes derivados de sus actividades no excedan los valores estipulados en las Especificaciones Técnicas o establecidos en las leyes aplicables. 2. Trabajo y condiciones laborales 2.1 Leyes laborales El Contratista cumplirá todas las Leyes laborales pertinentes aplicables al Personal del Contratista, incluidas las Leyes en materia de empleo, higiene, salud, seguridad, bienestar social, inmigración y emigración, y permitirá que gocen de todos sus derechos legales. El Contratista exigirá a sus empleados que obedezcan las leyes aplicables, incluidas aquellas relacionadas con la seguridad en el lugar de trabajo. Documento Estándar para Licitación Pública Nacional Pág. 249 Código: FO-CP-07-27 Versión: 1 2.2 Contratación de personal y mano de obra Salvo disposición en contrario en las Especificaciones Técnicas, el Contratista deberá encargarse de contratar a todo el personal y la mano de obra, de origen nacional o de otra procedencia, así como de su remuneración, y cuando corresponda alimentación, transporte y alojamiento. Se alentará al Contratista a contratar, en la medida de lo posible y razonable, personal y mano de obra con las calificaciones y la experiencia adecuadas que resida dentro del País. 2.3 Prohibición de trabajo forzoso u obligatorio El Contratista no empleará "trabajo forzoso", entendido como todo trabajo o servicio, realizado de manera involuntaria, que se le exija a una persona bajo amenaza de fuerza o sanción, e incluye todo tipo de trabajo involuntario u obligatorio, como trabajo bajo contrato de cumplimiento forzoso, servidumbre por deudas u otros contratos de trabajo similares. El Contratista no empleará a personas traficadas. 2.4 Prohibición de trabajo infantil El Contratista no empleará niños en ninguna forma de trabajo que constituya una explotación económica, que pueda ser peligrosa o que interfiera con la educación del niño, o sea perjudicial para su salud o su desarrollo físico, mental, espiritual, moral o social. El Contratista identificará la presencia de todas las personas menores de 18 años. En los países donde las leyes laborales pertinentes incluyan disposiciones relativas al empleo de menores, el Contratista deberá seguir esas leyes en cuanto se apliquen a sus actividades. No se deberán contratar menores de 18 años para realizar trabajos peligrosos. Para todo trabajo desarrollado por personas menores de 18 años el Contratista deberá realizar una evaluación adecuada de los riesgos y controles periódicos de salud, condiciones de trabajo y jornada laboral para el personal contratado. 2.5 Registros laborales de los trabajadores El Contratista mantendrá un registro completo y preciso sobre el empleo de trabajadores en el Lugar de las Obras. El registro incluirá el nombre, la edad, el sexo, las horas trabajadas y el salario de cada uno de los trabajadores. El registro se resumirá una vez al mes y se enviará al Gerente de Obras, y se incluirá en los informes detallados que debe presentar el Contratista. 2.6 Organizaciones de trabajadores En países donde las leyes laborales pertinentes reconozcan el derecho de los trabajadores a establecer y adherirse sin interferencia a organizaciones de su elección, y el derecho de negociación colectiva, el Contratista cumplirá con dichas leyes. En los casos en que las leyes laborales pertinentes restrinjan sustancialmente las organizaciones de trabajadores, el Contratista establecerá medios alternativos para que su personal pueda expresar sus quejas y defender sus derechos en relación con las condiciones de trabajo y los términos de empleo. En cualquiera de los casos antes mencionados, y en los casos en que las leyes laborales pertinentes no se pronuncien al respecto, el Contratista no impedirá que su personal establezca o se adhiera a organizaciones de trabajadores de su elección o participe en negociaciones colectivas, y no discriminará ni tomará represalias contra del personal que participe, o trate de participar, en dichas organizaciones y negociaciones colectivas. El Contratista deberá interactuar con los representantes de esos trabajadores. Se espera que las organizaciones laborales representen con justicia a los trabajadores que componen la fuerza de trabajo. Documento Estándar para Licitación Pública Nacional Pág. 250 Código: FO-CP-07-27 Versión: 1 2.7 No discriminación e igualdad de oportunidades El Contratante no deberá tomar decisiones laborales basándose en características personales no relacionadas con requisitos inherentes al trabajo. El Contratante deberá basar la relación laboral en el principio de igualdad de oportunidades y trato equitativo, y no deberá discriminar con respecto a aspectos de la relación de empleo, entre ellos el reclutamiento y la contratación, la remuneración (incluidos los salarios y beneficios), las condiciones de trabajo y los términos de empleo, el acceso a la capacitación, la promoción, el despido o la jubilación y la disciplina. En los países donde las leyes laborales pertinentes contienen disposiciones contra la discriminación en el empleo, el Contratista cumplirá con dichas leyes. Cuando las leyes laborales pertinentes no incluyan disposiciones contra la discriminación en el ámbito laboral, el Contratante deberá cumplir con los requisitos establecidos en esta cláusula. No se considerará discriminación la adopción de medidas especiales de protección o asistencia para remediar discriminaciones anteriores o la selección para un cargo basada en los requisitos inherentes al cargo. El Contratista deberá adoptar medidas para prevenir y enfrentar el acoso, la intimidación o la explotación, especialmente con respecto a las mujeres. 2.8 Personal extranjero En la medida en que lo permitan las leyes aplicables, el Contratista podrá llevar al País el personal extranjero que sea necesario para la ejecución de las Obras. El Contratista se asegurará de que esas personas obtengan los visados de residencia y los permisos de trabajo necesarios. Si el Contratista así lo solicita, el Contratante hará todo lo posible para ayudarlo rápida y oportunamente a obtener los permisos locales, estatales, nacionales o gubernamentales que sean necesarios para llevar al País a dicho personal. El Contratista será responsable de que esos miembros del personal regresen a su lugar de contratación o a su domicilio. En el caso de que alguno de esos empleados o alguno de sus familiares fallezca en el País, el Contratista será igualmente responsable de hacer los arreglos necesarios para su regreso o entierro. 2.9 Nivel salarial y condiciones de trabajo El Contratista deberá pagar niveles salariales y adoptar condiciones de trabajo que no sean inferiores a |los establecidos para la profesión o la industria donde se lleve a cabo el trabajo. De no haber niveles salariales ni condiciones laborales aplicables, el Contratista pagará niveles salariales y se ceñirá a condiciones que no resulten inferiores al nivel general de remuneraciones y condiciones observado localmente por Contratantes cuyo negocio o industria sean similares a los del Contratista. El Contratista informará a su Personal acerca de su obligación de pagar impuestos sobre la renta en el País respecto de sus sueldos, salarios, subsidios y cualquier otro beneficio gravable en virtud de las leyes del País vigentes en ese momento, y el Contratista cumplirá las obligaciones que por ley le correspondan en relación con las respectivas deducciones. 2.10 Instalaciones para el personal y la mano de obra Salvo que se indique otra cosa en las Especificaciones Técnicas, el Contratista proporcionará y mantendrá todas las instalaciones para alojamiento y bienestar que sean necesarias para su personal. El Contratista también proporcionará instalaciones para el Personal del Contratante conforme se señala en las Especificaciones Técnicas. El Contratista no permitirá que ningún integrante de su Personal resida temporal o permanentemente dentro de las estructuras que conforman las Obras Permanentes. Documento Estándar para Licitación Pública Nacional Pág. 251 Código: FO-CP-07-27 Versión: 1 2.11 Salud y seguridad El Contratista tomará, en todo momento, todas las precauciones razonables para preservar la salud y la seguridad del Personal del Contratista. En colaboración con las autoridades sanitarias locales, el Contratista se asegurará de que el Lugar de las Obras y cualquier lugar de alojamiento para el Personal del Contratista y el Personal del Contratante estén siempre provistos de personal médico, instalaciones de primeros auxilios, y de que se tomen medidas adecuadas para cumplir todos los requisitos en materia de bienestar e higiene, así como para prevenir contagio de enfermedades transmisibles. El Contratista nombrará a un oficial de prevención de accidentes en el Lugar de las Obras, que se encargará de velar por la seguridad y la protección contra accidentes. Esa persona estará calificada para asumir dicha responsabilidad y tendrá autoridad para impartir instrucciones y tomar medidas de protección para evitar accidentes. Durante la ejecución de las Obras, el Contratista proporcionará todo lo que dicha persona necesite para ejercer esa responsabilidad y autoridad. El Contratista enviará al Gerente de Obras, a la mayor brevedad posible, información detallada sobre cualquier accidente que ocurra. El Contratista mantendrá un registro y hará informes acerca de la salud, la seguridad y el bienestar de las personas, así como sobre los daños a la propiedad, según lo solicite razonablemente el Gerente de Obras. El Contratista tomará, en todo momento, todas las precauciones necesarias para proteger a su Personal en el Lugar de las Obras contra plagas e insectos, y para disminuir los consiguientes peligros para la salud del Personal. El Contratista cumplirá todas las normativas de las autoridades sanitarias locales, incluido el uso de insecticidas adecuados. 2.12 Suministro de alimentos y abastecimiento de agua El Contratista se encargará de que se suministre al Personal del Contratista una cantidad suficiente de alimentos adecuados a precios razonables para los fines del Contrato o en relación con éste. Tomando en cuenta las condiciones locales, el Contratista suministrará en el Lugar de las Obras una cantidad adecuada de agua potable para el consumo del Personal del Contratista. 3. Salud y seguridad de la comunidad 3.1 General El Contratista evaluará los riesgos e impactos para la salud y la seguridad de las Comunidades durante todo el ciclo del proyecto y establecerá medidas de prevención y control acordes cómo parte de su Plan de Gestión Ambiental y Social. 3.2 Materiales, sustancias, residuos o desechos peligrosos El Contratista evitará o minimizará las posibilidades de que la comunidad se vea expuesta a materiales, sustancias, residuos o desechos peligrosos que el proyecto pudiera generar. El Contratista realizará esfuerzos comercialmente razonables para controlar la seguridad de las entregas de materiales peligrosos, así como del transporte y la eliminación de desechos peligrosos, y aplicará medidas para evitar o controlar la exposición de la comunidad a plaguicidas. Documento Estándar para Licitación Pública Nacional Pág. 252 Código: FO-CP-07-27 Versión: 1 3.3 Procedimientos de seguridad El Contratista deberá cumplir con todas las reglamentaciones aplicables en materia de seguridad; velar por la seguridad de todas las personas autorizadas a estar en el Lugar de las Obras; hacer lo razonable para mantener el Lugar de las Obras y las propias Obras libres de obstrucciones innecesarias a fin de evitar situaciones peligrosas para dichas personas y proporcionar cercas, alumbrado, protección y vigilancia para las Obras hasta que éstas se terminen y entreguen como parte del proceso de recepción; y proporcionar las Obras Temporales (incluidos caminos, senderos, protecciones y cercas) que puedan ser necesarias a raíz de la ejecución de las Obras, para el uso y la protección del público y los propietarios y ocupantes de los terrenos adyacentes. 3.4 Personal de seguridad En el caso de que el Contratista contrate directamente a empleados o contratistas para brindar seguridad a fin de proteger su personal y bienes, evaluará los riesgos que podrían implicar los arreglos de seguridad para quienes estén dentro o fuera del emplazamiento del proyecto. Al realizar dichos arreglos, el Contratista se guiará por los principios de proporcionalidad y las prácticas internacionales recomendadas en lo que se refiere a la contratación, normas de conducta, capacitación, equipamiento y supervisión de dicho personal, así como la legislación aplicable. El Contratista realizará investigaciones razonables para asegurarse de que los encargados de la seguridad no hayan estado implicados en abusos pasados, los capacitará adecuadamente en empleo de la fuerza (y, cuando corresponda, de armas de fuego), en conductas apropiadas hacia los trabajadores y las Comunidades, y les exigirá actuar conforme a la legislación aplicable. El Contratista no aprobará ningún uso de la fuerza, salvo cuando sea con fines preventivos y defensivos proporcionales a la naturaleza y alcance de la amenaza. El Contratista debe proporcionar un mecanismo de atención de quejas para que las Comunidades puedan expresar sus inquietudes con relación a los arreglos de seguridad y las acciones del personal de seguridad. El Contratista considerará y, cuando corresponda, investigará toda denuncia de actos ilegales o abusivos del personal de seguridad, tomará medidas (o instará a las partes pertinentes a tomarlas) para evitar que esos actos se repitan e informará sobre dichos actos a las autoridades públicas. 3.5 Salud El Contratista procurará evitar o reducir al mínimo la transmisión de enfermedades contagiosas que pudiesen estar asociadas con la migración temporal o permanente de la fuerza laboral del proyecto. Prevención del VIH/SIDA. El Contratista llevará a cabo un programa de concientización sobre el VIH/SIDA por medio de un proveedor de servicios aprobado, y tomará todas las demás medidas que se especifiquen en el Contrato para reducir el riesgo de transmisión del virus VIH entre el personal del Contratista y la comunidad local, promover diagnósticos oportunos y brindar asistencia a las personas afectadas. Durante la vigencia del Contrato, el Contratista i) realizará campañas de comunicación, información y educación, al menos cada dos meses, dirigidas a todo el personal y la mano de obra del Lugar de las Obras (incluidos todos los empleados del Contratista, todos los Subcontratistas y todo el personal del Contratista y del Contratante, así como personal de transporte y obreros que hagan entregas en el Lugar de las Obras para actividades de construcción) y a las comunidades locales adyacentes, sobre los riesgos, el peligro, el impacto y las medidas adecuadas para evitar las enfermedades de transmisión sexual, o infecciones transmitidas sexualmente en general y VIH/sida en particular; ii) suministrará Documento Estándar para Licitación Pública Nacional Pág. 253 Código: FO-CP-07-27 Versión: 1 preservativos masculinos o femeninos a todo el personal y la mano de obra del Lugar de las Obras según corresponda, y iii) ofrecerá servicios de examen, diagnóstico, asesoramiento y envío de casos a un programa nacional exclusivo sobre infecciones transmitidas sexualmente y VIH/sida (salvo que se acuerde otra cosa), a todo el personal y la mano de obra del Lugar de las Obras. El Contratista incluirá en el programa que se presentará para la ejecución de las Obras un programa paliativo para el personal y la mano de obra del Lugar de las Obras y sus familiares, sobre infecciones y enfermedades de transmisión sexual, incluido el VIH/sida. En dicho programa se indicará la fecha, la manera y el costo que el Contratista ha asignado para cumplir con este requisito. 4. Indicadores para los informes de progreso Ambientales, Sociales, de Higiene, Salud y Seguridad Ocupacional. Indicadores para los informes periódicos: a. Incidentes ambientales o incumplimientos con los requisitos del Contrato, incluyendo contaminación o daños al suministro de agua o de tierras; b. Incidentes de seguridad y salud en el trabajo, accidentes, lesiones que requieran tratamiento y muertes; c. Interacciones con los reguladores: identificar la agencia, las fechas, los sujetos, los resultados (informe negativo si no hay); d. Estado de todos los permisos y acuerdos: i. Permisos de trabajo: número requerido, número recibido, medidas adoptadas para las personas que no recibieron permiso; ii. Estado de los permisos y consentimientos: Lista de áreas / instalaciones con permisos requeridos (canteras, asfalto e instalaciones asociadas), fechas de aplicación, fechas de expedición (acciones de seguimiento si no se han emitido), fechas presentadas al Gerente de Obras residente (o equivalente), situación de los sitios (en espera de permisos, trabajando, abandonado sin recuperación, plan de desmantelamiento implementado, etc.); Enumerar las áreas que tienen con acuerdos con propietarios (zonas de préstamo y de desecho, campamentos), fechas de los acuerdos, fechas presentadas al Gerente de Obras residente (o equivalente); Identificar las principales actividades emprendidas en cada área cada mes y los aspectos más destacados de la protección ambiental y social (limpieza de terrenos, demarcación de límites, recuperación del suelo vegetal, gestión del tráfico, planificación del desmantelamiento, implementación del desmantelamiento); Para canteras: estado de reubicación y compensación (completado, o detalles de actividades mensuales y estado actual). e. Supervisión de salud y seguridad: i. Oficial de seguridad: número de días trabajados, número de inspecciones completadas e inspecciones parciales, informes para la construcción / gestión de proyectos; Documento Estándar para Licitación Pública Nacional Pág. 254 Código: FO-CP-07-27 Versión: 1 ii. Número de trabajadores, horas de trabajo, indicadores de uso de EPI ­ Equipo de Protección Individual (porcentaje de trabajadores con equipo completo de protección personal, parcial, etc.), violaciones de los trabajadores observadas (por tipo de violación, EPI o de otro tipo), advertencias dadas, advertencias reincidentes y las medidas de seguimiento adoptadas (si las hubiere); f. Alojamiento de los trabajadores i. Número de expatriados alojados en alojamientos, número de trabajadores locales; ii. La fecha de la última inspección y los aspectos más destacados de la inspección, incluido el estado del cumplimiento de las instalaciones con las leyes y las buenas prácticas nacionales y locales, incluidos el saneamiento, el tamaño de los espacios, etc. iii. Medidas adoptadas para recomendar / exigir mejores condiciones o para mejorar las condiciones de alojamiento. g. VIH / SIDA: proveedor de servicios de salud, información y / o capacitación, ubicación de la clínica, número de tratamientos y diagnósticos de enfermedades que no sean de seguridad (sin nombres proporcionados); h. Género (para expatriados y locales por separado): número de trabajadoras, porcentaje de trabajadores, cuestiones de género planteadas y tratadas (quejas de género cruzado u otras clasificaciones según sea necesario); i. Capacitación: i. Número de nuevos trabajadores, número de personas que reciben formación de inducción, fechas de formación de inducción; ii. Número y fechas de las conversaciones sobre los materiales de educación, número de trabajadores que reciben la capacitación en materia de higiene, salud y seguridad ocupacional (OHS), capacitación ambiental y social; iii. Número y fechas de la capacitación para la sensibilización sobre el VIH / SIDA, número de trabajadores que reciben formación (este mes y en el mes pasado); las mismas preguntas para la sensibilización de género, o formación de banderillero(a)s j. Supervisión Ambiental y social: i. Biólogos: días de trabajo, áreas inspeccionadas y número de inspecciones de cada uno (tramo de la carretera, campamento de trabajo, alojamiento, canteras, zonas de préstamo, áreas de desecho, pantanos, trillos de bosques, etc.), destaque de las actividades o hallazgos (incluyendo violaciones a las mejores prácticas ambientales o las mejores prácticas sociales, las medidas adoptadas), informes a especialistas ambientales y / o sociales / construcción / gestión del sitio; ii. Sociólogos: días trabajados, número de inspecciones parciales y completadas (por área: tramo de la carretera, campamento de trabajo, alojamiento, canteras, áreas de préstamo, áreas de desecho, clínica, centro de VIH / SIDA, centros comunitarios, etc.) Incluyendo las violaciones de los requisitos medioambientales y / o sociales observados, las medidas adoptadas), informes a especialistas ambientales y / o sociales / construcción / gestión del sitio; y iii. Oficial de relacionamiento comunitario: días trabajados (horas del centro comunitario abierto), número de personas atendidas, aspectos destacados de las actividades (cuestiones planteadas, etc.), informes a especialistas ambientales y / o sociales / construcción / administración del sitio. Documento Estándar para Licitación Pública Nacional Pág. 255 Código: FO-CP-07-27 Versión: 1 k. Reclamos: lista de los agravios ocurridos en el periodo informado y no resueltos por fecha de recepción, denunciante, cómo se recibió, a quien se refirió para acción, resolución y fecha (si se completó), fecha de la resolución reportada al reclamante, cualquier acción de seguimiento requerido: i. Quejas laborales (internas); ii. Quejas de la comunidad l. Tráfico y vehículos / equipo: i. Accidentes de tránsito que involucren vehículos y equipos de proyecto: proporcionar fecha, ubicación, daño, causa, seguimiento; ii. Accidentes que involucren vehículos o bienes ajenos al proyecto (también reportados bajo indicadores inmediatos): proporcionar fecha, ubicación, daño, causa, seguimiento; iii. Estado general de los vehículos / equipo (juicio subjetivo por parte del ecologista); reparaciones y mantenimiento no rutinarios necesarios para mejorar la seguridad y / o el desempeño ambiental (para controlar el humo, etc.). m. Mitigación y problemas ambientales (lo que se ha hecho): i. Polvo: número de camiones tanque regadores que trabajan, número de riegos / día, número de quejas, advertencias dadas por ambientalistas, acciones tomadas para resolver; aspectos destacados del control de polvo de cantera (cubiertas, pulverizadores, estado operativo); % de camiones de transporte de roca / roca desintegrada / desechos con cobertores, acciones tomadas para vehículos descubiertos; ii. Control de la erosión: controles implementados por ubicación, estado de cruces de agua, inspecciones ambientalistas y sus resultados, acciones tomadas para resolver problemas, reparaciones de emergencia necesarias para controlar la erosión / sedimentación; iii. Áreas de préstamo, áreas de desecho, plantas de asfalto, plantas de concreto: identificar las principales actividades emprendidas este mes en cada uno, y los aspectos más destacados de la protección ambiental y social: desbroce, demarcación de límites, recuperación del suelo vegetal, gestión del tráfico, planificación del desmantelamiento; iv. Voladura: número de explosiones (y ubicaciones), estado de implementación del plan de voladura (incluyendo avisos, evacuaciones, etc.), incidentes de daños o quejas fuera del sitio (referencia cruzada a otras secciones según sea necesario); v. Derrames, si hubiera: derrame de material, ubicación, cantidad, acciones tomadas, eliminación de materiales (informe todos los derrames que resulten en contaminación del agua o del suelo; vi. Manejo de residuos: tipos y cantidades generados y gestionados, incluida la cantidad extraída del sitio (y por quién) o reutilizada / reciclada / dispuesta en el lugar; vii. Detalles sobre plantaciones de árboles y otras mitigaciones requeridas emprendidas este mes; viii. Detalles de las medidas de mitigación para la protección del agua y de pantanos requeridas emprendidas este mes. n. Cumplimiento: i. Estado de cumplimiento de las condiciones de todos los consentimientos / permisos pertinentes a las Obras, incluidas las canteras, etc.: declaración de cumplimiento Documento Estándar para Licitación Pública Nacional Pág. 256 Código: FO-CP-07-27 Versión: 1 o lista de cuestiones y medidas adoptadas (o por adoptar) para alcanzar el cumplimiento; ii. Cumplimiento de los requisitos del Sistema de Gestión Ambiental y Social y Plan de Gestión Ambiental y Social: declaración de cumplimiento o enumeración de las cuestiones y medidas adoptadas (o por adoptar) para alcanzar el cumplimiento; iii. Otras cuestiones no resueltas de meses anteriores relacionadas con aspectos ambientales y sociales: violaciones continuas, fallas continuas en el equipo, falta continua de cobertores de vehículos, derrames no tratados, problemas de compensación continuos o problemas de voladura, etc. Documento Estándar para Licitación Pública Nacional Pág. 257 Código: FO-CP-07-27 Versión: 1 Apéndice 3: Formularios de Garantías Este Apéndice a las Condiciones del Contrato contiene modelos de formularios que, una vez completados, formarán parte del Contrato. Deben ser completados únicamente por el Contratista, cuando se requieran, después de la adjudicación del Contrato. Los formularios incluidos en este Apéndice son indicativos contienen las condiciones para la emisión de garantías. El Prestatario/Beneficiario podrá incluir en este Apéndice formularios de otros medios previstos para constituir garantías como lo son otro tipo de instrumento financiero de fácil ejecución, emitido por instituciones financieras o aseguradoras aceptables para el Prestatario/Beneficiario y para el Banco y de acuerdo con la legislación local siempre y cuando se mantengan las condiciones de los presentes formularios. Para los formularios que indique el Prestatario/Beneficiario, es importante considerar el artículo 3 de las Reglas uniformes de la Cámara de Comercio Internacional (CCI) relativas a las garantías a primer requerimiento, que dispone: "Todas las instrucciones para la emisión de Garantías y sus enmiendas y las propias Garantías y enmiendas deben ser claras y precisas, sin detalles excesivos. Así, todas las garantías deben especificar: a. el Ordenante; b. el Beneficiario; c. el Garante; d. la transacción de base causa de la emisión de la Garantía; e. la cantidad máxima por pagar y la moneda de pago; f. la fecha de expiración y/o el hecho que entrañe la expiración de la Garantía; g. los términos del requerimiento de pago; h. cualquier disposición para reducir el montante de la garantía" Documento Estándar para Licitación Pública Nacional Pág. 258 Código: FO-CP-07-27 Versión: 1 Formulario de Garantía de Cumplimiento (Fianza) A primer Requerimiento (El Oferente seleccionado deberá presentar está garantía de acuerdo con las instrucciones indicadas entre corchetes, si el Contratante solicita este tipo de garantía) No. De Fianza de Garantía de cumplimiento: (Indicar el número de identificación de la Fianza) Por esta Fianza (indique el nombre y dirección del Contratista) en calidad de Obligado Principal (en lo sucesivo, "el Obligado Principal") y (indique el nombre, título legal y dirección del garante, compañía afianzadora o aseguradora) en calidad de Fiador (en adelante "el Fiador") se obligan y firmemente se comprometen con (indique el nombre y dirección del Contratante) en calidad de Contratante (en adelante "el Contratante") por el monto de (indique el monto de fianza) (indique el monto de la fianza en palabras)6, a cuyo pago en forma legal, en los tipos y proporciones de monedas en que deba pagarse el Precio del Contrato, nosotros, el Obligado Principal y el Fiador antes mencionados nos comprometemos y obligamos colectiva y solidariamente a nuestros herederos, albaceas, administradores, sucesores y cesionarios a estos términos a través de la presente. Considerando que el Obligado principal ha recibido la Carta de Aceptación con fecha7 del (indique el número) días de (indique el mes) de (indique el año) para (indique el nombre del Contrato) de acuerdo con los documentos, planos, especificaciones y modificaciones de los mismos que, en la medida de lo estipulado en el presente documento, constituyen por referencia parte integrante de éste y se denominan, en adelante, el Contrato. Por lo tanto, la Condición de esta Obligación es tal que si el Obligado Principal diere pronto y fiel cumplimiento a dicho Contrato (incluida cualquier modificación del mismo), dicha obligación quedará anulada y, en caso contrario, tendrá plena vigencia y efecto. En cualquier momento que el Obligado Principal esté en violación del Contrato, y que el Contratante así lo declare, cumpliendo por su parte con las obligaciones a su cargo, y previo envío de una primera solicitud por escrito, sin que el Contratante tenga que sustentar su solicitud, el Fiador deberá proceder de inmediato a pagar al Contratante el monto exigido por éste para llevar a cabo el Contrato de acuerdo con las condiciones del mismo, hasta un total que no exceda el monto de esta fianza. El Fiador acepta, por la presente, que su obligación es irrevocable y permanecerá vigente y tendrá pleno efecto hasta un año a partir de la fecha de emisión del certificado de terminación de las obras. El Fiador no será responsable por una suma mayor que la penalización específica que constituye esta fianza. Ninguna persona o empresa del Contratante mencionado en el presente documento o sus herederos, albaceas, administradores, sucesores y cesionarios podrá tener o ejercer derecho alguno en virtud de esta fianza. En fe de lo cual, el Obligado principal ha firmado y estampado su sello en este documento, y el Fiador ha hecho estampar su sello institucional en el presente documento, debidamente atestiguado por la firma de su representante legal, a los (indique el número) días de (indique el mes) de (indique el año). Firmado por (indique la(s) firma(s) del (de los) representante(s) autorizado(s) 6 El Fiador debe indicar el monto equivalente al porcentaje del precio del Contrato especificado en las CPC, expresado en la(s) moneda(s) del Contrato. 7 Fecha de la carta de aceptación o del Convenio. Documento Estándar para Licitación Pública Nacional Pág. 259 Código: FO-CP-07-27 Versión: 1 En nombre de (nombre del Contratista) en calidad de (indicar el cargo) En presencia de (indique el nombre y la firma del testigo) Fecha (indique la fecha) Firmado por (indique la(s) firma(s) del (de los) representante(s) autorizado(s) del Fiador) (nombre del Fiador) en calidad de (indicar el cargo) En nombre de En presencia de (indique el nombre y la firma del testigo) Fecha (indique la fecha) Documento Estándar para Licitación Pública Nacional Pág. 260 Código: FO-CP-07-27 Versión: 1 Formulario de Garantía de Cumplimiento (Garantía Bancaria - A primer Requerimiento) (El Oferente seleccionado deberá presentar está garantía de acuerdo con las instrucciones indicadas entre corchetes, si el Contratante solicita este tipo de garantía) (Membrete o Código de identificación SWIFT del Garante) (Indique el Nombre del Banco, y la dirección de la sucursal u oficina que emite la garantía) Beneficiario: (indique el nombre y la dirección del Contratante) Llamado a Licitación No.: (Indique número de referencia del Llamado a Licitación) Fecha: (indique la fecha de emisión) GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO No. (indique el número de referencia de la Garantía de Cumplimiento) Se nos ha informado que (indique el nombre del Contratista, el cual en caso de APCA será el nombre de esta asociación (legalmente constituida o por constituir) o los nombres de sus miembros)) (en adelante denominado "el Contratista") ha recibido la Carta de Aceptación de fecha (indique la fecha) con su entidad para la ejecución de (indique el nombre del Contrato y una breve descripción de las Obras) en adelante "el Contrato"). Así mismo, entendemos que, de acuerdo con las condiciones del Contrato, se requiere una Garantía de Cumplimiento. A solicitud del Contratista, nosotros (indique el nombre del Banco), en calidad de Garante, por este medio nos obligamos irrevocablemente a pagar a su entidad una suma o sumas, que no exceda(n) un monto total de (indique la cifra en números) (indique la cifra en palabras),8 la cual será pagada por nosotros en los tipos y proporciones de monedas en las cuales el Contrato ha de ser pagado, al recibo en nuestras oficinas de su primera solicitud por escrito, acompañada de una comunicación escrita que declare que el Contratista está incurriendo en violación de sus obligaciones contraídas bajo las condiciones del Contrato sin que su entidad tenga que sustentar su demanda o la suma reclamada en ese sentido. Esta Garantía expirará no más tarde de treinta días contados a partir de la fecha de la emisión del certificado de terminación de las obras, calculados sobre la base de una copia de dicho Certificado que nos será proporcionado, o en el (indicar el día) día del (indicar el mes) mes del (indicar el año),9 lo que ocurra primero. Consecuentemente, cualquier solicitud de pago bajo esta Garantía deberá recibirse en esta institución en o antes de esta fecha. El Garante conviene en una sola extensión de esta Garantía por un plazo no superior a (seis meses) / (un año), en respuesta a una solicitud por escrito del Contratante de dicha extensión, la que será presentada al Garante antes de que expire la Garantía." Esta Garantía está sujeta a las Reglas uniformes de la CCI relativas a las garantías pagaderas contra primera solicitud (Uniform Rules for Demand Guarantees), Publicación del CCI No. 758. (ICC, por sus siglas en inglés), excepto que el subpárrafo (ii) del subartículo 20 (a) está aquí excluido. (Firma(s) del (los) representante(s) autorizado(s) del banco) 8 Representa el porcentaje del Precio del Contrato estipulado en el Contrato y denominada en la(s) moneda(s) del Contrato. 9 Indique la fecha que corresponda treinta días después de la Fecha de terminación Prevista. Documento Estándar para Licitación Pública Nacional Pág. 261 Código: FO-CP-07-27 Versión: 1 Formulario de Fianza por pago de anticipo A primer Requerimiento (El Oferente seleccionado deberá presentar está garantía de acuerdo con las instrucciones indicadas entre corchetes, si el Contratante solicita este tipo de garantía) Beneficiario: (indique el nombre y la dirección del Contratante) Fecha:(indique la fecha de emisión) GARANTÍA POR ANTICIPO N.o: (indique el número de referencia de la Fianza) Afianzadora: (indique el nombre y la dirección del lugar de emisión, salvo que figure en el membrete) Fianza otorgada ante (indicar nombre del Contratante) "El Contratante" para garantizar por el Contratista: (nombre del Contratista) la debida y correcta aplicación o devolución del importe total o parcial en su caso, del anticipo otorgado hasta la cantidad de (indicar monto del anticipo en número y letra, en las diferentes monedas en las que se otorgue) que equivale a (indicar porcentaje) del monto pactado mediante contrato de construcción de obra a precios unitarios del que deriva la presente garantía. Dicho porcentaje será aplicado precisamente en los términos descritos en la Cláusula 49.2 del contrato número (indicar número de referencia del Contrato), denominado (indicar nombre del contrato) de fecha (indicar fecha de celebración del Contrato) relativo a: (insertar el objeto del contrato conforme se especifica en el propio contrato) con un importe total por la cantidad de (indicar precio del Contrato en número y letra expresado en las diferentes monedas de la oferta). La Afianzadora manifiesta: a). - La fianza se otorga de conformidad y atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el contrato, para garantizar la debida inversión del importe total del anticipo que (nombre del Contratante) otorga a (nombre del Contratista) y se compromete a pagar hasta la cantidad que importe esta fianza, en caso de que su fiado no cumpla con las obligaciones que se afianzan o sea rescindido el contrato. b). ­ La fianza es emitida de manera irrevocable y será pagadera a favor de "El Contratante" al recibo de la primera solicitud por escrito del Contratante, sin que "El Contratante" tenga que sustentar su solicitud. c). - En el caso de otorgamiento de prórrogas o esperas al Contratista derivadas de la formalización de convenios de ampliación al monto se deberá obtener la modificación de la póliza y para el caso de ampliación del plazo establecido para la terminación o ejecución de los trabajos o exista espera, su vigencia quedará automáticamente prorrogada en concordancia con dicha prórroga o espera, aun cuando hayan sido solicitadas y autorizadas extemporáneamente. d). - Cuando al realizarse el finiquito resulten saldos a cargo del Contratista y este efectué la totalidad del pago en forma incondicional, el Contratante deberá liberar la fianza respectiva siempre y cuando sea procedente en los términos aquí estipulados e). - Para cancelar la fianza será requisito indispensable la autorización expresa y por escrito de (insertar nombre del Contratante), que la producirá cuando el importe del anticipo haya sido amortizado o devuelto en su totalidad. Documento Estándar para Licitación Pública Nacional Pág. 262 Código: FO-CP-07-27 Versión: 1 f). - Esta fianza estará vigente durante la sustanciación de todos los recursos legales o juicios que se interpongan y hasta que se dicte resolución definitiva por árbitro o autoridad competente. g). - Cualquier juicio que se entable en virtud de esta fianza deberá iniciarse antes de transcurrido un año a partir de la fecha de emisión del certificado de terminación de las obras. h). - Ninguna persona o empresa del Contratante mencionado en el presente documento o sus herederos, albaceas, administradores, sucesores y cesionarios podrá tener o ejercer derecho alguno en virtud de esta fianza. En fe de lo cual, el Contratista ha firmado y estampado su sello en este documento, y la Afianzadora ha hecho estampar su sello institucional en el presente documento, debidamente atestiguado por la firma de su representante legal, a los (indique el número) días de (indique el mes) de (indique el año). Firmado por (indique la(s) firma(s) del (de los) representante(s) autorizado(s)) En nombre de (nombre del Contratista) en calidad de (indicar el cargo) En presencia de (indique el nombre y la firma del testigo) Fecha (indique la fecha) Firmado por (indique la(s) firma(s) del (de los) representante(s) autorizado(s) del Fiador) En nombre de (nombre del Fiador) en calidad de (indicar el cargo) En presencia de (indique el nombre y la firma del testigo) Fecha (indique la fecha) Documento Estándar para Licitación Pública Nacional Pág. 263 Código: FO-CP-07-27 Versión: 1 Garantía Bancaria por Pago de Anticipo Garantía a primer requerimiento (El Banco / Oferente seleccionado que presenta esta Garantía deberá completar este formulario de acuerdo con las instrucciones indicadas entre corchetes, si en virtud del Contrato se hará un pago anticipado) (Membrete o código de identificación SWIFT del Garante) (Indique el Nombre del Banco, y la dirección de la sucursal u oficina que emite la garantía) Beneficiario: (indique el Nombre y dirección del Contratante) Llamado a Licitación SDO No.: (indique número de referencia del Llamado a Licitación o del proceso de selección) Fecha: (indique la fecha de emisión) Garante: (Indique el nombre y la dirección del lugar de emisión salvo que esté indicado en el membrete) GARANTÍA POR PAGO DE ANTICIPO No.: (indique el número de referencia de la Garantía) Se nos ha informado que (indique nombre del Contratista) (en adelante denominado "el Contratista", (el cual en caso de APCA será el nombre de esta asociación si está legalmente constituida o por constituir, o los nombres de sus miembros)) ha celebrado con ustedes el contrato No. (número de referencia del contrato) denominado (indique el nombre del contrato, en caso de existir) de fecha (indique la fecha del contrato), para la ejecución de (indique el nombre del contrato y una breve descripción de las Obras) (en adelante denominado "el Contrato"). Así mismo, entendemos que, de acuerdo con las condiciones del Contrato, se dará al Contratista un anticipo contra una garantía por pago de anticipo por la suma o sumas indicada(s) a continuación. A solicitud del Contratista, nosotros (indique el nombre del Banco) por medio del presente instrumento nos obligamos irrevocablemente a pagarles a ustedes una suma o sumas, que no excedan en total (indique la(s) suma(s) en cifras y en palabras)10 contra el recibo de su primera solicitud por escrito, declarando que el Contratista está en violación de sus obligaciones en virtud del Contrato, porque (i) el Contratista ha utilizado el pago de anticipo para otros fines a los estipulados para la ejecución de las Obras; o ii) no ha reembolsado el anticipo con arreglo a las condiciones del Contrato Como condición para presentar cualquier reclamo y hacer efectiva esta garantía, el referido pago mencionado arriba deber haber sido recibido por el Contratista en su cuenta número (indique número) en el (indique el nombre y dirección del banco). El monto máximo de esta garantía se reducirá progresivamente a medida que el monto del anticipo es reembolsado por el Contratista según se indique en las copias de los estados de cuenta de pago periódicos o certificados de pago que se nos presenten. Esta garantía expirará, a más tardar, al recibo en nuestra institución de una copia del Certificado de Pago Interino indicando que el cien (100) por ciento del Precio del Contrato ha sido certificado para pago, o en el (indique el número) día del (indique el mes) de (indique el año), lo que ocurra primero. Por lo tanto, cualquier demanda de pago bajo esta garantía deberá recibirse en esta oficina en o antes de esta fecha. 10 El Garante deberá indique una suma representativa de la suma del Pago por Anticipo, y denominada en cualquiera de las monedas del Pago por Anticipo como se estipula en el Contrato. Documento Estándar para Licitación Pública Nacional Pág. 264 Código: FO-CP-07-27 Versión: 1 Nosotros convenimos en una sola extensión de esta Garantía por un plazo no superior a (seis meses o un año), en respuesta a una solicitud por escrito del Contratante de dicha extensión, la que nos será presentada antes de que expire la Garantía. Esta garantía está sujeta a los Reglas Uniformes de la CCI relativas a las garantías pagaderas contra primera solicitud (Uniform Rules for Demand Guarantees), ICC Publicación No. 758. (firma(s) del (de los) representante(s) autorizado(s) del Banco) ______________________ Documento Estándar para Licitación Pública Nacional Pág. 265 Código: FO-CP-07-27 Versión: 1 Carta de Aceptación (Papel con membrete del Contratante) . . . . . . . (fecha). . . . . .. Para: . . . . . . . . .. (nombre y dirección del Contratista) . . . . . . . . .. Asunto: . . . . . . . . .. (Notificación de Adjudicación del Contrato No.) . . . . . . . . . . Por la presente le notificamos que su oferta de fecha (fecha de recepción de ofertas) para la ejecución de (nombre y número de identificación del proceso, de acuerdo con el contenido del numeral 1.1 de los DDL) por el monto aceptado de (monto en cifras y en palabras y moneda), con las rectificaciones y modificaciones que se hayan hecho de conformidad con las Instrucciones a los Oferentes, ha sido aceptada por nuestro representante. Le solicitamos presentar: i. Garantía de Ejecución y Cumplimiento de contrato dentro de los próximos 28 días posteriores a la recepción de esta Carta de Aceptación de acuerdo con las condiciones del contrato utilizando el formulario de Garantía de Ejecución y Cumplimiento de Contrato. ii. Documentación conforme al numeral l 50.1 de los DDL Firma autorizada: __________________________________________________________ Nombre y cargo del firmante: _________________________________________________ Nombre del Contratante: _____________________________________________________ Adjunto: Modelo de contrato Documento Estándar para Licitación Pública Nacional Pág. 266 Código: FO-CP-07-27 Versión: 1 Notificación de Intención de Adjudicación (Esta Notificación de Intención de Adjudicación será enviada a cada Oferente que haya presentado una Oferta) A la atención del Representante del oferente Nombre: (insértese el nombre del Representante del oferente) Dirección: (indicar la dirección del Representante Autorizado) Números de teléfono: (insertar los números de teléfono / fax del Representante Autorizado) Dirección de correo electrónico: (insertar dirección de correo electrónico del Representante Autorizado) (IMPORTANTE: insertar la fecha en que esta Notificación se transmite a los oferentes. La Notificación debe enviarse a todos los oferentes simultáneamente. Esto significa en la misma fecha y lo más cerca posible al mismo tiempo.) FECHA DE TRANSMISIÓN: Esta notificación se envía por: (correo electrónico) el (fecha) (hora local) Notificación de Intención de Adjudicación Contratante: (insertar el nombre del Contratante) Proyecto: (insertar nombre del proyecto) Título del contrato: (indicar el nombre del contrato) País: (insertar el país donde se realiza la licitación) Número de préstamo / número de crédito / número de donación: (indicar el número de referencia del préstamo / crédito / donación) Licitación No: (insertar número de referencia SDO del Plan de Adquisiciones) El resultado del proceso es 1. Adjudicatario Nombre: (ingresar el nombre del oferente seleccionado)) Dirección: (ingresar la dirección del oferente seleccionado) Precio del contrato: (ingresar el precio de la oferente ganadora) 2. Otros Oferentes Nombre del Oferente Precio de la Oferta Precio Evaluado (si aplica) (ingrese el nombre) (ingrese el precio de la Oferta) (ingrese el nombre) (ingrese el precio de la Oferta) (ingrese el precio evaluado) (ingrese el nombre) (ingrese el precio de la Oferta) (ingrese el precio evaluado) (ingrese el nombre) (ingrese el precio de la Oferta) (ingrese el precio evaluado) (ingrese el nombre) (ingrese el precio de la Oferta) (ingrese el precio evaluado) (ingrese el precio evaluado) 3. Razón por la cual su oferta no tuvo éxito. Indique la razón por la cual la Oferta de este Oferente no tuvo éxito. 4. Plazo para presentar protestas o quejas Pág. 267 Versión: 1 Documento Estándar para Licitación Pública Nacional Código: FO-CP-07-27 Con esta Notificación de Intención de Adjudicación, se le notifica nuestra decisión de adjudicar el contrato anterior, con esta transmisión comienza el periodo durante el cual usted puede presentar protestas al resultado notificado, de conformidad con lo establecido en la subcláusula 4737.2 de los DDL Si tiene alguna pregunta sobre esta Notificación, no dude en ponerse en contacto con nosotros. En nombre del Contratante: Firma: ______________________________________________ Nombre: ______________________________________________ Título / cargo: ______________________________________________ Teléfono: ______________________________________________ Email: ______________________________________________ Documento Estándar para Licitación Pública Nacional Pág. 268 Código: FO-CP-07-27 Versión: 1